安装承包合同书样书

1、安装承包合同书样书篇公布时间：XXX在法规不断完善的社会中，合同订立逐渐成为日常生活的常态，签订合同可以强化双方当事人的遵守法律意识。那么写合同时必需要注意哪些问题呢下面是关于安装承包标准合同书篇，仅供参照，欢迎大家阅读。安装承包合同 篇1发包方简称甲方： 四川XX公司承包方简称乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体状况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一工程概况工程名称： _市鼎瑞大厦研发大楼及公租房项目施工内容：给排水系统，强、弱电系统

2、弱电只包预埋部分图纸范围内所有室内水电安装工程，双包。结构类型： 工程地点： _区土主镇高XX一组二、乙方进场人数附名册乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所必需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求一开工日期：_年_月_日二总日历工期： 个月三具体工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围一承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。二承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统弱电只包预埋部分。图纸范围内的所有室内的水电安装工程包工包料。2.乙方

3、负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必需派专人值班不补任何加班费。4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 开关面板和灯口安装三计价方式：1采纳可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按_省20建设工程工程量计价定额建设工程工程量清单计价规范GB50500-20以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参照市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中对应材料价格作

4、为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方下浮14%包括税金及相关的所有管理费用。所有材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。五、工程要求：甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。一质量要求：按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理使

5、命，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必需依据国家有关规范和标准，按照制定图纸含书面通知和施工组织制定要求进行施工，工程验收每个部分必需合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必需积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品项，乙方必需无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必需负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以确保产品的交验质量。6.乙方必需配备相应的技术人员和管理人员。假设因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承当工程款和工期外，还应赔偿相应

6、的材料费。7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不够或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8.保修期为_年。二工期要求1、乙方必需按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误1乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。2如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承当；3如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承当，并工期顺延。三

7、成本控制要求1.乙方必需科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提升工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必需执行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承当。3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5. 乙方必需遵守甲方材料的管理制度。四安全施工要求1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。2.乙方必需遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范要求组织施工检查。3.乙方必需对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业

8、。4.乙方做好劳作保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的包括由乙方原因造成的人员工伤、死亡、病残按劳作部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承当。安装承包合同 篇2合同编号：签订地点： _区签订日期：_年 10_月日发包单位甲方：_市华XX公司承包单位乙方：XX公司依照合同法及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就乙方承包甲方 水罐制作，经充分协商达成一致看法，特制订以下条款供双方共同信守。一、 工程名称：水罐制作二、 工程内容：1、乙方制作立式水罐4个。

9、具体尺寸、技术要求、详见附件油罐制作图2、安装 储水罐及所有相关管道及安装，管道与加油机对接安装全部工程。3、油罐及有关的防雷、防静电工程。4、上述一切容器、配件、防腐防锈工程。三、 材料配件及工程质量要求1、 所有材料配件，施工质量要求均必需符合国家现行规定的材料质量标准和施工验收规范要求，设备、材料均必需有质保书、合格证。所有材料统一采纳国标材料足尺材料。2、全部配件材料详见附件表，有关全部配件材料应标明厂牌、规格型号。四、 承包方式：包工、包料、包机械、包运输的总包价方式承建。五、 工程总承包价款不含税：人民币 万元整 117240 元。六、 付款方式1、双方签订合同之日五个工作日内，甲

10、方向乙方支付工程合同总价30%，计 元。2、乙方完成工程中的水罐制作安装，甲方对工程进行初步验收合格后，乙方开具甲方认可的全额税务发票，甲方必需支付给乙方合同总价的65%，计 元。3、余下合同总价5%计 元作为工程的质保金，质保期自工程骏工验收合格之日起期限_年。质保期内工程出现质量问题由乙方进行保修，质保期满甲方返还给乙方质保金。4. 乙方委托如下账户为代收本合同的工程价款：开户银行：收款名称：帐号：七、 检验及完工验收1、 乙方完成工程制作水罐气压试漏，水罐检验汽压0.1a，恒压6小时，合格后方能进行下一道施工工序。2、 该项工程由甲方组织按国家现行质量规范进行完工验收，经验收合格后甲方正

11、式认可验收合格。八、 施工工期：乙方合同签订之日起7个工作日内，将水罐制作完成包括试压、防腐并运送到施工现场吊装到位。进行初步验收。安装地点 。九、 双方的责任1、乙方施工用电和生活用水的水电费由甲方承当，但接驳水、电的工作和设备材料由乙方负责及提供。乙方食宿自理，甲方应给乙方提供必要的协助。2、乙方进场后，如因甲方原因造成或下雨天气影响造成乙方不能正常施工的，由甲方书面签字确认，工期按实际相应往后顺延。3、现场施工过程中，乙方应做好保卫工作，防止失窃事件发生。甲方应协助乙方做好治安范防工作和与土建施工队的协调工作。4、乙方在施工过程中，必需做到安全生产、文明施工，施工过程中的一切安全责任由乙

12、方负责和承当。5、乙方应及时向甲方提供该工程有关技术文件、资料、施工图纸及完工图资料、资质证书，配合甲方向各有关职能部门办理报建和工程完工验收手续。十、 违约责任1、 除不可抗力事件外，甲、乙双方任何一方违约，违约方负责赔偿给对方即未违约方带来的经济损失。乙方不得以任何理由拖延施工工期，如有违反，甲方有权单方面终止合同并有权另请其他施工队完成该工程的施工，由此而造成该工程建设造价的增加由乙方承当。2、 乙方必需严格按图施工，原材料必需国标材，不得以次充好。因此造成的一切损失由乙方负责。3、 保修期内乙方应及时派出修理人员对设备的故障进行排除修理，如不及时修理甲方有权请本地技术人员维护或修理，所

13、产生的一切费用由乙方负担。4、甲方须按本合同约定的付款比例和期限按时向乙方支付合同款项，逾期未付的，每超过一天，甲方须按应付未付款项总金额的1%向乙方支付违约滞纳金。；乙方未按期完成制作或安装的，每超过一天，须按货款总金额的1%向甲方支付违约金。5、如因乙方原因造成质量问题导致甲方生产中断或安全事故的，乙方须承当由此给甲方造成全部经济损失。十一、合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议和附件、图纸与合同具有同等法律效力，补充协议与合同条款不一致的以补充协议为准。合同在执行过程中，双方如发生争议应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提出诉讼。 十二、合同一式四份

14、，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。甲方公章： 乙方公章：甲方办公地址： 乙方办公地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人： ： ： ： ：安装承包合同 篇3发包方(甲方)：同德XX公司 承包方(乙方)：滁州XX公司依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程的具体状况，经双方充分协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。第一条 总则一、工程名称： 同德XX100.4配电工程二、工程地点： _市清流东路1479号三、承包工程项目内容：说明：1、本合同

15、不含1变压器低压侧到400进线柜的母线安装2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖填3、原来临时用电的10电力电缆的重新挖埋及铺设，乙方工作人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。4、因临时用电切换，施工中间验收等事宜，不能长时间停电；甲乙双方须共同协作，报供电公司妥善解决停电送电时间。四、工程总造价：本合同工程范围内的合同总价：大写 柒万玖千贰佰陆拾捌元：79268.00 元。第二条 工程期限2.1 工程报建与制定甲方委托乙方全部处理100.4A配电工程的相关事宜，包括报建和图纸制定等；乙方须在 XXX日内完成报建事宜，完成当地供电部门要求所必需的一切手续。乙方须在日内完成经双

16、方共同商定的图纸制定并送审通过。假设因此而造成不能报建或报建延期导致整个工程延后，乙方应负违约责任；供电设备的图纸技术参数和质量要求由乙方负责提供并验收；不合格的.设备要通知甲方，要求及时改换。甲方与乙方签订合同后，施工现场具备施工条件后乙方开始施工，乙方计划从 20 _年 12 _月 15_日开工至20_年1 _月 _日工程施工完成；并通过本地供电部门完工验收合格送电。在施工过程中，如遇以下状况得顺延工期：一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方未能及时提供开工条件第三条 施工准备一、甲方在开工前，应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物，解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通；二

17、、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料；并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜；组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。第四条 设备、器具、材料供应本合同工程安装所必需的设备、器具、材料，均必需使用合格证，不合格的产品乙方不得施工安装；第五条工程质量和检查验收一、 乙方必需严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，确保工程质量 。二、 工程完工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案材料，并发出承包工程完工验收通知书，组织有关单位进行完工验收；验收标准以达到供电验收合格为准。1.15 为最终验收时间，完工日期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。四、

18、 安全责任4.1乙方应对施工场地工作人员进行安全管理，并对他们的安全负责。4.2乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采用必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承当。五.工程质保期：自工程完工验收合格起_年。在质保期内因乙方安装原因造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承当。第六条 工程价款的支付与结算元 ，在工程完工送电后_日内，甲方再支付给乙方合同总工程款的，计人民币元整。二、如甲方拖延工程款，而影响工程进度，造成乙方停、窝工损失的，应由甲方承当全部损失费。第七条 违约责任与奖惩规定一、 乙方的责任1.乙方应确保施工质量及工期，因安装质量不合格而造成的返工费用由乙方自理，因乙方的责任而造成的工期延误，承当违约责任；2.由于