工程建设联营合同7页

1、工程建设联营合同甲方：汨罗市交通公路工程建设公司 （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为优质、高效、文明、低耗地建设工程，甲、乙双方依据现行法律法规，就工程建设承包达成如下协议：一、工程名称、地点、及概况：1.1 工程名称：1.2 工程地点：上述桥位于高家坊镇三姊村、三姊桥。 1.3 工程概况 详见设计图纸。二、工程数量、及内容1、工程量中的工程款，实际支付金额以合同单价为准，如有变更必须有监理、业主认定签证单为准。2、工程中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。3、本工程的结算单价依据为：甲乙双方签字认定的工程量清单单价，结

2、算工程量依据为甲方与业主最终计量确认的工程量。（双方签认的工程量清单单价附后）4、本工程总工程造价为 591818.00元。5、本工程结算变更增加的工程数量，甲方不再收取任何费用。三：对乙方人员、设备的强制性要求1、乙方必须具有相应的建筑施工资质，配备足够、完整、机况良好的施工机械设备和足够的施工管理、技术、操作人员，保证施工按业主及甲方要求的进度计划顺利完成。项目负责人和技术负责人每月必须在工地出勤天数不得少于26天，如遇特殊情况必须向桥梁组领导请假，否则，少一天按每人/天300元进行处罚。2、乙方在本协议书签订后应及时向公司提交详细、具体的劳务人员的名单和机械设备清单以及明确的进场时间表、

3、进度表，乙方无条件服从业主、监理、甲方及桥梁组的领导和指挥。四、对乙方人员、设备的强制性要求如下1、对乙方技术管理人员的最低要求：具有公路桥梁或相近二级或临时二级建造师资格的项目经理一名、具有路桥专业工程师职称的技术负责人一名、具有类似工程施工经验的施工员一名，具有专职安全生产管理人员C证的专职安全员一名。2、对乙方施工操作人员的最低要求：钢筋工不得少于3人，木工(大工)不得少于2人，砼工不得少于4人，电焊工不得少于(有焊工证)1人，架子工不得少于2人，杂工不得少于4人。五、机械操作人员、混凝土的要求1、乙方的各种机械设备必须手续、证件齐全，操作手和机手必须持有特种机械操作许可证等有关证件并具

4、有多年驾驶(操作)经验的机手，严格遵守国家各项安全法律法规，安全第一，文明驾驶(操作)，否则由此造成的一切后果由乙方承担。2、混凝土必须符合国家认定的商品混凝土公司产品。六、 项目目标管理责任指标1、工程成本目标乙方必须准备充足资金确保项目的正常运转，项目的建设、人员工资、场地建设及清理、材料采购钢筋、钢铰线、水泥等主要材料由甲方指定品牌，单价由乙方确定，机械费用、进出场费、安全维护、保险、内业资料、试验（含外委试验）、检测、验收、变更、协调、接待、建设工程税收等所有开支以及为完成本合同工程所发生的任何明示或暗示费用全部由乙方承担；对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付

5、的费用及完工后的场地清理、河道疏通、缺陷修复等费用已包括在乙方承包总额中，上述事务均由乙方负责，为完成本工程对内对外的一切费用都由乙方负责。2、乙方在工程进场前以工程量造价的 10 % 做为履约保证金（不计息），验收合格、无重大安全质量事故，缺陷修复后，无拖欠人工工资及劳动合同产生争议的办理交工验收合格并提供此项工程所有资料及有效发票后退还；3、乙方应按本工程总造价 5 %向甲方预留质量保证金，该项工程验收合格并办理交工验收后，无拖欠人工工资及劳动合同产生争议的，竣工验收后一年内，该费用由甲方全额退还乙方，为完成该项工程所发生的纠纷，法院判决劳动仲裁均由乙方全部负责，甲方不负担任何责任。七、工

6、期目标本工程计划开工日期： ；计划竣工日期： ；总工期为 日历天。工期延误：如由于自然灾害等因素造成并得到业主批准后，工期按实际天数顺延，甲方不承担任何误工和自然灾害给乙方带来的损失。八、工程质量目标1、乙方在施工中必须严格按技术规程的要求操作，确保工程质量达到优良标准及满足公路桥涵施工技术规范（JTG/T F502011）和国家现行相关的技术规范、设计图纸、合同条款等的要求。为了达到验收标准及确保工程质量优良，乙方必须严格按照业主提供设计图和相关技术规范要求进行施工，严格控制和检查进入施工现场的主要材料质量，分部、分项工程质量按国家现行规范检验标准执行，工程质量最终必须确保与业主签订的工程合

7、同中所要求的质量等级一致。确保合格工程，争创优良工程。2、因乙方野蛮施工而造成工程质量不合格，甲方对工程可以不予验收，并有权责令乙方返工。返工所需的人工费、材料费、机械费等一切相关费用由乙方全部承担，直至达到优良的工程质量标准。3、因乙方施工原因给甲方造成的损失，由乙方承担全部经济损失（包括梁板、桩基、柱的报废等所有工艺品），如出现有损公司声誉严重的质量和安全事故，甲方对乙方给予适当的经济处罚。情节严重的，终止合同，清退出场。4、因乙方未按甲方指定的主要材料品牌（钢筋双菱、水泥华兴、碎石白云矿区、商品砼符合资质的）进货，甲方有权责令乙方停工。停工所需的人工费、材料费、机械费等一切相关费用由乙方

8、全部承担，直至达到指定的材料标准。材料的质量、数量、单价均由乙方把关负责。九、安全生产要求1、乙方必须按照施工管理规范要求足额投入安全防护设施，施工所用标志、标牌必须满足施工需求。如未能满足施工要求，由甲方添置并从合同价中按实扣除。2、乙方所有人员必须证照齐全、配备到位，外聘特种行业人员必须持有效证件上岗，无证人员一律不准上岗；发现一次，按每次每人200元从合同价中扣除。3、安全责任实施追责制，工地所发生的一切安全事故费用和责任由乙方承担，甲方概不负责。4、甲方成立安全监察组定期或不定期对本工程进行全方位检查，并定期或不定期组织乙方学习安全知识，乙方无条件服从安检组指挥十、财务管理目标1、本工

9、程所发生的一切债权债务由乙方负责，与甲方无关；2、乙方不得使用本工程进行任何质押和抵押；3、工程款的支付，必须由乙方提供税务部门的有效发票方可支付本工程款，付款金额并与指挥部支付同步，税款由乙方承担；4、工程款必须专款专用，任何人不得挪作他用；5、工程款的支付与结算详见公司补充制定的承包项目财务管理办法。十一、工程资料管理目标乙方须按甲方要求及时提供施工的各项实验数据及报告，以及业主及监理认可的工程量签证单，施工日志等现场一手资料，计量资料由乙方自行编制与上报业主监理签字认可，甲方负责施工自检资料及竣工资料的编制与管理。十二 兑现与违约责任、工程款的支付与业主的拨款同步；十三、违约责任、当项目出现质量、安全事故或因其它原因引起法律诉讼并对甲方造成重大形象损失时，甲方有权单方面解除本合同，由乙方赔偿，由此给甲方造成的全部经济损失，并且，乙方的履约保证金作为乙方的违约金，甲方不予退还。、乙方未按合同要求时间交出经济技术资料及各种档案文件或不符合归档要求，每拖一天处罚500元/天，直至资料手续完备；、项目进行中，乙方人员若违反甲方规章制度和出现安全质量责任事故的，甲方将视情节轻重依法依规追究相关责任人责任。十四、 本合同自甲、乙双方签字盖章之