《工程招投标及合同管理》习题与答案

1、工程招投标及合同管理习题参考答案一、单选（每题2分）下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出 并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C ） 关系。A、债权人与债务人BC权利与义务D、代理人与被代理人、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A ）赔偿。A、施工企业BC施工企业的项目经理D3、下列财产中，（A ）不得抵押。A、土地所有权B 土地使用权4、邀请招标的邀请对象的数目不应少 于A、2、B 3C5、合同争议的解决顺序为（A ）A、和解一调解一仲裁一诉讼B C和解一调解一诉讼一仲裁D 6监理招标

2、主要是对监理单位（BA报价B能力C施工企业的法定代表人 具体的施工人员C房屋D交通运输工具B ）家。5D 7调解一和解一仲裁一诉讼 调解一和解一诉讼一仲裁 的选择。监理人员数量D设备7由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A正常工作B附加工作C额外工作D义务工作8根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）A办理土地征用，拆迁补偿平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D确定水准点与

3、坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资 金的 筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规 定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失 氏要求发包人支付双倍的定金C要求发包人补偿实际发生的损失D要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的 合同工期概念应为，从（C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺氏 合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D合同约定的开工日起按招标文件中要求

4、11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此 造成的损失，相应顺延工期B停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发 包人承担违约责任D停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B ）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D 、待供货方补足数量后再付13、FIDIC施工合同条件

5、的“缺陷通知期”，是指（A ）。A、工程保修期B 、承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。A、由承包商承担的风险责任B 、给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但

6、不顺延工期D 、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（A）A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同 B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增 加工作量时，应是为（B）

7、 oA额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（A ）的选择。A能力B报价C信誉D经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A ）组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位24、业主在（B ）合同中承担的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C ）。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标

8、人质疑问题的书面回答不一致 时， 应以（A ）为准。A.招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B ） oA、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作28、下列各项中，（C ）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（C ） oA、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招

9、标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D ）。A、节省招标费用氏招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中 解释顺序排列正确的为（D ）。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C中标通知书、投标书、协议书、图纸D中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由 于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（C ）承担。A、发包人氏承包人

10、C、工程师D、发包人与承包人共同33、FIDIC施工合同条件规定，用从（D ）之日止的持续时间为缺陷通知期，承 包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于（B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。A承包人B发包人C出资人D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C） oA建设单位B施工单位C招标代理D设

11、计单位37、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A报价B能力C人员数量D设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同39、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在 合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C ）。A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A是违法的B是从工程

12、承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合 同。A 15天B 21天C 30天D 35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B ）承担担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双

13、方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、下列说法不正确的是（C ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序 选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形 式影响或 干涉招标人依法选择中标人的活动。D公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D

14、、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ） oA、正常工作 氏 附加工作C、额外工作D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ）。A、包括开工日期 氏 包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C） oA、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条 件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位 置准确C提供年、季、月工程进度

15、计划及相应进度统计报表D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）A、固定价格合同B、可调整价格合同C固定价格加酬金合同D 、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少 在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B ）。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D 、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“

16、缺陷通知期”，是指（A ） oA、工程保修期氏工程施工期C、工程装修期D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实 际 投入成本的增加，应由（A）给予补偿。A、业主氏承包商C、工程师D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（A ）。A、是违法的氏 是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延 误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。A、由承包商承担的风险责任B 、给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但不顺延工期D

17、 、给予工期顺延但不给费用补偿二、多选题（每题3分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确 答 案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（CDE ） oA私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB ） oA、需经工程师确认后才能执行B因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所 有后果 都由承包商自行承担C因承包人自身原因造

18、成的，工程师只对改进措施的效果负责D采用改进措施后，必须顺延工期E改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工 程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款E在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容 C变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方 式处理4 FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE ）。A选

19、择分包单位的权利不同B分包合同的工作内容不同C工程款的支付开支项目不同D业主对分包商利益的保护不同E承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5索赔按目的划分包括（CE ）。A综合索赔B单项索赔C工期索赔D合同内索赔E费用索赔6建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（AE ） oA. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服 务前的

20、准备工作7按照施工合同文本规定，在施工中由于（BDE ）造成工期延误，经发包人 代 表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E. 周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、索赔按目的划分包括（CE ） oA. 综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔9、在施工合同中，（A B C D E ）等工作应由发包人完成。A. 土地征用和拆迁氏临时用地、占道申报批准手续C. 提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材

21、料设备，（ABDE）等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D. 支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为（BCE ） oA.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E. 有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括（BD ） oA.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.材料供应商13、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE）发生的费用由承 包 人承担。A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的

22、损坏及停工D所需清理修复工作E.承包人人员伤亡14、施工合同按照计价方式的不同可以分为（CDE ）等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D. 可调价格合同E.成本加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ADE ） oA.申请验收 B.组织验收C.提出修改意见D. 递交竣工结算报告E.移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE ）A投标书未按招标文件中规定圭寸标B逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不 全或字迹无法辨认的标书E投标人不参加开标会议的标书17、必须进行招标的项目包括（CDE ）A私人投资的高级别墅B外国老板

23、投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE ）A监理合同可以是个人B监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同标的是服务E委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索赔E费用索赔20、合同法律关系的构成要素有（ABC）A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ABDE ） oA、投

24、标书未按招标文件中规定圭寸记B、逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书22、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ABD ）。A、监理合同可以是个人B.监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质23、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D签

25、署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决 方式处理24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）A、单项索赔氏 总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔三、判断改错题（每题2分）。判断下列各题正误，正者在括号内打V，误者在括号 内打X ，并将错误处改正。1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（X ）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（X ） 30 万改为20万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（X ）评标定标阶段改为决标成

26、交阶段。4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订 工程承包合同。（V ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（X ）以大写金额为准。6、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组 成，并附有三个附件。（V ）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（v ）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开 工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天 数。（X）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予

27、答复，否 则视为对方索赔要求已经认可。（V ）10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违 约 行为导致的业主损失。（V ）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索 赔权利（V）12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应 包括利润。（X ）因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（V ） o14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（X） o仲裁是15、工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的 通用 文本。（X）不是16、

28、工程招标必须采用公开招标方式（X） o或邀请招标17、监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终 止（X）。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公 司是一个独立的企业法人。（X ）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者 只能选其一。（V ）20、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效 为2年。（V ）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（X ）要约改为邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（V ）23、招

29、标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（X ） 评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。 （X ）实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（X ）以大写为 准。26、建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组 成，并附有三个附件。（V ）27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（X ） 口头改为书面。28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承 包商划分合同风险的时间点。（V29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工

30、程师递交索 赔意 向通知，声明将对此事件提出索赔。（V30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（V ）六、简答：（每题5分1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和复 杂性；4）合同监督的严格性。2、建设工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公平竞争原则；4）属地进入原则；5）办事公正原则。3、建设工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利 的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审 查避免了不合格的承包

31、商参与承包。4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；4）诚实信用原则；5）公平合理原则。5、建设工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；2）施工合同是 施 工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依 据。6、不可抗力的范围包括哪些方面？因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾 害。7、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？1）公正原则；2）及时原则；3）其他原则（协商一致、诚实信

32、用等）8、订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足 施 工需要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经 落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？1）施工合同协议书2）中标通知书3）投标书及其附件4）施工合同专用条款5 ）施工合同通用条款6 ）标准、规范及有关技术文件7 ）图纸8）工程量清 单9）工程报价单或预算书。10、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后

33、14天内不向工程 师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。11、工程合同管理的原则是什么？1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）合同的法律原则4）公平合理原则12、市场的功能是什么？1）交换功能2）调节功能3）信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能13、设计招标有什么特点？ 1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同14、FIDIC系列合同条件有什么特点？ 1）国际性，广泛的适用性，权威性2）公 正合理3）程序严谨易于操作4）强化了工程师的作用15、建筑市场经营应具备什么观念？1 ）以用户为中心2）树立企业形象3）讲求经济效益

34、16、简述合同变更中应注意哪些问题？1 ）业主或工程师的口头变更指令。2）业主和工程师的认可全必须限制。3）工程变更不能免去承包商的合同责任。4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上 的矛 盾性。6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变 更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题。17、合同法的调整对象是什么？1）合同主体2）合同类别3）合同关系是平等主体之间的法律关系4）关于行政机关参与相关合同的调整18、市场的作用是什么？1）市场是进行商品生产的必要条件2）市场是联系生产者和消费者的纽带3）市场是

35、企业之间竞争的场所4）市场促进社会分工和技术进步19、施工招投标的特点？1）评标标准可比性强2）规范工程施工及其招投标活动的法律法规比较完善3）投标竞争激烈20、建设工程委托监理合同的基本特征？1）监理合同双方当事人的合法地位2）监理合同签订程序的合法性3）委托 监理 合同标底的特殊性21、国际工程承包的特点是什么？1）合同主体的多国性2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程3）政治、经 济因素的风险增大4）规范标准庞杂22、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？1）政治风险2）经济风险3）自然风险4）业主和承包商资信风险5）出具保函风险6）合同条款风险7）其他风险1. 承包人仅提供劳务

36、而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（A ）。A、包工不包料 B、统包C、包工部分包料D、包工包料2. 根据我国有关规定，凡在我国境内投资兴建的工程建设项目，都必须实行（A ）,接受当地建设行政主管部门的监督管理。A、报建制度B、监理制度C、工程咨询D、项目合同管理3. 若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”， 并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改， 则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对 方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的 价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价

37、方法称为（B ）A、不平衡报价法B、多方案报价法C、突然袭击法D低投标价夺标法4. 根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B ） 约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款 B、专用条款C、监理合同D、协议书5. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对 基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期 的处 理表述正确的是（D ） oA费用由工程师承担，工期由承包方承担B、费用由承包方承担，工期由发包方承担C费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D. 费用和工期均由承包方承担6. 编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为

38、直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；间接费、利润、税金按照有关规定另行计 算。此种方法称为：（A ）A、工料单价法B、综合单价法C、清单计价法D、其他方法7. 合同法规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行 的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履 行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（B ） oA、同时履行抗辩权B 、后履行一方享有的抗辩权C、先履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权8. （ A ）是当事人一方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示A、要约 B、承诺C、留置D、定金9. 合同的（A ）是指合同双方或多

39、方当事人已就合同的主要条款达成合意而被 法律 认为合同已经客观存在。A、成立B、订立C、质压D、定金10. （ A ）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。A、质押B、定金C、债务的免除D、债务的混同11. （ D ）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本（直接费），加 上 商定的企业管理费（间接费）、利润和税金来确定工程总造价。它主要适用 于 签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详（如采用设计一施工连贯 式 的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件）的情形，如紧急工程、抢险 救灾工程、国防工程等。A、固定总价合同B、计量估价合同C、单价合同D、成本加酬金合

40、同12. 建设工程施工合同（示范文本）中，能够构成设计变更的事项包括：ABCA、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量C、改变有关工程施工时间和顺序D法院要求停止施工E、仲裁机关要求停止施工13. 建设工程施工合同（示范文本）中，因以下原因造成的工期延误，经工程 师确认，工期相应顺延：（BCDE ） oA、承包人未能按合同约定质量标准施工氏 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时14. 建设工

41、程施工合同（示范文本）中，属于发包人的义务有：（ABC ）A、负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工 条 件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保 证施工期间的需要。C、开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。D向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。E、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保 卫。15. 保证人要对债务人不履行合同的行为承担责任，因此，担保法规定，具有清偿能力的法人、

42、其他组织或公民才可以充当保证人。以下不得做保证人的单位有：(ABCD )A、国家机关(经国务院批准的为使用外国政府或国际经济组织的贷款进行转 贷的政府行政法人可以做担保人)；氏 学校、幼儿园、医院等公益事业单位；C、社会团体；D企业法人的分支机构、职能部门(没有法人的书面授权)。E、银行16. 合同终止即合同权利义务的终止，是指合同当事人之间的债权债务关系归于消 灭而不复存在。合同终止可能是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也 可以是在双方约定的义务未履行完时，由于某一事件的发生而被迫终止。合同 法规定了如下几种合同终止的情况：(ABCDE )A、债务已经按照约定履行B、合同解除C、债务

43、相互抵销D债务人依法将标的物提存E、债权人免除债务17. 有下列(ABCD )情况，标书可判为无效标书A、投标人未按时参加开标会氏投标书主要内容不全或与本工程无关，字迹模糊辨认不清，无法评估C、标书情况汇总表与标书相关内容不符D标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人 印鉴E、数据和文字清晰18. 评审资格预审文件时，评审内容主要包括：(ABCDE )A、法人资格B、商业信誉C、财务能力D技术能力E、施工经验19. 编制工程施工招标标底的主要依据包括：(ABDE )A、招标文件B、市场价格信息C、投标文件D工程施工图纸、编制标底价格前的施工图纸设计交底E、工程建设地点的现场

44、地质、水文以及地上情况的有关资料，施工组织设计 或施工方案等20. 招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体 包 括：(ABCDE )A、具有项目法人资格(或者法人资格)氏具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和 工程管理等方面专业技术力量；C、有从事同类工程建设项目招标的经验D设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章21. 工程施工任务必须发包给持有(AB )的施工企业。A、营业执照B、相应资质等级证书C、投标文件D招标文件E、施工组织设计22. 在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为：(

45、ABC )三种方式。A.包工包料B.包工部分包料C.包工不包料D、建造一经营一转让承包E.建设全过程承包23. 合同法规定合同无效的情形有（ABCDE ）A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定24. 国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段：（ABC ）A、机会研究B、可行性初步研究C、可行性研究D、概算E、预 算25. 按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（ BCDE ）A、预算氏 经济效果评价C、产品成本估算D、投资估算和资金筹措E、环境保护2

46、6. （ A ）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方（债权人）有权留 存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。A、留置 B、定金C、抵押D债权人免除债务27. （ D ）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人 的法律行为。A、合同的变更 B、合同的订立C、合同的终止D合同的转让28. （ C ）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在。A、合同的变更 B、合同的订立C、合同的终止D、合同的转让29. 设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充 分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招 标方式叫

47、做（A ）A、国际竞争性招标 B、有限国际竞争性招标C、询价采购D直接订购30. 当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不 提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报 价技巧 叫做（D ）A、根据中标项目的不同特点采用不同报价C、 B、多方案报价法可供选择的项目的报价D、不平衡报价法31. 建设项目总承包招投标，实际上就是（ B ）A、按照合同有关条款B、项目全过程招投标C、勘查设计招投标D、材料、设备供应招投标32. 索赔必须以（D ）为依据。A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同33.建设单位在（A ）合 同中承担了项目的全部风险。A

48、、成本加酬金氏单价C、总价可调D、总价不可调34.编制工程施工招标 标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项 工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程 量清单计价法的单价主要采用此种 方法，被称为：（B ） oA、工料单价法B、综合单价法C、定额法D 、其他方法35. “当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行 之前 有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其 相应的履行要求。”这被称为：（A ）A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、后履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权36. ( B )是指受要约人同意要约的意思

49、表示。A、要约 B、承诺C、留置D、定金37. ( C )是合同当事人一方为了证明合同的成立和保证履行合同，按合同规定在 合同履行前预先向对方给付的一定数额的货币。A、留置 B、承诺C、定金D、要约38. ( E )是指承包人提岀的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规 定，但 可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。这种索赔要 求同样有法 律效力，有权得到相应的经济补偿。A、合同中明示的索赔B、合同中默示的索赔C、工期索赔D、道义索赔39. 根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分。必须采取特定 形式的为(A)A、要式合同 B、不要式合同C、单务合同D、无偿合同40

50、. ( B )就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说 明书 为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要 求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。A、计量估价合同B、固定总价合同C、单价合同D、成本加固定百分比41. (D )是在合同履行过程中，当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务， 或者就可归责于对方的原因而造成的经济损失，向对方提出赔偿或补偿要求的行为。A、变更 B、终止C、反索赔D、索赔42. 材料采购合同的订立方式有：(ABCD )A、公开招标B.邀请招标C、询价、报价、签订合同D直接订购E、抵押43 保证的方式包括：(D

51、E )两种。A、社会救济基金B、养老保险基金C、国家福利基金D 般保证E、连带保证44.施工合同订立应具备的条件是：(BCDE )A、竣工结算文件已编制完成 B 、工程项目已经列入年度建设计划C、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E、招标工程中标通知书已经下达45.合同的履行应遵循诚实信用原则全面履 行约定的义务。如果当事人只履行合同约定的部分义务，则属于部分履行或不完全履行。如果当事人完全没有履行合 同约定的义务，则属于合同未履行或不履行合同。当事人在遵循诚实信用原则履 行合同的过程中应尽的基本义务有：(ABC )A、通知B、协助C、保密D债务

52、的免除 E、债务的丢失46.通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：(ABCD ) oA、本施工企业主营和兼营能力之外的项目B工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目C本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大D本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目E本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目47.建设工程施工招标的 条件有：（ABCDE ） oA. 招标人已经依法成立B. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C. 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D. 有相应资金或资金来源已经落实E. 有招标所需的设计图纸及技术

53、资料48.建设工程施工合同（示范文 本）的组成包括（ABD ）等。A、协议书B、通用条款C、结算报告D专用条款E、预算书49“三通，一平”是指：（ABCD ）A、施工场地平B.施工场地路通C、给排水通D、电通E、通信通50. 按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（ BCDE ）A、竣工决算B、经济效果评价C、产品成本估算D投资估算和资金E、环境保护51. 招标公告是一种（C ）A、要约 氏承诺C、要约邀请D合同52. 承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位 或总包单位负责供应，此种承包方式称为（B ）A、包工包料B包工部分包料C、包工不包料D包清工53

54、. 个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去 完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位（业主）仅与 这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（B ）A、分承包B、总承包C 、阶段承包D 、专项承包54.当工程内容明确,工期较短时，发包人宜采用（B ）合同。A、总价可调B、总价不可调C、单价D、成本加酬金55竣工结算在（A、施工全部完毕）之后进行。B、保修期满C、竣工验收报告批准D、装修完56. 在施工中由于（B ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。

55、A、不可抗力B.承包人的设备损坏C、设计变更D、工程量变化57. 任何一个项目的投标报价都是一个系统工程，必须遵循一定程序。在研究招标文件后，接下来要（A ）。A、调查招标环境氏 确定投标策略C、办理资格审查D、进行投标计算58. 采用工程量清单计价法的项目招投标过程中，投标单位在投标报价中，应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现 投标单位没有按招标文件的要求填写，则（B ）A、允许投标单位补充填写 B.视为废标C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D由招标人退回投标书59. 在设备购置评标中，采用技术规格简单的初级商品，由于其性能质量相同，可 把价格作为唯一尺度，将合同授予（C ）的投标者。A、报价适中B、