抗浮锚杆工程施工合同

1、抗浮锚杆工程施工合同甲方：义乌市赤岸镇下山脱贫项目二标段标力建设集团项目部乙方：根据中华人民共和国合同法 的有关规定， 经过双方协商一致， 甲方委托乙方承担义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段工程部 分锚杆施工任务。为明确双方责任、权利和义务，特签订本合同，以 便双方遵照执行。第一条：工程地基加固的范围1.1 工程地点：义乌市赤岸镇下山脱贫奔小康工程二标段1.2 工程范围：按甲方指定范围内设计施工图中锚杆 。（）。本合同范围为 。1.3 暂定工程量： 米1.4 工程内容：抗浮锚杆施工，包括抗浮锚杆桩位的定位放线（甲方 只负责机械钻孔前的定位放线，施工时其他由乙方负责）施工，并负 责抗浮锚杆施工

2、方案通过相关职能部门审查和竣工验收通过。 第二条：技术要求、施工工序要求2.1 执行现行国家或行业规范和标准。2.2 该抗浮锚杆施工必须经甲方、监理、业主验收合格后方可进行下 一道工序施工。第三条：工期3.1 本工程工期从 2015年 月日起至 2015年月 日止，完成合同规定全部工作量，总工期 天。如遇非乙方原因 造成的停工时，工期顺延，工期顺延需经甲方书面确认。第四条：合同价款及支付方式4.1 合同价款4.1.1 本施工合同采用包干单价合同，包干单价为90 元/m（未含开发票费用），暂定抗浮锚杆 300 根，暂定工程量 1500 m（结算时按实际完成工程量结算） ，暂定工程款为135000

3、元整（大写人民币： 壹拾叁万伍仟元整 ）。该包干单价包括完成本合 同工程锚杆孔定位、钻孔、清土、锚杆的注浆及清理等全部费用 ,（甲 方只提供钢材、水、电、混凝土，其他均由乙方负担 ）。4.1.2 甲方只提供钢材、水、电、混凝土其他均由乙方负担，乙方 必须无条件执行，但单价不再进行调整；4.1.3 在合同执行的整个过程中，若因乙方原因造成的损失，甲方有 权根据现场实际情况在工程款中双倍扣除相应损失。第五条：甲方责任和义务5.1 甲方只提供钢材、水、电、混凝土及甲方指定施工区域图纸（ 电 只提供至二级电源箱，位置由甲方指定 ）。5.2 负责对乙方每道工序的验收和乙方完成工作量的确认。5.3 按合同

4、约定日期支付工程款。5.4 负责协调监理、代建、业主单位的验收，工程量确认。 第六条：乙方责任和义务6.1 负责甲方指定范围的锚杆并严格按照甲方规定的进度要求施工 , 不得中途退场，否则甲方有权要求对乙方已施工工程量的工程款罚 款；6.2 乙方必须严格按照施工方案和有关施工规范进行施工，若因质量 不符合所产生的返工费用和责任由乙方负责，甲方有权罚款、停工、 停发工程款，直至退场，追回并要求赔偿相应损失；6.3 乙方配合、协调甲方与有关部门的验收联系工作，提供现场工作 人员名单，施工人员服从甲方的治安、消防、环卫等要求；乙方需严 格按照国家及地方的有关法律法规进行安全、 文明施工， 乙方现场人

5、员及机具等的安全由乙方全权负责， 并严格按国家、 地方的相关规定 购买人员、机具的保险，相关费用已含在本合同包干单价中。6.4 施工过程中严格按国家现行标准及操作规程进行施工 , 严格做好 锚杆施工时的扬尘控制（相关费用已经含在本合同单价中）。6.5 按合同规定的工期和技术要求完成施工任务，并对其质量负责。6.6 乙方必须按照甲方所规定的工期进行施工，若因工期产生的不良 后果由乙方自行负责；6.7 施工期间，服从甲方、监理工程师及业主的检查、监督；6.8 协助甲方负责锚杆各类检测准备工作。第七条：工程竣工、工程价款与结算7.1 工程量计量：按实际完成工作量计算，该工程量需经甲方签字确 认，作为

6、结算依据。7.2 工程款的支付：（ 1）乙方完成甲方指定区域总锚杆数量的 100 % 并达到甲方验收 要求后 3 天内，甲方向乙方支付完成该区域工程量80 % 的工程款；（ 2）余款在地下室基础完成验收后 15 天内结清；第八条：违约责任8.1 乙方施工完毕后， 若检测不能达到设计要求或桩位定位错误， 乙 方应无条件返工， 且乙方负责返工所需的全部费用及重新检测等一切 费用，直至满足设计要求并通过甲方指定检测单位的检测。 返工期间 乙方应向甲方支付￥ 10000.00 元天的违约金，且乙方应承担因工 程返工导致甲方工期延误造成的一切经济和法律责任。8.2 由于不可抗力 （“不可抗力”解释按国家统一标准） 的自然灾害 影响施工，工期顺延，不视为违约。第九条：仲裁本合同执行过程中发生纠纷， 双方应及时协商解决。 协商不能解 决时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，可向台州市人民 法院起诉。第十条：未尽事宜本合同未尽事宜， 由双方当事人及时协商签订补充协议， 有关协 议、技术讨论纪要等均为合同的组成部