建设法规与合同管理模拟试题及答案

1、模拟试题1一、单项选择题 (每小题2分，共20分)1、建筑法规定建设单位申请领取施工许可证时，建设资金已经落实。根据建设部有关规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）%。a、30，25 b、50，30 c、35，25 d、50，252、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。a、10天 b、15天 c、20天 d、30天3、根据建设工程质量管理条例的规定，在正常使用条件下，外墙面的防渗漏的最低保修

2、期限为：（）a、2年 b、4年 c、1年 d、5年4、可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ ）撤销该合同。a、建设行政主管部门 b、工商行政管理部门c、合同管理部门 d、人民法院5、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。a、3年以上5年以下 b、5年以上8年以下c、5年以上10年以下 d、10年以上15年以下6、合同法第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承

3、包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。a、违约责任 b、行政责任 c、刑事责任 d、侵权责任7、甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至（）期满。a、2003年3月2日 b、2002年5月16日c、2002年3月2日 d、2001年5月16日8、建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的，责令改正，处工程合同价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。a、1%3 b、24 c、35 d、469、建设工程未经

4、验收提前使用的，发现质量问题应由（ ）承担责任。a、承包方 b、发包方 c、管理方 d、第三方10、依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么，返还财产和恢复原状应属于（ ）。a、民事责任 b、行政责任 c、刑事责任 d、违宪责任二、多项选择题 （共5题，每小题4分）1、 承包单位在分包工程时，应注意（ ）。a、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人b、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人c、建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位d、施

5、工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成e、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成2、要约不得撤销的情形有（ ）。a、要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销b、撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达c、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作d、撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达e、在承诺期限内，受要约人未作出承诺3、当事人在订立合同过程中有下列（ ）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。a、 假借订立合同，恶意进行磋商b、 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况c、

6、有其他违背诚实原则的行为d、 不正当地使用商业秘密e、 不接受对方合理条件导致合同未能成立4、违反建设工程质量管理条例规定，建设单位有（ ）行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。a、 明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准，降低工程质量b、 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的c、 建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的d、未按照国家规定办理工程质量监督手续e、未取得施工许可证，擅自施工的5、有关承包人的保修责任，下列说法正确的是（ ）。a、 承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任b、 承包人的保修责任不是法定责任c、 双方可约定比建设工程

7、质量管理条例中最低保修期限较长的保修期，但不得短于法定最低保修期限d、 保修期间，由于承包人实施保修行为造成发包人损失的，应予赔偿e、 因设计错误造成的工程质量问题，由设计方承担保修义务三、简答题(每小题6分，共18分)1可撤销合同的构成要件2代位权的概念、特征、构成要件 3总包合同与分包合同的概念和法律规范 四、论述题(每小题8分，共16分)1 在建筑合同中，承担违约责任的方式是什麽2建筑工程质量纠纷应如何取证并进行审查五、案例分析题(共26分) 案例一 某工程项目，经过有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目为政府的公共工程，已经列入地方的年度国定资产投资计划，概算已经主

8、管部门批准，但征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，因此业主委托咨询公司编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。业主要求将技术标和商务标分别封装。某承包商在封口处加盖了本单位的公章，并由项目经理签字后，在投标截止日期的前1天投标文件报送业主，当天下午该承包商又递交了一份补充材料，声明将原报价降低5，但是业主的有关人员认为，一个承包商不得递交2份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。开标会议由市招投标管理机构主持，市公证处有关人员到会。开标前，市公证处人员对投标单位的资质进行了审查，确认所有投标文件均有效后

9、正式开标。业主在评标之前组建了评标委员会，成员共8人，其中业主人员占5人，招标工作主要内容如下： (1)发投标邀请函(2)发放招标文件(3)进行资格后审(4)召开投标质疑会议 (5)组织现场勘察(6)接收投标文件(7)开标(8)确定中标单位(9)评标(10)发出中标通知书(11)签订施工合同（14分） 问题 1、招标活动中有哪些不当之处? 2、评标工作的内容是否正确?如果不正确请改正，并排出正确顺序。案例二 高速公路工程，承包商为了避免今后可能支付延误赔赏金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下： （1）特别严重的降雨；（2）现场劳务不足；（3）业主在原工地现场之外的另一地

10、方追加了一项额外工作；（4）无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权提供延误；（6）工程款不到位。（12分）问题1、监理工程师认为以上（ ）原因所引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。2、若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包商自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误，不同意就此延长工期，这样处理对吗？3、哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？模拟试题1参考答案一、 单项选择题 (每小题2分，共2分)1.b 2.b 3.d 4.d 5.c 6.a 7.c 8.b 9.b 10.a二、多项选择题（共5题，每小题4分）1.abe 2.ace 3.abc

11、d 4,abcd 5.acd三、简答题(每小题6分，共18分)1 可撤销合同的构成要件1答：可撤销合同，是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或使合同的效力归于消灭的合同，如果合同当事人对合同的可撤销发生争议，只有人民法院或仲裁机构有权撤销合同。可撤销合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同撤销的前提，人民法院或仲裁机构不得主动撤销合同。2代位权的概念、特征、构成要件 答：代位权是指债务人怠行使其到期债权，对债权人造成伤害的，债权人可向人民法院请求自己名义行使债务人的债权的权力，但是按照合同法的规定，该债权专属于债务人自身的除外，代位权的行使范围以债权人的债权为限，债权

12、人行使被代位权的必要费用，由债务人承担。代位权构成要件是债权人与债务人之间存在合法有效的合同关系；债务人对第三人享有到期债权；债务人能行使其到期债权；债务人已经履行延迟；债权人有保全债权之必要。3总包合同与分包合同的概念和法律规范答：总包合同是指业主招标发出的工作范围是建设一揽子发生，合同的承包工作内容是指设计，设备采购、施工、物资供应、安装、调试、保修等，合同中的权利义务设立为当事人之间的关系。分包合同是总承包人将主合同以外的部分工作，交给分包商实施。双方约定之间的权利义务的合同。法律规范中华人民共和国建筑法对分包进行了明确规定：提倡对建筑工程实行总承包、禁止将建筑工程肢解发包。禁止承包单位

13、将其承包的全部建筑工作转包他人，我肢解以后分包名义转包他人。总承包单位可将承包工程中的部分工程发包给具有应资质条件的分包单位。四、论述题(每小题8分，共16分)1在建筑合同中，承担违约责任的方式是什麽答：违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务，不符合约定而应当承担的法律责任，在工程建设合同中，违约赔偿损失要辩护是否满足其条件和原则。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失，损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时，预先所应事先预见的因违反合同可能造成的损失， 承担违约责任的方式有（

14、1）继续履行。（2）采取补救措施。（3）赔偿损失。（4）支付违约金。（5）定金罚则。2建筑工程质量纠纷应如何取证并进行审查答：对质量问题的纠纷应注意对其分析，正确分析能创造正常的施工条件，总结任何教训，防止质量纠纷重新发生。质量纠纷调查：确定质量的范围、性质、影响和原因素，这过调查为质量纠纷的分析和处理提供依据，力求全面、准备、客观所得出初步判断。质量纠纷的原因分析，原因分析往往涉及到设计、施工、材质，使用管理等几方面，只有对调查提供的资料进行详细分析后，才能找到造成质量纠纷的原因，并确定是否要处理。质量纠纷的处理，确定处理方案。提交质量纠纷处理报告。五、案例分析题(共26分) 参考答案 案例

15、一答题要点1、招标活动中的不当之处体现在： 因征地工作尚未完成，因此不能进行施工招标； 一个工程不能编制两个标底，只能编制一个标底。 在招标中，业主违反了招投标法的规定，以不合理的条件排斥了潜在的投标人； 承包商的投标文件若由项目经理签字，应由法定代表人签发授权委托书：在投标截止日期之前的任何一天，承包商都可以递交投标文件，也可以对投标文件作出补充与修正，业主不得拒收；开标工作应由业主主持，而不应由招投标管理机构主持：市公正处人员无权对投标单位的资质进行审查；评标委员会必须是5人以上的单数，而且为主方面的专家最多占13，本项目评标委员会不符合要求。2、招标工作内容中的不正确之处为： 不应发布投

16、标邀请函，因为是公开招标，应改为发招标公告 应进行资格预审，而不能进行资格后审，施工招标的正确排序为： (1)(3)(2)(5)(4)(6)(7)(9)(8)(10)(11)案例二答题要点：一、二、对。现场劳力不足是承包商内部组织管理不当，不能给予工期延长。三、业主的责任是监理工程师对这些处理，对要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对要求业主按合同规定准时拨付工程款。模拟试题2一、名词解释（每小题3分，共12分）1要式合同 2合同的变更 3同时履行抗辩权 4缔约过失责任二、填空题 (每空1分，共10分)1民事行为根据是否以意思表示为要素，分为 行

17、为和 行为。2依合同是否以交付为标准，可将合同分为 合同和 合同。 3合同终止的原因是指因其 终止的。4撤销权的行使期间为 年，从 之日计算。5建设工程承包合同按照合同的标的可分为 合同和 合同。 6我国合同法在违约责任上采用 则。 三、选择题 (每小题2分，共20分)1. 同其他法律关系相同，工程建设法律关系也是由（ ）等要素所组成。a、主体b、客体 c、内容 d、形式2. 由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（ ）。a、共同承担责任 b、按照承揽工程的比例分别承担责任c、承担连带责任 d、各自承担责任3. 实行监理的建筑工程，建设单位与其委

18、托的工程监理单位应当签订书面（ ）。a、工程咨询合同 b、建设工程合同c、委托监理合同 d、技术服务合同4. 投标人进行投标的程序为（ ）a、组织投标机构 b、购买招标文件c、参加现场踏勘 d、编制投标文件e、送达投标文件5. 有关评标委员会的规定是（ ）a、评标委员会的成员人数为5人以上b、评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3c、评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密d、评标委员会成员不得私下接触投标人e、评标委员会由招标代理机构负责组建6建筑法有关承揽工程的禁止性规定有（ ）a、禁止将建筑工程肢解发包b、禁止建筑施工超越资质等级承揽工程c、禁止施工企业冒用其

19、他施工企业的名义承揽工程d、禁止与低资质等级的企业联合承包e、禁止施工企业允许其他单位使用本企业的资质证书以本企业的名义承揽工程7大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（ ）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。a、委托项目可行性研究b、工程施工c、委托招标代理d、监理e、重要物资、材料8合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。故( )。a、合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效b、合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效c、合同中原来约定的争议条款

20、的效力，不能继续有效d、合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效9承担违约责任的方式有( )。a、继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼b、继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁c、继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失d、继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失10 经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得国有土地使用权的建设用地有( )a、国家机关用地和军事用地b、城市基础设施用地和公益事业用地c、国家重点扶持的能源交通水利等项目用地d、豪华住宅用地e、商业开发用地四、简答题(每小题8分，共16分)1简述有偿合同与无偿合同的法律意义2简述合同条款的种类五、论述题(10分) 1. 试从代

21、位权的涵义论代位权的适用条件。六、案例分析题(共32分)案例一 甲公司与乙公司签订一份买卖木材合同，合同约定买方甲公司应在合同生效后15日内向卖方乙公司支付40的预付款，乙公司收到预付款后3日内发货至甲公司，甲公司收到货物验收后即结清余款。乙公司收到甲公司40预付款后的2日即发货至甲公司。甲公司收到货物后经验收发现木材质量不符合合同规定，遂及时通知乙公司并拒绝支付余款。（16分） 试分析：（1）甲公司拒绝支付余款是否合法？ (2)甲公司的行为若合法，法律依据是什么? (3)甲公司行使的是什么权利? 若行使该权利必须具备什么条件? 案例二 某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没

22、有遇到松软石，一因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算，影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包商准备提出索赔。（16分）【问题】（1）该项施工索赔能否成立？为什么？（2）在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面？（3）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？模拟试题2参考答案一、名词解释（每小题3分，共12分）1 要式合同 指必须依据法律规定的方式而成立的合同。（如融资

23、租赁合同） 2 合同的变更 合同虽已成立，但由于存在法定因素，经一方当事人请求，法院或仲裁机构确认后予以变更的合同。 3 同时履行抗辩权 是指双务合同中的当事人一方在另一方不履行合同义务或者未授权履行合同约定履行义务时，可以拒绝履行自己合同义务的权利。 4缔约过失责任 是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。 缔约过失责任不同于违约责任。二、填空题 (每空1分，共10分)1民事行为根据是否以意思表

24、示为要素，分为 表意 行为和 事实 行为。2依合同是否以交付为标准，可将合同分为 要物 合同和 不要物 合同。 3合同终止的原因是指因其 合同权利义务 终止的。4撤销权的行使期间为 1 年，从 债权人知道或应当知道撤销事由 之日计算。5建设工程承包合同按照合同的标的可分为 总包 合同和 分包 合同。 6我国合同法在违约责任上采用 归责原则 。 三、选择题 (每小题2分，共20分)1 abc 2.c 3.c 4.cde 5.bcd 6.abc 7.bde 8.b 9.c 10.abc四、简答题(每小题8分，共16分)1简述有偿合同与无偿合同的法律意义。有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另

25、一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。在市场经济中；绝大部分合同都是有偿合同。2. 简述合同条款的种类答题要点：合同条款的种类有：-(1)提示性的合同条款；主要包括：第一，当事人的名称或者姓名和住所；第二，标的；第三，质量和数量；第四，价款或酬金；第五，履行期限、地点和方式；第六，违约责任；第七，解决争议的方法。(2)合同的主要条款(3)合同的普通条款主要有：第一，偶尔条款；第二，通常条款；第三，特意待定条款。五、论述题(10分) 1. 试从代位权的涵义论代位权的适用条件。答题要点：代位权，是指合同依法成立后，尚未完全履行之前，在债务人

26、怠于行使其对第三人的到期债权并对债权人的债权实现构成妨害之时，债权人为保全自己的债权，可以以自己的名义行使债务人对第三人的债权的权利。 由上所述，可看出债权人要行使代位权，必须具备以下条件： （1）债权人与债务人之间存在合法有效的合同关系。 (2)债务人对第三人享有到期债权。 (3)债务人怠于行使其到期债权。 (4)债务人已经履行迟延。 （5）债权人有保全债权之必要。五、案例分析案例一分析要点： (1)甲公司拒绝支付余款是合法的。 (2)合同法第67条规定“当事人互负债务，又先后顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履

27、行要求。”乙公司虽然将木材如期运至甲公司，但其木材质量不符合合同约定的质量，及其履行债务不符合合同约定，根据第67条的规定，甲公司有权拒绝支付余款。 (3)甲公司行使的是先履行抗辩权。 先履行抗辩权的行使应当具备以下三个条件： 双方当事人须由同一双务合同互负债务。 须双方所负的债务有先后履行顺序。 应当先履行的当事人未履行债务或履行债务不符合约定。案例二【参考答案】 1、该项施工索赔能成立。施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于甲方的责任范围。 2、本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，

28、因此，应包括费用索赔和工期索赔。 3、可以提供的索赔证据有： 招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等； 工程各项有关设计交底记录，变更图纸，变更施工指 工程各项经业主或监理工程师签认的签证；往来信件、指令、信函、通知、答复等 工程各项会 施工计划及现场实施情况记录； 施工日报及工长工作日志。备忘录； 工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录； 工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期； 工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录； 工程图纸、图纸变更、交底记录的送这份数及日期记录；（12） 工程有关施工部位的照片及录像等。（13） 工程现场气候记录，

29、有关天气的温度、风力、雨雪等；（14） 工程验收报告及各项技术鉴定报告等。（15） 工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用物雨的凭据。 （16） 工程会计核算资料；（17） 国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。模拟试题3一、单项选择题 (每小题2分，共20分)1、对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。a、分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责b、分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责c、分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任d、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应

30、当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。a、10天 b、15天 c、20天 d、30天3、根据建设工程质量管理条例的规定，在正常使用条件下，外墙面的防渗漏的最低保修期限为：（）a、2年 b、4年 c、1年 d、5年4、缔约过失责任与违约责任的主要区别是（ ）。a、行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后b、当事人是否有过错c、违约责任与侵权责任是否相竞合d、有无论立过书面合同5. 合同的无效，下面叙述完全正确的应是( ）a存在恶意串通损害第三人利益，但保护了国家利益 b虽有欺诈行为，但不损害国家利益 c违反行政法规，但不违反法律 d损害社会公共利

31、益6、可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ ）撤销该合同。a、建设行政主管部门 b、工商行政管理部门 c、合同管理部门 d、人民法院7、在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。 a、30万元人民币b、100万元人民币 c、50万元人民币 d、200万元人民币8、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的应当（）。a、与承包单位承担连带赔偿责任b、独立承担赔偿责任c、不承担赔偿责任 d、其责任由承包商承担9由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称：( )。adific合同 bdific合同条件 cd

32、ific合同条款dfidic合同 efidic合同条件 ffidic合同条款 10、根据建设工程施工合同（示范文本）中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）。a、7天、14天、4天 b、7天、7天、7天c、14天、28天、28天 d、28天、28天、28天二、多项选择题 （共5题，每小题4分）1、承包单位在分包工程时，应注意（ ）。a、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人b、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人c、建筑工程总承包单位可以在任何情况下，将承包工程中的部分工程发包给

33、具有相应资质条件的分包单位d、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成e、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成2、建筑工程监理应当对承包单位在（ ）方面，代表建设单位实施监督。 a、施工质量 b、安全生产 c、建设工期 d、建设资金使用 e、劳动保护3、依据安全生产法的规定，下列（ ）属于“三同时”。a、同时设计 b、同时施工c、同时勘察 d、同时进行生产准备e、同时投入生产和使用4. 关于合同无效的法律规定是( )a一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 b违反法律、行政法规的强制性规定 c恶意串通、损害国家、集体或者第三

34、人利益 d以合法形式掩盖非法目的 e不损害社会公共利益 5下列情形属于违约的有( )。a甲因梅雨季节而不能按货物运输协议约定的时间到达b在货物运输协议中，甲、乙约定如承运人车毁人亡则不承担货物损失的赔偿责任，承运人甲因酒后驾车车毁人亡，货物全部损失，不承担责任c甲、乙订立货运协议后，承运人甲于履行期限届满前声称不能按约履行d甲无相应的资质就签订了一项工程建设施工合同e甲将原客户乙以前所承运的货物的名称、数量等信息告知乙的竞争对手丙，给乙造成了严重损失 三、简答题(每小题8分，共16分)1、解决合同争议的方法有哪些? 2、承担缔约过失责任的情形有哪些? 四、论述题(共10分)1、如何理解合同法的

35、本质和地位？五、案例分析题(共34分)案例一【背景材料】（20分）【背景材料】某工程中甲乙双方按照 gf910201示范文本签订了施工合同。合同价为2600万元人民币，合同工期600天。在合同中，业主与施工单位双方同意：“每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚”。工程施工到100天时，监理工程师经材料复试发现甲方所供的部分钢材不合格，造成乙方停工待料19天；以后，在工程进行到150天时，因甲方变更设计了又造成部分工程停工16天。工程最终工期为620天。【问题】1乙方在第一次停工后 10天，向监理方提出索赔要求，“索赔停工损失的人工费、机械闲置费等6.8万元；第二次停工后12天乙

36、方提出因停工损失索赔7万元。两次索赔乙方均提交了有关文件作为证据，监理工程师应如何处理？2工程竣工结算时，乙方提出工期索赔35天。同时，乙方认为工期实际提前了15天，要求甲方奖励7.8万元。甲方认为乙方当时未进行工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明乙方默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚乙方10.4万元。你认为监理工程师应如何处理？案例二【背景材料】（14分）对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。【问题】1招标时对承包商的资格预审查的内容有哪些？2定金与预付款有什么区别？模拟试题3参考答案一、 单项选择题1d 2. b 3. d 4. a 5. d 6. d 7. d 8.a 9. e 10. d二、 多项选择