合同协议范文：博物馆建设工程监理合同

1、博物馆建设工程监理合同博物馆建设工程监理合同一、合同协议书本协议由潮州市文物旅游局(以下简称业主)与潮州市建设工程监理有限公司(以下简称监理单位)于2011年5月12日商定并签署。鉴于业主拟建潮州海外潮人博物馆建设工程并通过2011年4月18日的中标通知书接受监理单位以人民币柒拾 贰万玖仟元(Y 729000元)的总价包干作为本工程的监理服 务所做的投标，双方达成如下协议：1. 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中响应术语的含义相同。2. 下列文件均为本合同的组成部分：(1) 本合同协议书；(2) 合同补充协议(如果有)；(3) 中标通知书；(4) 合同条款；(5) 相关监理规范及条例；

2、(6) 招标文件(含补充通知)、投标文件3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。4. 监理单位向业主承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中协定范围内的监理业务5. 业主向监理单位承诺按照本合同注册的期限、方式、 币种，向监理单位支付报酬。6. 监理工期：自监理合同约定的进场之日起至全部工程 质量保修期期满为止。本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份 业主：（签章） 监理单位：（签章）法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章） 地址：地址：开户银行： 开户银行：账号：账号：邮编：邮编：521000电话：电话：2393322本合同

3、签订于：年 月曰二、合同条款A、总则1、下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含 义：(1) “工程”是指业主委托实施监理的工程，包括永久 工程、临时工程及本项目实施相关的必要条件。(2) “业主”是指承担工程直接投资责任和委托监理业 务的一方以及其合法继承人。(3) “监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方 以及其合法继承人。(4) “项目监理机构”或(驻地监理部)是指监理单位 派驻本工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。(5) “总监理工程师”是指经业主同意，监理单位派到监理机构全面履行本合同的全权负责人(6) “监理工程师(人员)”是指代表监理机构对本工 程实施监理的专业人员。

4、(7) “承包人”是指除监理单位以外，业主就工程建设 有关事宜签订合同的当事人。(8) “工程监理的正常工作”是指双方在专用条款中约 定，业主委托的监理工作范围和内容。(9) “工程监理的附加工作”是指：业主委托监理范 围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于业 主或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作 量或持续时间而增加的工作。(10) “工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工 作以外或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务，其 善后工作及恢复监理业务的工作。(11) “日”是指任何一天零时至到第二天零时的时间 段。(12) “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始

5、 到下一个月响应日期的前一天的时间段。2、建设工程委托监理合同使用的法律是指国家的法律、 行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的 地方法规、地方规章。3、本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明 如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语 应为解释和说明本合同的标准语言文字。B、监理单位义务4、监理单位按合同约定派出监理工作需要的监理机构 及监理单位人员，向业主报送委派的总监理工程师及其监理 机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约 定的监理工程范围内的家里业务。在履行合同义务期间，应 按合同约定定期向业主报告监理工作。5、监理单位在履行本合同的义务期间，

6、应运用合理的 技能，认真、勤奋地工作，为业主提供与其水平相适应的咨 询意见，公正维护各方面的合法权益。6、监理单位使用业主提供的设施和物品属业主财产。 在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同 约定的时间和方式移交给业主。7、在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不 得泄漏与本工程、本合同业务有关的保密资料。C、业主义务&业主在监理单位开展监理业务之前应按照合同约定 向监理单位支付预付款.9、业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为 监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工 作委托监理单位承担，则应在专用条件中明确委托的工作和 响应的报酬。10、业主应当

7、在双方约定的时间内免费向监理单位提供 与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。11、业主应当在专用条款约定的时间内就监理单位书面 提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。12、业主应当授权一名熟悉工地情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。 更换常驻代表， 要提前通知监理单位。13、业主应当将授予监理单位的监理权力，以及监理单 位主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承 包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。14、业主应在不影响监理单位开展监理工作的时间内为 监理单位取得如下资料提供便利：(1) 本工程使用的原材料、购配件、设备等生产厂家名 录。(2

8、) 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。15、双方约定，业主应为监理单位免费提供合同专用条 款约定的设施。D、监理单位权力17、监理单位在业主委托的工程范围内，享有以下权力:(1) 参与业主组织的设计和施工单位的招投标工作，并 有权提出咨询意见。(2) 选择工程分包人的认可权。(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规 划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则， 向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造 价，或延长工期，应当事先征得业主的同意。当发现工程设 计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约

9、定的 质量标准时，监理单位应当书面报告业主并要求设计人更'正O(5) 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、 保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向业主提 出书面报告。(6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调 事项应当事先向业主报告。(7) 征得业主的同意，监理单位有权发布开工令、停工 令，但应当事先向业主报告。如在紧急情况下未能事先报告 时，则应在24小时内向业主做出书面报告。(8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符 合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设 备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准 的工序、分部、分项工程

10、和不安全施工作业，有权通知承包 人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。(9) 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工 日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款预 付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。 除建设单位管理费以外，未经总监理工程师签字确认，业主 不支付工程款。(11) 监理过程中如发现承包人工作不力或出现质量事 故，监理单位有权提出调换有关人员。18、监理单位在业主授权下，可对任何承包人合同规定 的义务提出变更建议。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更必须经业主事先批准。

11、19、在委托的工程范围内，业主或承包人对对方的任何 意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理单位提出， 由监理单位研究处置意见，再同双方协商确定。当双方的争 议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁，应当提供 作证的事实材料。E、业主权利20、业主有选定工程设计单位和总承包人，以及与其订立合同的权利21、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工 艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更 的审批权。22、监理单位调换总监理工程师须事先经业主同意。23、业主有权要求监理单位提交监理工作月报及监理业 务范围内的专项报告。24、当业主发现监理单位人员不按监理合同履行监理职 责，或

12、与承包人串通给业主或工程造成损失的，业主有权要 求监理单位更换监理单位人员，直到终止合同并要求监理单 位承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。F、监理单位责任25、监理单位的责任期即委托监理合同有效期。在监理 过程中，如果因工程建设进度的推迟或延迟而超过书面约定 的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。监理单位对 监理工作质量负终身责任。26、监理单位在责任期内，应当履行约定的义务。如果 因监理单位过失而造成了业主的经济损失，应当向业主赔偿。累计赔偿总额（除本合同第24条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。27、监理单位对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

13、因不可抗力导致委托监 理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。但对违 反第5条规定引起的与之有关的事宜，向业主承担赔偿责任28、监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单 位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出和损失。G业主责任29、业主应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反 则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。监 理单位处理委托业务时，因非监理单位原因的事由受到损失 的，可以向业主要求补充损失。30、业主如果向监理单位提出赔偿的要求不能成立，则 应当补偿由该索赔引起的监理单位的各种费用支出。H、合同生效、变更与终止31、由于业主或承包人的原因使监理工作受到阻碍或

14、延 误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理单位应 当将此情况与可能发生的影响及时通知业主。完成监理业务 的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。32、在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得 监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立 即通知业主。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监 理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。33、监理单位向业主办理完竣工验收或工程移交手续， 承包人和业主已签订工程保修责任书，监理单位收到监理报 酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款 中约定。34、业主如果要求监理单位全部

15、或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，应当在42日前通知监理方，监理方应当立即安排停止执行监理业务。35、 监理单位在应当获得监理报酬之日起30日内仍未 收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面解释时，或根据第31条及第32条暂停执行监理业务时超过六个 月的，监理单位可向业主发出终止合同的通知，发出通知后 14日内仍未得到业主答复， 可进一步终止合同的通知，如果第二份通知发出后 42日内仍未得到业主答复，可终止合同 或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。业主承担 违约责任。36、监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理 业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为 额外

16、工作，有权得到额外的报酬。37、当业主人认为监理单位无正当理由而又未履行监理 义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若业 主发出通知后 21日内没有收到答复，可在第一个通知发出 后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。 监理单位承担违约责任。38、合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承 担的责任。I、监理报酬39、正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按 照监理合同专用条款中约定的方法计算，并按约定的时间和 数额支付。40、如果业主在规定的支付期限内未支付监理报酬，自 规定之日起，还应向监理单位支付滞纳金。滞纳金从规定支 付期限最后一日起计算。41、支付监理报酬

17、所采取的货币币种、汇率由合同专用 条款约定。42、如果业主对监理单位提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书72小时内向监理单位发出表示异议的通知，但业主不得拖延其它无异议报酬项目的支付。J、其它43、委托的建设工程监理所必要的监理单位人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经业主同意的，在预算范 围内向业主实报实销。44、在监理业务范围内，如需聘请专家咨询或协助，由 监理单位聘用的，其费用由监理单位承担；由业主聘用的， 其费用由业主承担。45、监理单位在监理工作过程中提出的合理化建议，使 业主得到了经济效益，业主应按专用条款中的约定给予经济 奖励。46、监理单位驻地监

18、理机构及其职员不得接受监理工程 项目施工承包人的任何报酬或者经济效益。监理单位不得参 与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。47、监理单位在监理过程中， 不得泄漏业主申明的秘密， 监理单位亦不得泄漏设计人、承包人等提供并申明的秘密。48、监理单位对于由其编制的所有文件拥有版权，业主 仅有为本工程使用或复制此类文件的权利。K争议的解决49、因违反或终止合同引起的对对方损失和损害的赔 偿，双方应当协商解决；如未能达成一致，可提交主管部门 协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲 裁，或向人民法院起诉。第三专用条款第2条 本合同使用的法律及监理依据：见本招标文件第一部分第4条 监理范围和监理工作内容：潮州海外潮人博物 馆建筑物和室外环境及配套工程施工阶段至全部工程质量 保修期满的全过程监理服务。第9条 外部条件包括：本条不适用。第10条 业主应提供的工程资料及提供时间：合同签订 后3日内。第11条业主应在7天内对监理单位书面提交并要