劳务合同汇总5篇

1、劳务合同汇总 5 篇 劳务合同 篇 1 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守） 一、工程概况： 1、工程名称：西南信息产业园区 5#53#54#55#56#工程。 2、工程地址： 3、建筑面积：16662、80 平方米 4、结构类型：框架 5、工程造价： 二、承包方式： 承包方（乙方）对西南信息产业园区 5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三、承包范围： 1、本工程承包范围为甲方发出的施工

2、图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四、承包工期： 1、开工时间：XX 年 月 日（以双方确定的开工报告为准） 2、竣工时间：XX 年 月 日 五、费用标准： 1、劳务费按实际施工建筑面积+0、000 以上/每平方米 122元（结算单价：框架每平方 75/计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为 47 元） 2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。 3、工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币XX 元以内

3、，甲方不另外补份，变更量在 XX 元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内） 六、工程质量 在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。 七、履行保证金及劳务人工费及支付： 1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的 85%支付乙方劳务费，以每本月 25 日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。 4、该现场除合同包干外的另外用工，每日平均 50 元，技工为每日 70 元。 5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方

4、的账户，乙方向甲方提供人工费收据。 6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 八、甲、乙方的职责： 1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。 2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。 3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。 九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币 50 元。 十、现场安全： 1、现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。 2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日

5、 注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力。 劳务合同 篇 2 经甲乙双方平等协商，兼着自愿平等互利公平公正的原则，达成协议如下： 一、甲方 为乙方安置工作负责进厂，乙方向甲方付安置费跟踪服务费以及其它费用共计 xxx 元; 二、甲方的权力和义务，甲方确保务工信息 的真实性; 1 保证员工顺利进厂，协助办理入厂手续; 2 帮助员工解决与工作有关问题，让员工安心工作; 3 确保按时发放工资，如发放不及时;由 xx 劳务服务有限公司发放; 4 为员工免费法律维权，包括工资;工伤;医疗;交通事故及其它人身伤害事故; 三、乙方的权力和义务必须遵守公司规章制度;爱岗敬业;乙方就业期间因不

6、服从厂方的管理;私自离厂;旷工或跳槽等原因;照成务工失败;其责任由乙方自己负责; 四、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。 甲方：xx 劳务服务有限公司 乙方： 劳务合同 篇 3 甲方： 乙方： 为共同搞好工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结

7、算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。 5、双方商定本工程工期天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。 6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。 7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米 28 元（含基础）。 二、甲方工作 1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。 2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。 3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。 4、及时履行乙方

8、的其他协助义务。 三、乙方工作 1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。 2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。 3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。 4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。 5、乙方必须无条件服从甲方管理安排 四、关于工程款及结算的约定 1、甲方按乙方每月完成工程量的 70%支付工程量款。 2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的 90% 3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。 4、乙方每月

9、必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理； 五、关于材料供应的约定 1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。 六、关于双方责任的约定 1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。 2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙

10、方免费维修。乙方在施工过程中， 违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。 3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。 七、关于设计与施工及验收的约定 1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。 2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。 3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。 八、奖赏和违约责任 1、由于甲方原因，在施工当中导

11、致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1%加付滞纳金。 2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。 九、合同份数 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 十、其它 本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。 甲 方：乙 方： 代表人：代表人： 二 0 一二年 月日

12、劳务合同 篇 4 甲方： 乙方： 乙方是依法成立、为政府部门、企事业单位提供保安服务的专业防护卫公司，具备合法的劳务派遣资质。现应甲方需要，派遣乙方保安人员协助甲方维护交通秩序。为明确双方权利义务，现本着平等互惠的原则，依据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保安服务事项达成一致意见，签订本合同。 第一条 派遣保安人员的任务 甲方使用乙方保安人员协助维护交通秩序、确保道路畅通、做好巡逻、报警监控、车辆秩序管理等项工作。 第二条 派遣保安人员要求、数量、服务期限和地点 1.乙方派遣的保安人员必须为男性，且符合以下条件： （1）遵守法律、法规、政策和规章制度，政治合格，

13、无违法违纪前科记录； （2）具有良好的道德修养、品行端正、吃苦耐劳、作风严谨； （3）具有驾驶资格、从业资格和较好的履行岗位职责能力，热爱公安工作； （4）初中毕业以上文化程度，身高在 160 厘米以上； （5）身体健康，无残疾，无口吃，无重大或传染性疾病，年龄为 35 周岁以下。 2.乙方向甲方派遣保安人员的具体人数以实际人数为准。 3.服务期限：1 年（xxxx 年 xx 月 xx 日开始至 xxxx 年 xx 月xx 日，具体人员的到位时间以实际到位时间为准）。 4.派驻服务地点：甲方指定的.管辖区域。 第三条 保安人员服务费 1.服务费标准：甲方根据派遣保安人员的实际到岗时间，在每人每

14、月 XXXX 元的基础上折算、支付保安服务费用。 2.乙方的保安服务费由甲方每季度支付一次；甲方需在每季度结束后的 10 个工作日内支付上一季度的保安服务费。 第四条 乙方保安人员到达岗位后，接受甲方领导，具体工作由保安人员所在部门负责安排落实。 第五条 双方的权利和义务。 1.甲方享有对乙方派遣的保安人员在职能工作方面的管理监督权，同时应仅限于在合同约定的服务范围内。 2.因工作特点要求，需对保安人员进行培训，由甲方负责。 3.甲方若发现乙方保安人员不尽其责，违反工作纪律和相关规章制度，经教育仍不改正的，除遇劳动法规定的不可抗拒的特殊情况外，有权要求乙方在 3 天内予以调换，乙方应予满足，并

15、将符合甲方要求的保安人员及时送至甲方指定场所上岗履职，因未及时予以调换而产生的相关费用由乙方承担。 4.甲方不得安排乙方保安人员从事与职责不相符的工作，不得从事违法、犯罪行为，乙方派遣的保安人员在听从甲方指挥、开展工作的过程中，因职务行为导致自身或第三方遭受人身伤害、经济损失的，且甲方负有责任的，由甲方承担适当的赔偿责任。甲方无责任或因乙方派遣人员个人原因产生的赔偿责任，甲方不承担赔偿责任；甲方因该类侵害、损失被相关权利人追究赔偿责任并先予赔偿的情形下，甲方有权就所其承担的损失最终向乙方进行追偿。 5.被派遣的保安人员在甲方的具体领导下工作，完成合同规定的疏导交通秩序、保障安全工作，保安人员在

16、执勤过程中遇到重大突发事件，保安人员应立即向甲、乙双方领导汇报。 6.与甲方管理部门保持经常联系，随时沟通情况，及时解决执勤与管理中的问题。 7.乙方负责为保安人员配备开展工作的制服、标志及基本安保装备（制服、标志及装备的标准由双方另行确定），并负责为保安员缴纳社保等各项法律规定费用，发放工资。 8.乙方根据甲方人事部门的要求向甲方下属部门派驻保安人员后，未经甲方人事部门同意，不得擅自变更在各部门的保安人员人数。乙方未经甲方下属部门同意，不得擅自调动派驻到甲方下属部门工作的保安人员，如须调动，应提前征得保安所在部门的同意后方可进行。 9.因乙方派遣的保安人员不符合合同约定的要求，而产生的费用和

17、责任由乙方承担。 第六条 违约责任及合同的变更、解除和终止 1.经双方协商一致，可以书面变更和解除本合同。 2.甲方违反本合同约定，逾期、不足额支付服务费的，乙方有权自应付之日起每日按甲方未支付金额的 5%要求甲方支付违约金，至甲方付清之日止。 3.如任一方在合同期间无任何理由单方面终止合同，由责任方承担因此造成的损失，并负责赔偿对方合同期总金额 25%的违约金。 4.一方因政策规定或其它特殊原因需要终止合同时，须提前30 天通知对方，由甲乙双方协商解决。若不按照约定提前通知对方，由违约方承担支付对方合同总金额 15的违约金。 5.因不可抗力因素导致本合同不能履行，合同终止，双方不负违约责任。

18、 6.合同的变更、解除和终止，均不影响本协议违约责任条款的效力。 第七条 其他 1.本合同未尽未详之处，由双方协商一致，另行签订书面补充协议，与本合同具同等法律效力，不一致之处以补充 协议为准。 2.履行合同中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉解决。 3.本合同自双方负责人或签约代表签字并加盖公章之日成立生效。 4.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 负责人/签约代表：负责人/签约代表： 签约地点： 签约日期： 年月日 劳务合同 篇 5 发包方：（以下简称为甲方） 承包方：（以下简称为乙方） 按照中华人民共和国合同法、中华人民

19、共和国劳务建筑法和建筑安装工程承包合同条例的规定，经甲、乙双方共同协商，甲方确定乙方为本工程的劳务分包队，为明确双方在施工过程中各自的责任、权利和义务，促使双方创建条件，搞好配合，保证工程质量和工期，在自愿、平等、互利的基础上，签订合同，由双方共同遵守执行。 第一条、工程概况： 1、 工程名称： 工程地址： 工程概括： 2、 承包范围和内容：包安全文明施工、包人工、包周转材料及机械设备，不包含一次性材料或工具。从定位放线开挖基槽开始，垫层以上及主体结构的钢筋作业绑扎、模板支设、砌墙、粉刷、地坪（不包含：防水、保温、水电安装、电梯、铁丝网、纱布网、油漆、涂料、阳台扶手、楼梯扶手、压力焊、瓷砖、石

20、材、地板砖粘贴、植筋、支撑、马镫、精装修及其它附属配套设施。） 第二条、承包价格及各项工种分配比例 1、上述面积计算实行单平方米包干，每平方元（税后价格），主体元，砌体 元，粉刷元。 2、乙方承包价格不含所有税金及保险，一切税金、保险和手续费均由甲方负责。 第三条、工期 1、 该工程，计划于年月如遇下列情况，经甲方现场主管签证后，工期相应顺延。 日开工。（日历工期为 天）。 （1） 甲方不能及时提供应施工材料。 （2） 出现影响工期的设计变更。 （3） 在施工中因停水、停电连续影响 24 小时以上。 （4） 因遇人为不可抗的自然灾害而影响工程进度。 2、 施工中因设计图纸造成的返工、误工由甲方

21、负责支付一切费用并延长工期。 第四条、工程面积计算规则： 面积按照所发生实际面积计算，基础面积按照基础面积加一层标准层面积，屋面不再增加面积。 第五条、付款方式： 1、乙方主体施工至层甲方付主体已完成工程量的 80%，以后甲方按照月进度工程量的 80%付乙方工程款，主体封顶付至主体工程款的的 95%，乙方完工时付至总工程款的 95%，竣工验收合格后的一个月内甲方付至总工程款的 97%。 2、保修期一年，余 3%质保金带保修期满后 30 天内甲方一次性无息付清。在合同约定款项支付前，发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。 第六条、工程履约保证金 乙方向甲方交纳工程履约保证金 元，乙方签订合同交

22、，三日内补齐。施工至二层后返还 ，十层时返还 ，剩余主体封顶后 一次性返还，不计利息。 第七条、建材及设备供应 1、 本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应（如钢板、混凝土、大砂、石子、水泥、砖、水、电等，不含施工设备）。乙方应用料前三天书面提出用料清单，交付甲方材料员，如不按期提供用料单造成乙方停工，由乙方自行承担责任。 2、 乙方负责周转材料、施工机械： 直机、弯曲机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、电钻等）。 （2） 周转材料，如模板、方木、竹笆、外架用钢管、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等由乙方负责，与主体相关建筑材料拆不走的由甲（1） 本工程所需机械设备（如切断机、切割机电焊

23、机、对焊机、调方提供。 （3） 小消耗材料（一级配电箱以外的电线、电缆、配电闸、电器开关、绝缘胶带、照明灯具及灯管、铁丝、铁钉、胶带、脱模剂、安全网、安全帽、防护手套、粉笔、墨水等） （4） 施工工具（如架子车、手推车、铁、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等） 3、 乙方设专人受领甲方到场的各种建材，合理利用，接受甲方现场人员监督、不得浪费，如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率时，超出部分材料由乙承担。 第八条、工程质量 1、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范，规程进行施工，并接受甲方现场经理的监督检查。 2、 质量等级：合格工程。 乙方在施工中应按时按质进行施工，经验收后如出现质量达不到标准，经第一次和第二次的要求纠正后，如还不能达到质量要求，甲方有权对乙方进行处罚。 3、