大型建筑工程施工合同范本_施工合同

1、大型建筑工程施工合同范本大多数建筑工程都是由一些建筑公司或其他专业团队承包的。这些建设单位通常会在建房前提前签订施工合同。那么，大型建设项目施工合同怎么写？接下来我们来了解一下大型建设项目的施工合同模式。大型建筑工程施工合同范本一发包人(以下简称甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _法定代表人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。Id号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _为保证工程施工质量，按期完成施工任务，达到甲乙双方互利的目的，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利和义务，现双方自愿协商签订本合同。第一个项目概述。1.项目名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。2.项目地点:_ _ _ _ _ _ _

3、_ _ _ _。3.项目内容:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。4.项目面积:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。5.项目批准文号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。第二条项目期限。1.合同期限为_ _ _ _ _ _ _天(日历天)。开始日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _完成日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.有下列情形之一的，经甲方现场代表签证，工期可相应顺延:(1)施工过程中，停电、停水超过_ _ _ _ _ _小时或连续间断停水、停电一次超过_ _ _ _ _ _小时，将影响正常施工；停水超过_ _ _ _ _ _天；(2)台风、暴雨、飓风等不可抗力因素；(3)因其他不可抗拒的因素造成工期延误的。3.因乙方原因造成工期延误的，不得要求

5、工期顺延。第三条工程承包内容。1.工程承包形式:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。2.工程承包范围:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。第四条工程项目的结算和支付方式。1.本合同生效后_ _ _ _ _ _天内，甲方支付_ _ _ _ _ _(大写)作为工程预付款。2.甲方应根据核实的工程进度，在收到月度工程报告后_ _ _ _ _ _天内支付工程进度款。3.当工程进度款达到工程总造价的_ _ _ _ _ _%时，不按进度支付工程款，但在竣工验收后一个月内支付_ _ _ _ _ _%的工程款，剩下_ _ _ _ _ _%。4.如甲方拖欠工程款，应按办理该项目银行的现行贷款利率

6、支付给乙方。5.如因甲方延期付款影响工程进度，乙方停工或窝工造成的损失由甲方承担，工期相应顺延。6.验收过程中，如有不合格项，由建设单位在验收时双方约定的时间内进行修复。否则处以保留价万分之三以上一日以下罚款。7.乙方支付工程款时应向相关部门开具“建筑安装专用发票”，甲方凭加盖乙方印章的发票支付工程款。8.甲方应将工程款划入乙方指定账户，不得直接划入施工班组或班组。否则，造成的一切质量和经济责任由甲方负责。第五条工程质量标准。1.工程质量应符合设计和施工图纸要求、甲方规定的相关质量要求和合同约定的质量标准。质量标准的评定应当以国家或者行业质量检验评定标准为依据。因乙方原因造成工程质量达不到约定

7、质量标准的，乙方应承担违约责任。2.甲乙双方对工程质量有争议的，由双方约定的工程质量检测机构进行鉴定，由此产生的所需费用和损失由责任方承担。双方均有责任，根据各自责任，双方分别满足设计、施工图纸要求和发包人规定的相关质量要求，竣工验收合格备案。第六条工程验收。工程建设完成后，乙方已具备竣工验收条件，必须按照国家有关规定提前10天向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料和竣工验收报告。竣工验收由甲方相关部门进行，乙方负责分项工程。第七条安全施工。乙方应遵守工程施工中有关安全生产的管理规定，严格按照安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此产

8、生的费用由乙方承担。第八条违约责任。1.乙方无故开工或竣工逾期的，每延误一天，应支付工程总造价的_ _ _ _%违约金。2.甲方逾期付款的，每逾期一天，甲方应按本合同项下应付工程款的_ _ _ _%支付违约金。3.乙方采购工程材料，施工质量不合格或存在重大质量隐患，影响甲方正常使用的，应一次性支付工程总金额的_ _ _ _%违约金，并及时采取措施返工、变更。此外，每影响正常使用一天，还需支付工程总造价_ _ _ _ _ _%的违约金。第九条双方的权利和义务。1.甲方的权利和义务(1)解决材料和临时设施的堆放。(2)在乙方不违反合同规定的情况下，乙方应保证按合同按时支付工程款。2.乙方的权利和义

9、务(1)施工期间，严格遵守甲方的各项规章制度，保护甲方设施。乙方人员不得随意在甲方厂区内走动或徘徊，服从甲方的进出管理。(2)对本工程施工中的一切安全事故负责。(3)按合同工期组织施工，确保工程按期完成。(4)确保工程质量达到验收标准，并按有关规定组织工程验收工作。(5)组织实施施工管理人员和材料设备的动员。(6)施工过程中发生不可抗拒的自然灾害，不能按原计划正常施工时，乙方应及时通知甲方，由此产生的费用增减或损失由双方协商解决。(7)安全文明施工。第十条争端解决。如因本合同引起的任何争议不能通过协商解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条补充规定1.本协议经双方签字盖章后生效。

10、2.本协议签署日期为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3.本协议一经签署，双方应严格遵守。如因执行本协议发生争议，双方应协商解决。协商不成的，由协议签订地人民法院裁决。4.本协议签订于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _大型建筑工程施工合同范

12、本二雇主:承包商:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建筑工程的建设事项达成一致意见，订立本合同。一、项目概况1.项目名称。2.项目现场。3.项目内容。二是工期。1.承包商应按照业主要求的期限完成所有工作。项目的开始日期完工日期合同期的总日历日。2.工期奖罚:本工程在发包人验收的基础上完成。承包人未按上述期限完成工程的，每延误一天罚款人民币元。3.有下列情况之一的，经发包人签证，工期可顺延。(1)开工受到雇主的影响。(2)工程量大幅增加。(3)不可抗力。(4)发包人同意工期顺延的其他情况。因上述原因导致工程不能

13、按合同工期完成的，承包人应承担违约责任及由此给发包人造成的损失。三、工程质量及验收。1.质量标准。2.承包人应按照施工图纸和说明、国家有关施工规范、验收规范以及发包人确认的施工方案组织施工。3.承包商应对现场工人操作、施工方法和施工技术措施的可靠性和安全性负全部责任。因承包人责任造成工程质量事故和返工的，承包人应自费承担经济损失。如果工期延误，承包商应承担所有责任。4.承包人在施工过程中必须接受发包人的管理，并及时办理质量检验手续。承包商应根据国家有关竣工验收的规定，向业主代表提供完整的过程检验数据。5.质量达不到约定标准的，发包人将对承包人进行总费用的处罚。四.流程结算和项目付款。1.结算方

14、式:(1)承包方式:(2)定价方法:(3)合同价格(大写):(4)结算方式:2.项目付款:动词 （verb的缩写）材料供应和设备管理。1.所有材料应由承包商购买，并经业主批准后使用。2.机械和设备应由承包商提供。不及物动词雇主的责任。1、负责办理相关施工手续。2.审查承包商编制的施工方案、各种技术资料和工程预决算。3.提供一套施工图纸。4、负责组织工程设计交底、图纸会审。5.业主任命同志为现场代表。七、承包人的责任。1、承包人必须在施工中配备保证工程进度和质量的现场管理队伍。2.遵守业主的质量、技术、安全、文明施工管理体系，接受业主代表的指挥、检查和监督。3.合同生效后天内编制施工计划，提交发包人审查，并按施工计划组织施工。4.做好施工原始记录，按照发包人要求的工程资料样式和填写方式收集施工技术资料，提供给发包人2套。5.承包商任命同志作为现场代表。八、安全生产和文明施工。1.承包商应派专人管理施工用电和施工机械，并加强使用过程中