设计合同锦集6篇

1、设计合同锦集6篇 设计合同 篇1 委托方： 承接方：电 话： 电 话：联系人： 联系人：签署地点：签署日期：一、设计项目：xxxxx展位展板设计项目二、合同内容：1、委托方提供展厅的基础尺寸及文案，提供相关图文等内容；2、承接方安排设计、修改，最终向委托方提供设计方案的电子文档（可直接用于印刷或制作 的专业电子格式文件）；3、委托方安排承接方设计工作时，需给承接方预留34个工作日的工作时间（不包括法定节假日）。承接方也需尽早完成委托方工作要求；4、需承接方协助印刷等所发生的费用，按实际发生另计。三、交付内容：展板设计终稿的电子文件（印刷制作）。四、费用设计费为五、付款方式：设计完成，委托方交付

2、全部合同款人民币六、内容变更委托方应在承接方策划、设计开始前，对项目策划、设计所涉及到的风格、内容，做相关要求。策 划、设计进行中如对内容、页数、风格有较多改动，承接方有权要求增加费用。对于整体内容不变的前 提下的局部调整，已在本合同中综合考虑，不再另行计算费用。七、保密条款：在委托方付完款后，该策划及设计的产权归委托方所有，委托方提供给承接方的资料及样品也在保 密之列。无论委托方及承接方，在没有征得对方同意的前提下，不得对外泄露本项目资料。八、知识产权：所有图文均由委托方最终审定负责，以委托方签字稿为准。九、有偿服务条款：承接方为委托方策划、设计的方案为有偿服务，委托方没有采用的承接方方案，

3、委托方应返还承接方， 并不得私自复印、拷贝或使用。十、合同纠纷本合同自签署起有效，在执行协议过程中，若双方发生权益纠纷，应及时协商解决。若协商不成，可向 相关机构提请仲裁。本合同涉及的内容完成，合同自行终止。十一、本合同一式二份，委托方执一份，承接方执一份。委托方确认签署（盖章）： 承接方确认签署（盖章）：经办人： 经办人：日期： 日期： 设计合同 篇2 合同编号：资质等级：发 包 人：承 包 人：签订日期：发包人（甲方）：承包人（乙方）：为了促进甲、 乙双方的共同发展，更好地做好工程项目的设计开发和建设工作，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建设工程勘察设

4、计管理条例以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，就长期技术合作相关事宜达成如下协议，并承诺共同遵守下列条款。第一条 技术合作目标保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性；优化各种设计方案，优化设备选择、材料选型、节能方案；提高设计质量，使其符合使用要求；加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核；节约工程投资，提高工程项目的投资效益和品牌效应。第二条 技术合作的内容及成果提供一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证，对设计方案进行优化，提高投资效益；对结构设计进行复核，确保

5、满足建筑节能要求，保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容：1. 对初步设计的设计说明进行审核，提出意见：（1）关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求，包括满足项目建设用地规划许可证内容要求。（2）关于初步设计的内容和深度要求，是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为：（1）初步设计文件完整性和深度；（2）设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性；（3）总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标，是否符合政府相关批文及甲方要求；（4）户型面积比例是否满足规划要

6、点的要求；（5）日照是否满足国家和地方的相关规定；（6）提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容；（7）各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容；（8）主要设备选型，主要材料选择；（9）建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求：（10）建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求；（11）对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别；（12）结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构

7、材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标：含钢量、单位面积砼含量等方面内容；（13）地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化；（14）审核结构加固或改造项目设计是否经济合理；（15）给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性，泵房和处理站房的布置审核；（16） 给排水设计的主要技术参数、给水含生活、中水及消防方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济

8、性；（17）供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性；（18） 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置，对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案；（19）各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置；（20）空调系统的经济性、合理性，是否满足国家和地方的相关节能规范要求，空调机房和通风机房的合理布置审核；（21）通风空调设计的'主要技术参数、通风空调方案的经济

9、性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置；（22）车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置；（23）若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计，则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置；（24）若设计方提供有关的节能(专篇)设计，则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置；（25）根据我公司有关建筑节能构造原则，进行建筑节能报告审核；（26）消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置；（27）人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。第三条 技术合作进度甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工

10、图设计文件审查合同及项目补充协议，并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求；其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分，乙方须按本协议内容执行；各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定；每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定，原则上随设计进度分阶段进行；初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过10个工作日，施工图审查的时间自收齐全部送审资料起，原则上不超过15个工作日。第四条 技术合作取费及付款方式1. 审查收费标准：（1）仅施工图设计审查：元/平方米。（2）初步设计及施工图审查： 元/平方米。

11、（3）计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署深圳市建设工程施工图设计文件审查合同及项目补充协议，并在合同中明确合同款数额及付款方式。4. 根据项目的实际情况，专项施工图审查内容可在深圳市建设工程施工图设计文件审查合同或补充协议中明确。5. 总设计费不包含境外设计费。6. 审图阶段工作完成后，并提供合格审图报告后20日内，在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。 设计合同 篇3 委托设计方(甲方)：xxxxxxxxxxxxxxxx承接设计方(乙方)：xxxxxxxxxxxxxxxx经甲乙双方友好协

12、商，就乙方接受甲方委托，为甲方装饰装修工程进行设计一事，达成如下协议：一、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx三、建筑面积：xxxxxxxxxx平方米四、接受委托设计时间：xxxxx年xxxxx月xxxxx日五、完成委托设计时间：xxxxx年xxxxx月xxxxx日六、委托设计内容1.室内空间形象设计2.室内装修设计3.室内物理环境设计4.室内陈设设计5.平、立面设计6.按合同附件：委托设计清单七、收取设计费标准1.按图纸数量计

13、费：xxxxxxxxxx(见图纸清单)2.按工程造价计费：收取工程概算价的xxxxx%为设计费。八、设计费金额：xxxxxxxxxx元(人民币大写：xxxxxxxxxxxxxxx)九、设计费收取步骤1.合同签定后，预付合同金额的xxxxx%，计xxxxxxxxxx元。2.按时间、按工作量完成情况，完成xxxxx%工作量，再预付合同金额的xxxxx%，计xxxxxxxxxx元。3.设计完成，交稿前付清全部合同款。十、权利与义务(一)甲方权利与义务：1.甲方应在xxxxx年xxxxx月xxxxx日前提供房屋的有关图纸，并带领乙方人员进行现场测量。2.设计完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，按新设

14、计标准收取设计费。3.施工期间，甲方如要乙方派员进行现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始的设计工作，不退还甲方定金;已开始的设计，甲方应根据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计费用。5.甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的项目，如发生侵权情况，乙方有权索赔。(二)乙方权利与义务：1.乙方必须在规定的时间内交付设计图纸。2.乙方在交付设计图纸时，必须做一次施工交底。十一、其它事项1.本合同自签订之日起生效。合同一式二，甲、已双方各执一份。2.本合同未尽事宜双方另行协商。如

15、甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。3.合同附件与合同具有同样法律效力。合同附件名单：(略)甲方：xxxxxxxxxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxxxxxx法人代表签字：xxxxxxxx法人代表签字：xxxxxxx签字日期：xxxxxxxxxxxx签字日期：xxxxxxxxxxx 设计合同 篇4 甲方：乙方：公司(以下简称甲方)特委托(以下简称乙方)为新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作，具体工作如下：一.涉及范围包括：1. 员工餐厨房(约800平米)二.平面图纸设计阶段：1.平面流程路径布置

16、图根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求，乙方编制一份初步平面流程布置图，提供餐饮 区域位置，并标示流程走向路径。2.乙方与甲方、管理公司、设计团队(包括室内设计师)进行设计研讨，详细评审个餐饮区域之平面流程布置图，并得到甲方确认。3.乙方将按比例(1：100)编制设备平面布置图。此设备平面布置图包括设备标识、设备编号、设备名称。(图纸将采用cad设计软件编制)4.平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7-10天(不包括甲方确认时间)三.深化设计阶段：1. 待设备平面布置图获得甲方确认后，乙方将以最终确认之设备平面布置图为基础，编制厨房初步之机电应用符合估算表，以便机电工程顾问制作整体机电要求

17、。机电图纸包括：a. 经甲方审批并确定后的厨房平面布置图;b. 部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图;c. 各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图;d. 各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图;e. 各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图;f. 各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图;g. 各厨房相关设备所需的土建图(墙体、明沟)。2.乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会，针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。四.合约服务费用;1.甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。本合约顾问服务费用(含税价)总计人民币：元人民币大写：元整。上述顾问服务费用包括

18、乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘(设计图要求为cad格式)。2.本合约签订后10内，甲方向乙方支付总价的40作为预付款。(即人民币：元)3.乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可，甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。(即人民币：元)4.乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。5.甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作，乙方可根据实际工作量另行报价，在得到甲方的书面批准后进行工作。五.争议在履行本合同时，如甲乙双方发生争议，应先由双方通过友好协商解决，若经协商未能取得一致，甲乙双方均

19、可向所在地人民法院提起公诉。六.本合约正本一式三份，甲方持两份，乙方持一份，均具有相同之效力。甲方： 乙方：签字： 签字：盖章： 盖章：_日期：_年_月_日_日期：_年_月_日 设计合同 篇5 合同号： 合同签订地点：甲方： 乙 方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，甲方委托乙方“设计并制作报价书”经双方协商一致，签订本合同，信守执行：二、设计与制作费用：设计与制作费用总计为：人民币￥ 5800.00大写： 伍仟捌佰元整)。三、付款方式：1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的20%即人民币 ￥元四、验收方法乙方交货时，甲乙双方共同验收，成品外观、色彩、内容应与样品及合同规格一致

20、。五、知识产权约定：1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。六、争议解决：甲乙双方在履行本合同的过程中发生纠纷，应积极友好协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁。七、本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本合同补充协议、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲 方 ： 乙 方： (盖公章) 甲方代表签名： 乙方代表签名：日 期： 年 月

21、日 日 期： 年 月 日 设计合同 篇6 甲方：乙方：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1. 工程地址：2. 居室规格： 室 厅 厨 卫，面积 。3. 施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢设计施工内容单和施工图。4. 委托方式： 甲方参与采购材料,设备,家具,家电,乙方负责设计,施工安装,并代付所有款项_ 。5. 工程开工日期： 年 月 日6. 工程竣工日期： 年 月 日第二条：工程价款工程价款(金额大写) 。第三条：质量要求1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.

22、 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应：乙方包工包料第五条：付款方式1. 合同一经签订，甲方即应付 100 %工程材料款和施工工费的 60 %，当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的 30 %，剩余 10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程

23、价款时，不得交付使用。2. 工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 1 %支付给乙方。第六条：工程工期1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方 元。2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期

24、不变。3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4. 施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。5. 施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1. 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。第八条：其他事项1. 甲方责任1 )必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。