排水沟工程施工合同最新版本

1、排水沟工程施工合同最新版本明光万里红牡丹园园区排水沟工程合同发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，就本建立工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程2、工程地点：安徽省明光市管店镇3、工程范围：工程园区内砖砌排水沟施工4、承包方式：甲方仅供应水泥砂石材料，其他均由乙方负责选购及施工5、工艺及技术要求包括但不仅限于：高度1000mm；净宽度600mm；两侧240mm砖砌体排水沟，含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆

2、抹灰、水泥压顶，沟底铺设厚10cm砂浆等工作。6、施工要求：乙方必需严格根据本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、坚固，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观到达直线段顺直、无起伏。二、合同工期1、开工日期：年月日，开工日期年月日，合同工期总天数天以实际进场施工之日算起；2、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：a 发包人未能按商定供应或确认施工图纸；b设计变更或工程量增加；c 不行抗力；连续2天以上雨雪天；三、质量标准工程质量标准：合格。四、工程量及合同价款本合同采纳固定单价，计量支付的方式。本工程除

3、发包方供应的材料以为，工程单价105元/m不含税金按上述技术要求施工，假设排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/m，假设削减100mm 单价那么随之削减10元/m，以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等全部费用。工程总价以实际完成工程量计算。五、工程款结算及支付1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方，待工程开工验收合格后，甲方支付95%工程款，工程质量保修期满后，支付总额的5%。质量保修期为1年。六、施工管理1、发包人在合同签定后2日内供应图纸或现场连接，承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。2、施工方的任何人员必需敬重甲方单位的人员，不得无

4、理顶撞。违者对当事人赐予不少于500元的惩罚，并更换施工方管理及施工人员。3、施工方施工人员在进展施工时，应做到量材而用，对于铺张材料现象，一经发觉，将按原材料的5倍进展惩罚。6、施工方管理人员必需准时参与工程部的有关会议或活动，对无故迟到或不参与者赐予每次500元惩罚。7、乙方作好平安防护，并对施工人员进展平安交底。一切平安事故由乙方负责。8、对于施工过程中出现的质量问题，工程部管理人员提出后应当马上组织整改或答复，假如在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进展500元/次惩罚，由此造成的工期延误由乙方负责。9、施工方必需仔细对待工程部发出的质量整改通知单，在规定的时间完成整改。否那么惩罚50

5、0元/次。10、本工程必需到达合格标准，假设因施工方缘由未到达，甲方将对施工方处以1万元的罚款，并担当因此造成发包方的损失。七、发包方方义务1、负责供应施工图纸一套乙方施工中全部图纸由乙方自己负责，费用已包含合同价款中。2、组织施工检查、验收、监视乙方的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工的状况。3、负责解决施工中存在或发生的技术问题。4、根据合同要求支付工程款。八、施工方义务1、负责合同范围工程施工有关的各项工作。2、已方未按甲方要求的合同日期进场，造成的一切损失由施工方担当。4、施工方应严格根据国家标准及安徽省属有关规定组织施工，并对其工程质量、工期、平安全面负责。5、对甲供材料办理好交

6、接程序后，作好有效的管理工作，最终用法量超过设计量及定额规定的损耗，所产生的材料费用由乙方担当。九、工程开工验收及保修1、承包人在工程开工前3日内，应将验收日期以通知发包人届时验收，发包人应准时验收。如发包人不能按期参与验收，以承包人提出的结论，视为合格；2、本工程规模小，保修期为12个月。3、保修期内发生属于保修范围的质量问题，由施工单位免费修理；因不行抗力因素或不正值用法等造成的损坏，施工单位不担当责任；因施工单位缘由导致的质量事故给业主造成损失的，由乙方完全担当。4、保修期内，工程问题需要电话通知后的24小时内到场处理，逾期由乙方担当全部损失。以上款项均在乙方的工程款保修金中扣除。九、现场代表承包人现场代表，承包人代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商及决策看法的签证、处理。十、争议解决双方商定，在履行合同过程中产生争议时，双方应准时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十一、附那么本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附那么条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本