110KV变电站工程施工合同

1、110kv变电站工程施工合同110kv变电站施工合同合同编号：甲方：乙方：签订日期：签订日期：工程施工协议甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商全都，订立本合同一、工程概况工程名称：110kv变电站施工工程地点：二、承包范围本工程自110kv线路终端杆始至110kv全部进线构架至110kv主间隔至110kv主变再至10kv变及配电室再至各低压柜本工程为第一期，只安装一个间隔，安装局部是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10kv系统联调，材料局部我方选购是除主设备以外即：一二次电缆10

2、kv及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站局部光缆；另包含一期计一套间隔所需的根底地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。三、双方一般权利和义务1、甲方职责1.1参加工程质量、平安活动；1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责2.1帮助甲方组织工程启动送电及开工验收。2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等缘由的缺陷消退工作。2.3编制施工组织设计、施工措施方案，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。2.4乙方按商定的内容和时间完成以下工作：1、依据工程需要设置施工用法的照明、围拦及警卫，担当由于自身失误

3、造成的经济损失和责任；2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等的管理规定，按规定办理有关手续；3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达双方商定的要求，担当因自身缘由违背有关规定造成的损失和罚款；4、担当工程未移交在代保管期间的爱护和损坏修复责任。四、合同工期1、开工及延期开工1.1本工程开工时间定于年月日，开工时间年月日保证具备送电条件。1.2乙方应当根据合同商定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同商定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期

4、未答复那么视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。1.3因甲方缘由不能根据合同商定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推延开工日期并相应顺延工期。2、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。乙方应当按甲方的要求停顿施工，并妥当爱护已完工程。乙方施行甲方做出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内赐予答复。甲方未能在规定时间内提出处理看法，收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方缘由造成停工的，由甲方担当乙方由此造成的损

5、失并顺延工期；因乙方缘由造成停工的，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。3、工期延误3.1因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：因国家或主管部门方案调整；重大设计变更、工程量差；因不行抗力影响。3.2乙方在3.1款状况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改看法，那么视为同意顺延工期。4、工程开工4.1乙方必需根据合同商定的开工日期或甲方同意顺延的工期开工。4.2因乙方缘由不能根据合同商定的开工日期或甲方同意顺延的工期开工的，乙方担当违约责任。4.3施工中甲方如需提早开工，双方协商全都后应签订补充协议，作为合同文件

6、组成局部。其内容应包括：提早的时间和修订后的进度方案。乙方为保证工程质量和平安实行的措施。甲方为提早开工供应的条件。五、质量标准1、工程质量标准：110kv及以上送变电工程启动及开工验收标准dl/t782-2001电气装置安装工程高压电器施工能验收标准gbj147-1990输变电工程达标投产考核评定标准2005版2、工程质量2.1工程质量应当到达合同商定的质量标准，质量标准的评定应执行电力建立工程施工质量检验及评定标准等规定。2.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任时，由双方依据其责任分别担当。2.3出现质量事故乙方应在

7、发生后24小时内通知甲方，并在7天内供应工程事故分析报告。3、双方责任由于设计缘由试运行达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方担当修改设计、撤除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。由于设备制造缘由试运行达不到验收要求，由该设备选购一方负责重新购置或修理，乙方负责撤除和重新安装。设备由乙方选购的，由乙方担当修理或重新购置、撤除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方选购的甲方担当上述各项费用，工期相应顺延。由于乙方施工缘由试运行达不到验收要求，乙方按甲方要求重新安装和试运，并担当重新安装和试运的费用，工期不予顺延。甲方在试运行合格后不在调试记录上签字，试车

8、完毕24小时后，视为甲方已经认可调试记录，乙方可连续施工或办理开工手续。六、平安施工1、甲乙方按有关规定签订平安文明施工协议，明确平安文明施工目的要求，双方职责及奖罚条款。2、平安施工2.1乙方应按电力工程建立平安安康与环境管理工作规定等有关平安生产管理规定组织施工，仔细开展平安施工管理工作。并受甲方在平安施工方面的监视管理。因乙方自身缘由造成事故和因此发生的费用，由乙方担当。2.2甲方未执行国家、行业有关规定，管理人员违章指挥，强令职工冒险作业等缘由而导致平安事故发生，由甲方担当相应的责任和发生的费用。3、事故处理3.1甲、乙方对发生方对发生的事故应查清缘由，分清责任的根底上按有关规定和的事

9、故应查清缘由，分清责任的根底上按有关规定和事故调查组提出事故处理看法，对事故责任方进展处理。甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。3.2发生重伤以上事故，乙方应按有关规定即时报告有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求调查处理，由事故责任方担当发生的费用。七、合同价款及支付1、合同总价：人民币壹仟零贰拾万元￥1020万元2、合同款工程支付方式工程以包工包料费用包干方式，合同签定后甲方预付给乙方50%合同总价作为施工预付款选购材料，工程开工验收合格后7日内一次性付清余款合同价款的50%。八、工程变更、工程设计变更1.1施工中甲方如需对原工程设计进展变更，应提早3天以书面形式向

10、乙方发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。乙方根据甲方发出的变更通知进展施工。1.2施工中乙方不得对原工程设计进展变更。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此导致甲方的挺直损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。2、其他变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他本质性变更，由双方协商解决。九、开工验收1.1、工程具备开工验收条件，乙方按电力建立施工及验收技术标准等有关规定，向甲方供应开工验收报告。1.2、甲方收到开工验收报告后2天赐予确认或提出修改看法。乙方按要求修改，并担当由自身缘由造成的费用。1.3、甲方收到乙方送交的开工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改看法，视

11、为开工验收报告已被认可，并从第29天起由甲方担当工程保管及一切意外责任。1.4、工程开工验收通过，乙方送交开工验收报告的日期为实际开工日期。工程按甲方要求修改后通过开工验收的，实际开工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。1.5、工程未经开工验收或开工验收未通过的，甲方不得用法。甲方强行用法时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方担当责任。1.6、整套启动试运验收，执行电力建立工程启动及开工验收规程等规定，由甲方担当整套启动试运验收的组织工作，全面处理试运验收中发生的问题。乙方参加有重大影响工程的整套启动调试方案和措施的制定，在启动调试中负责其施工工程的维护、检修、消缺。十、质量保修1.1、乙方

12、应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方用法的工程在质量保修期内担当质量保修责任。1.2、正式移交签字之日起的一年时间内是质量保修期。十一、争议1、执行合同过程中的一切争议，应通过友好协商解决。假如协商不能达成协议的，可向工程所在地人民法院采纳诉讼方式解决。2、诉讼过程中，除了诉讼事项外，双方应连续履行本合同。十二、合同生效及其它1、除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其托付代理人在合同书上签名并盖单位公章后，合同生效。2、本合同一式四份，由甲方、乙方各执两份。3、完成合同规定的责任和义务、价款结清后，本合同即告终止。4、本合同未尽事宜，双方可补充协议解决。发包人甲

13、方：公章承包人乙方：公章法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行帐号：开户银行帐号：合同订立时间：其次局部通用条款本工程用法的合同通用条款，采纳建立部、国家工商行政管理局方法的建立工程施工合同gf-1999-0201文本中的通用条款局部。第三局部专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及说明挨次同本合同第一局部协议书第五条。2、语言文字和适用法律、标准及标准2.1用法法律和法规本合同文件用法国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建立工程质量管理条例及其他现行的相关法规

14、。2.2适用标准、标准：设计要求的技术标准、标准及国家现行施工及验收标准。3、图纸供应甲方供应施工设计图纸的日期是：签订合同后3日内。供应施工设计图纸的份数是：供应设计院签字盖章的蓝图图纸的套数2套。3.1乙方需要增加商定以外图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。3.2由甲方供应的图纸、标准和其他文件，未经甲方代表答应，乙方不得以任何形式用于或转给第三方，乙方的保密义务在合同终止后，应连续履行。3.3甲方代表有权随时向乙方发出为使工程合理正确施工、开工以及保修所需的补充文件和指示。乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。3.4向乙方供应的或由甲方提交的上述图纸副本，应由乙方保存在现