FB0201分包工程合同范本

1、标题工程分包合同序号日期章节描述提交核定修订摘要业 主Client项目名称Project版次×××××工程Rev. A密级一般工程分包文件承包商Contract文件编号编制校对批准China Electronics System Engineer No.2 Construction Co., Ltd.中国电子系统工程第二建设有限公司蔡宏展关联文档Confidential共9页发行日期2021-11-0309/ /09/ /09/ /一般分包工程合同签约双方：甲方：中国电子系统工程第二建设有限公司乙方： 地址：江苏省无锡市钱荣路160号地址： 邮

2、编：214151邮编：电话话：传真真：中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称为“甲方”）今将×××××工程×××××项目交由××××（以下简称为“乙方”）施工。经双方协商同意定立本合同条款如下：第一条：工程名称：××××××工程××××分包项目（以下简称为“工程”或“本工程”）第二条：工程地点：

3、×××××××第三条：工程范围见附件××××分包工作范围；以上描进仅是对工作范围的概述，乙方己全面、充分地研究了现场情况、招标文件、工程图纸、技术说明补充文件等所有招标文件及附件，这些文件互为说明，包含在任一文件中的内容都是乙方应完成的工作，不包含在文件中但却是顺利完成本工程所必须完成的工作也包含在乙方的工作范围内。第四条：工程总价本工程总价计人民币 元整（RMB） 第五条：工程期限项目里程碑完成日期：1、 ××××××

4、15;×××，具体施工节点由甲方另行提出；本合同工作范围所有工程竣工、移交给甲方：×××××；若甲方应业主要求对工期进行调整时，乙方应充分配合，不得提出异议。第六条：付款办法1. 本工程甲方给乙方的付款根据业主给甲方支付工程款的总体进度进行并不超于此进度；2. 如因业主或其他特殊原因（包括不可抗力），本工程被迫取消或暂停的，甲方有权终止履行本合同付款义务，并不承担对乙方的赔偿责任。3. 本工程无预付款，且分包进度款的支付必须滞后于甲方从业主方的收款的比例。当下述进度款支付条件和理由与本条发生冲突时，以本条为准；4.

5、 本工程工过程中按月计算工程进度款，即每届三十（30）天定期估验一次，按已完成工程所对应工程款的百分之七十五（75）付款。计价表单一式4份（附施工相片）。合同签订且工程正式开工后，乙方每月25日应将工程计价的资料交由甲方及相关单位审核。5. 至业主所有工艺设备已安装、厂房设施通过品质验证且试运完毕时，甲方向乙方按照进度支付本工程合同总价的百分之十（10）价款。6. 工程结算：初验缺点由乙方补正，且经业主正式验收合同并且竣工资料归档、备案完成后，甲方应与三十（30）日内付清工程合同总价的百分之十（10）同时，乙方应出具壹（1）年质量保修书，甲方保留工程结束算总价百分之五（5）作为质量保证金。7.

6、 工程保固期开始满两（2）年后，乙方完成所有保固责任且经甲方确认后，甲于三十（30）日内付清工程质保金（合同总价之百分之五）。甲方无息发还质量保证金，但乙方仍应于剩余保固期内承担保固责任。8. 甲方发现下列任一情形发生时有权中止付款，至中止付款原因消除为止：（1）工程施工有重大缺陷或乙方有任何违约行为，经甲方通知改善而未能改善或迟延改善时：（2）乙方未按设计规划配合进行空间规划协调作业；（3）工程总进度较预定总进度落后百分之十（10）以上，或明显不能如期完工时；（4）乙方对其材料商存在纠纷影响本工程进度时；（5）工程进行中，乙方有应负责赔偿的事由发生经甲方提出而未予解决前：（6）因非可归责于甲

7、方的事由，但本项工程（包括乙方与第三方间）有任何诉讼或仲裁发生而其过程将不利于本项工程进行时：（7）乙方在承接甲方任一分包项目中与其聘请的劳务工人有劳务费用纠纷且纠纷未解决时；（8）乙方有不听从甲方管理或拒绝配合行为时。9. 乙方申请的工程款，非经甲方同意不得要求提前支付、转让、委托他人代领，并不得质押予他人。10. 乙方领取工程款所用的印鉴须与本合同所附的领款印鉴相符，否则甲方有权拒绝付款。11. 本工程以总价承包，不受物价（包括建筑材料价格）及物价指数变动的影响，乙方不得以物价或物价指数变动或本合同第十五条所列理由以外之任何其他理由要求甲方追加工程款。若因业主工程变更，或追加减工程，且相应

8、工程甲方从业主处获得工程的变更，则经双方书面确认后依合同单价办理追加减。须待甲方业主办完法定手续后，才可加以估验。如甲方未能从业主处获得追加，则乙方不应要求甲方工程变更；12. 合同总价中包含所有材料及设备的增值税（如有的话）及相关税费。第七条：设计单位和监理的职权按甲方与业主的主合同的相关规定执行。第八条：施工计划1. 乙方应编制或配合甲方编制本工程的施工计划，具体按甲方现场要求；2. 本工程工期间，乙方应按甲方同意的格式每日填写工作报表，送交甲方核准备案。第九条：转包及分包乙方不得将本工程的任何部分再行转包或分包，如有则视为乙方违约。第十条：工程图示1. 乙方己充分阅读并完全同意本合同文件

9、且已实地勘查工地，应切实依照合同及工地情况办理相关事宜。如因乙方的疏忽未能熟悉工地情况而遭受任何损失，概由乙方自行负责。如有合同条款未作明确约定但因技术或惯例而合理必要的工作，乙方应依照甲方指示办理，不得推委或要求任何补偿。施上期间若乙方遇到的实际状况或人为障碍与图示不符，应即报请甲方决定处理，其所需的费用及工期按变更设计程序办理。2. 本合同文件的一切规定互为补充。文件内容如有抵触时，依本合同主文第四十二条的优先级为准。第十一条：工地管理1. 乙方应派一名经甲方核定的富有现场工程经验的工地经理或负责人常驻工地，依照预定施工图说及进度表确实督导施工，代表乙方执行本合同与本工程事项且负责工人的管

10、理及给养等（甲方有权随时撤回该项核定并要求乙方更换人选而无须声明理由）。乙方工人如有任何违法行为，或触犯地方治安条例所引起纠纷，或有任何人身财产损害的，由乙方自行处理并承担相应责任，概与甲方无关。乙方所派工地经理离开工地时，须将代理人姓名通知甲方且须经甲方核定。若甲方认为乙方所派工地经理或其代理人不称职时，可随时通知乙方更换。乙方代表：××××，联系电话：×××××2. 乙方应在其工地人员组织中，设一位独立的安全员（可兼职）报请甲方核定，由其代表乙方依本合同第十三条规定及相关法律法规、标准负责统筹安全卫生

11、的管理。安全、卫生负责人一经核定，未经甲方书面同意，不得变更。3. 乙方对于工地材料机具设备不论为自备或由甲方供（借）给，均应根据甲方和业主的安全卫生制度执行，妥善管理、正确使用并防止任何意外事故发生。第十二条：机具材料1. 本工程所需一切机具材料，除本合同另有规定外，概由乙方自备。2. 凡构成本工程一部份的机具材料由乙方提供的，除本合同另有规定或甲方同意的外，均以合格新品为准。机具材料运抵工地时，应报请甲方查核，除本合同另有规定外，均须提供专门机构的检验合格报告，其费用由乙方负担。经检验为不合格器材的，应由乙方负责立即运离工地，由此发生的一切损失与费用，均由乙方负担。3. 一切进场的机具材料

12、，非经甲方同意乙方不得擅自运离工地。4. 一切机具材料虽经进场检验合格，但在施工过程中发现有瑕疵的，甲方仍可拒用并要求更换，对此甲方无须承担任何额外费用。5. 乙方堆置器材设备的场所，应在甲方许可的范围内不得妨碍工程的进行与道路的畅通。6. 甲方有权指定材料、厂家、品牌及等级，乙方不得异议。第十三条：工地安全卫生设备乙方对于本工程的安全、卫生事项及工人的食宿、医药、安全、卫生的安排处理等须符合法律法规及地方政府的相关规定，还需要符合甲方和业主的相关规定，包括但不限于：1. 劳动合同法的相关规定；2. 施工安全卫生设的相关规定；3. 施工安全卫生设施标准的相关规定；4. CESE2施安全卫生管理

13、的相关规定；5. 承揽商安全卫生管理的相关规定；6. 业主安全管理单位或其它甲方指定的人指示及督导；7. 乙方应遵守甲方的环境、卫生、安全、洁净室及其他相关规章制度。若有违规行为，甲方有权要求其承担违约责任，若对甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。根据其违规程度的不同（参照附件承包商安全工作守则），违规者应支付违约金为每人每次至少人民币叁十元（最高为人币一千元），乙方则应承担违约金为每次人民币一百元至二十万元不等。若重复违规，乙方将被取消合格供方资格且无权参与甲方将来的任何项目。第十四条：工程保险1. 乙方应于本工程开工前向保险公司投保下列各项保险，下列各项保险的保险期限应自本工程开工日起至本工

14、程正式验收合格后三十（30）天为止（前述“本工程正式验收合格”的具体含义见本合同“第卅二条：完工验收”中的具体规定）。（1）工程第三人意外责任险：本项由乙方以甲乙双方为共同被保险人投保并由乙方承担保险费，以保障被保险人免除因本合同的执行遭致第三人的伤亡及财产损害所引起的赔偿。（2）乙方员工的保险：本项由乙方负责投保，乙方应保障甲方免除因本合同期限内乙方劳工伤亡所引起的一切责任或赔偿（补偿）。（3）机具综合保险：由乙方负责投保，乙方应对本合同所需使用的施工机具、外购器材的海、陆、空运输，自备或租用车辆等保险。（4）其它各种保险：包括盗窃险、火灾险、意外险、劳工保险等均由乙方自行办理，如发生事故，

15、其损失与责任概由乙方承担。2. 乙方负担的各种保险费己计入合同总价金额内，甲方不另计给。如乙方不按要求自行投保，则发生损失自行承担；第十五条：变更设计1. 甲方对本工程有随时按业主的要求更改或增减的权利。2. 甲方在认为工程有变更必要时，可书面通知乙方，乙方应即遵照办理，不得藉辞推委或提出异议。3. 工程变更如牵涉工程数量的增减的，其工程费的增减金额按工程数量的增减，数量与合同所附的单价计算。如有新增项目其单价由甲乙双方共同议定合理单价。但仅修改式样等零星之处，或工程惯例，系统所必须的项目所不可或缺的，虽图样及施工说明书未经载明乙方应遵照执行，不得推委及另索造价或要求加价。4. 如本合同明确为

16、固定总价合同，则乙方不得以任何原因和借口要求追加任何费用。5. 因工程变更而增减工程价款及工程期限，经双方协商决定后署书面协议并作为本合同有效的附件。第十六条：EHS措施1. 乙方作为甲方的分包商，有责任遵守甲方的现场EHS要求及守则和洁净室施工要求及守则（见附件）以及本项目业主或管理公司的相关EHS有关的条款，特别是必须遵守甲方和业主相关条款中的罚则。若有违反，应自行承担罚款部分；2. 乙方施工人员应身着甲方规定的工作服装和安全帽，并配置合适的个人防护用品，使用甲方标识并不得擅自更改，乙方应自行承担其施工人员的工作服和个人防护用品的费用。3. 如果乙方雇佣劳工发生意外伤害或乙方造成现场其它方

17、损失需要赔付，而乙方迟迟未能赔付时，甲方可使用乙方所质押剩余工程款先行赔付，并将此部分费用从乙方合同总价中扣除，乙方不得任何异议。第十七条：公共设施（不适用）第十八条：施工设施工水电设施1. 工地临时水电：生活用电甲方负责，乙方分摊使用费或租赁试用；施工用电乙方自行计费使用；乙方应节约使用，不得浪费，若有违反必严厉处罚。罚款金额人民币伍佰元起； 2. 现场办公室、仓库及其它临时性设施：由甲方安排。如果自行搭设，应符合甲方和业主之要求，并遵守甲方相关的安全、卫生制度。3. 通讯设施（1）本工程工地与对外联络的通讯设施，由乙方自行处理若利用甲方提供的相关设施时，乙方需承担相关费用。（2）如属必要时

18、，乙方应装设、维护并管理工区内的通讯系统，其费用由乙方自理。乙方如欲使用无线电讯设施时，应自行向有关机关申请，获准后始得装设使用。第十九条：配合施工1. 本工程如须与其它工程同时施工时，乙方应与其它工程施工单位互相协调合作，避免施工冲突、互相干扰、或作不必要的挖掘修补等，以期全盘计划能顺利完成。各施工单位之间如有争议，乙方应遵从甲方的安排、调度与裁决，不得异议，亦不得向甲方要求补偿。乙方如未能遵从甲方的安排、调度与裁决，致使延误期，或发生其它意外事故的，其一切损失，均由乙方承担。2. 乙方认为工地内原有植栽因确有必要开挖的，应报请甲方准许，并由乙方负责移植到甲方指定地点，不得任意破坏或砍除。施

19、工结束后乙方应恢复其原有植栽绿化效果。第二十条：灾害处理本工程施工期间，若遇事故使本工程受到损害，乙方应于事故发生后十二（12）小时内报请甲方派员会同勘查，且于四十八（48）小时内提出书面报告予甲方若经证实为乙方的故意、过失或其它可归责于乙方事由所致的，应由乙方负赔偿之责：若为不可抗力所致的，经报告甲方并取得相关机关出具的证明后，双方依下列规定办理：1. 完成工程由乙方承担损失；2. 不可抗力确已影响工程进行的，乙方可按实情申请展延工期，由甲方核定；3. 乙方自备材料、机具及设备概由乙方负责；4. 甲方供给的材料、机具及设备，乙方确已善尽保管责任的，可由甲方负担，否则应由乙方赔偿。但工程已规定

20、须投保各项保险（详第十四条）的，甲方概不补贴。第廿一条：障碍处理本工程如因业主或其它原因影响部分或整个工程的进行时，应接实际情形，由甲方核定免计工作天数，或展延工作天数。但该原因消失时，乙方应全力赶办，不得因此提出赔偿损失，或停止工程结算工程款等要求。第廿二条：工程延期1. 本工程施工期间如因下列情况而影响工期，确非乙方的过失所致的，乙方可于事发当时按实向甲方申请展延工期，由甲方提交业主核定延期天数；2. 无论因何种原因造成工程延期，乙方均不得请求加价。除非是业主原因且甲方获得业主赔偿时，可酌情给予乙方部分补偿。第廿三条：延期开工（不适用）第廿四条：逾期赔偿1. 本工程的逾期赔偿条款应于甲方和

21、业主关于本工程的主合同保持一致，且乙方应承担赔偿责任，除非此责任是由非乙方原因引起的。第廿五条：工程赶工本工程工期间，如为配合进度，或因工需要甲方可要求乙方提交赶工计划，并由乙方增加工人，或加开夜班等赶工措施，乙方应即照办，不得推诿拒绝，且不得要求加价。第廿六条；工程停工本工程工期间，甲方有权通知乙方将本工程全部或局部停工，乙方应即照办，且应继续维护已完成工程及在场的器材设备，乙方因停工而发生的额外费用，包括一切应付工资及薪金、工机具折旧费、工地费用及管理费用等，除因下述原因停工以外，均由甲方按实补偿，惟乙方应于甲方通知停工之日起十日内提出补偿要求，逾期视为放弃求偿：1. 本合同另有规定的；2

22、. 因工地大气异常或其它不可抗力而必须停工的；3. 因乙方过失而引起的。第廿七条：工地清理本工程施工期间，乙方应随时清除工地、工地附近道路及其甲方指示的一切废料、垃圾、非必要或检验不合格的材料、支架、工具及其它设备，以确保工地安全及工作环境的整洁。本工程完工时，乙方应在验收前清理工地及其附近道路所有废料杂物等，并将全部建筑物清理整洁，所需费用均由乙方负担。乙方应于工程完工后合理期限内（由甲方裁决），将乙方留存于工地的施工设备，临时工程未用材料等全部拆离工地。第廿八条：工地会议施工期间定期举行的工地会议，乙方工地负责人及有关人员不得借故缺席。另如经甲方要求，乙方公司负责人或工程师或分包商亦应出席

23、参加甲方临时召集的工地会议，并按会议决议事项执行。或代表甲方出席由业主召开的承包商会议。第廿九条：保密义务乙方、乙方所雇用的人员、其分包商及其分包商所雇用的人员，因本合同而知悉或持有甲方任何业务或技术上的机密的，均须负保密责任，不得泄漏给任何第三人。上述人员如违反保密义务而泄漏甲方业务或技术之机密信息的，乙方应向甲方承担所有损害赔偿责任。本合同中双方之保密义务应自对方收到机密信息之日起五年内持续有效，且不因合同目的之达成而终止。具体之保密义务以本合同随附的保密协议为准。第三十条：工程检验1. 本工程施工期间，甲方、业主或监理单位按照规范规定查核工程品质时，乙方应给予必要配合与充分便利，并派员协

24、助办理。2. 甲方、业主或监理单位如发现乙方工作品质不符合本合同规定，或有不当措施将危及工程安全时，有权指令乙方限期整改，或将不符合规定部分拆除重做，如乙方逾期仍未办妥，甲方除可依本合同第二十四条规定要求逾期赔偿外，还可要求乙方局部停工或全部停工，直至乙方办妥并经主办工程师认可后始得复工，乙方不得藉词要求延期或补偿。第卅一条：部份完工（不适用）第卅二条：完工验收1. 工程竣工后，乙方应将所有工地废料杂物及临时设备及时清理完毕，并将所有剩余材料及设备运离工地，始可书面报请验收，协助甲方向业主提报完整的各种资料（包含竣工图及其他竣工资料）。2. 本工程的验收合格应以甲方的主工程被业主验收合格为准。

25、乙方应提供甲方必要的配合和协助。第卅三条：工程奖励乙方对施工优良或缩短工期有卓越表现，甲方将赠于奖牌或奖状，并于日后主动邀请参加重大工程的投标，以资鼓励。第卅四条：合同终止或解除1. 甲方如认为有终止解除合同的部份或全部的必要时，随时可以书面通知乙方解除或终止合同的部分或全部，乙方应即照办并不得提出异议。2. 甲方解除合同后，乙方应即停工，负责遣散工人并将到场材料机具设备等交由甲方全权使用，无论甲方自理或另招他商承办，均应待全部工程完工后始行结算，解除合同责任，但发生其它赔偿事件，甲方仍得依法向乙方求偿，不在此限。3. 乙方于终止合同后不得就未完成部份向甲方索赔，经甲方付费的工程及材料部份归甲

26、方所有。第卅五条：履约保证乙方应在本合同签订后7天内提供合同总价l0的履约保函，并在提交预付款申请的同时提供与预付款金额相等的预付款保函。保函的开具银行应是甲方认可并接受的。或在相应时间缴纳××万元的保证金：（如果乙方已经滚动缴纳年度保证金，则本工程可免交。）第卅六条：工程保固及维修1. 本工程乙方完成部分（无论是劳务分包还是单项工程分包）均应按甲方和业主的主合同承担维修责任。当甲供材料发生损坏需要更换的，由甲方提供材料，乙方负责维修和承担其它人工费用；乙供材料则由乙方承担全部责任。2. 如果乙方未能及时履行维修责任，给甲方声誉造成损失的，甲方有权自行确定损失的多少，从乙方

27、尾款中扣除部分或全部费用，严重时还可要求乙方另行赔偿。3. 在保固及维修期间，经查明系由乙方自身原因致工程造成人身和财产损害的，己方应承担损害赔偿责任。第卅七条：知识产权（不适用）第卅八条：争议处理因本合同履行或与本合同有关的一切争议，双方应先行友好协商解决。协商不成时，任何一方应向工程所在地或江苏省无锡市滨湖区人民法院提起诉讼。诉讼进行中双方不得停滞、停止、拒绝或迟延履行本合同中与争议无关的任一部分。第卅九条：合同效力本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，待双方履行完所有义务时终止。符合本合同第二十九条、第三十四条、第三十七条规定或者双方另有约定的除外。第四十条：违约赔偿因乙方

28、责任（工程质量问题、工期延误、安全事故等）给甲方造成损失或连带损失，甲方有权先行用乙方的履约保证金或年度保证金进行补偿，乙方不得任何异议。当保证金额不足以弥补甲方损失时，乙方还应额外赔偿，补全甲方损失，同时甲方有权自行从乙方的工程款项中扣除相应部分作为赔偿金。应甲方原因给乙方造成的损失由甲方负责赔偿。甲方无正当理由延迟给乙方付款，由甲方承担不高于同期银行活期存款利率的补偿。第四十一条：定义及解释1. 工程合同：本工程合同包工程合同主文、报价清单（包括所附的工程进度表、工程详细表、单价分析表）、技术规范、工程设计图、补充说明、施工进度表、图样、工程质量保证书及签订合同前后所加入的各项附属文件。2. 甲方：中国电