法律法规模拟试题范文.doc

一级建造师法律法规模拟测试题（鲁班）一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1规范性法律文件的法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（ ）。A.国际条约宪法行政法规司法解释 B.法律行政法规地方政府规章地方性法规C.行政法规部门规章地方性法规地方政府规章 D.法律行政法规地方性法规地方政府规章2. 某施工单位为运输材料方便，欲借用临近工厂厂区内的道路通行。双方约定，施工单位向工厂支付一定的费用，工厂允许施工单位运输物料车辆进出使用。则施工单位取得的是（ ）。A.相邻权 B.建设用地使用权 C.地役权 D.土地租赁权3某建筑施工企业将某项目劳务作业承包给某劳务公司，劳务公司组织其作业人员进场进行施工，对于其中存在的法律关系,下列表述正确的是( )。A.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与作业人员之间均为民事法律关系B.建筑企业与劳务公司之间为行政法律关系C.劳务公司与作业人员之间为社会法律关系D.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与作业人员之间均为社会法律关系4. 某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某等完成了这一设计任务，该设计图纸的著作权属于（ ）A建设单位 B李某等 C施工单位 D设计院5某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是（ ）。A刑事责任 B违约责任 C侵权责任 D行政责任6.某施工企业的华南分公司承揽某施工项目，项目施工中由项目部商务经理与材料商签订购买钢筋合同,钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生,后未能按时支付货款，则对该部分款项最终应由（ ）承担付款责任。 A.施工企业 B.华南分公司 C.项目部 D.商务经理7.工程建设项目在开工前,应取得项目土地建设用地使用权，则该建设用地使用权只能存在于( )之上。A.国家土地所有权 B.集体土地所有权 C. 国家或集体所有权 D.未利用地所有权8. 某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000 元；此债务发生的依据是（ ）。A租赁合同 B无因管理 C侵权行为 D不当得利9. 王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后与又用甲公司盖了章的空白合同与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（ ）。A.可撤销、可变更 B.无效 C.按有效处理 D.效力待定10某劳务公司挂靠在具有二级资质的建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（ ）承担赔偿责任。A、劳务公司 B、建筑公司 C、劳务公司和建筑公司连带 D、视双方事先的约定11李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010 年2 月5 日向国家专利局提出了专利申请，4 月5 日国家专利局将其专利公告，2011 年3 月15 日授予李某专利权。该专利权届满的期限是（ ）A2030年2月5日 B2020年3月5日 C2030年3月15日 D2020年3月15日12甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40 万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（ ）元。A.32 万 B.80 万 C.56 万 D.72 万13某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（ ）。A.投保人与受益人 B.保险人与投保人 C.投保人与被保险人 D.投保人、被保险人和受益人14在某工程建设中，施工负责人王某为抢工期，找来临时出来打工的孙某等登高架设脚手架；孙某害怕，王某对孙某说：“你今天不干，就别想要工钱。”孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（ ）。A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.强迫劳动罪15某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280 平米,投资额100 万元；根据建设部建筑工程施工许可管理办法规定，在开工前该大学（ ）。A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可 D.不需要办理施工许可证16房屋建筑工程施工总承包一级企业应担符合的条件包括( )。A.企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50 人以上B.注册资本金5000 万元以上，净资产6000 万元以上C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高D.近5 年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1 亿元17下列合同中，不能实现留置权的合同是( )A运输合同 B抵押合同 C保管合同 D加工承揽合同18在委托代理关系中，因为授权不明确而给第三人造成损失，则应该由（ ）。A、第三人自己承担损失 B、代理人独自向第三人承担责任C、被代理人独自向第三人承担责任 D、被代理人与代理人向第三人承担连带责任19某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟采用邀请招标方式，但必须经（ ）批准。A.国务院发展计划部门 B.地方省级发展计划部门 C.地方省人民政府 D.地方省建设行政主管部门20某工程施工项目，招标人标底价格约为6500万元，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，则下列选项中，（ ）数额满足该项目投标保证金的要求。A80 万元 B. 100 万元 C. 130 万元 D. 200 万元21某一公共建筑项目在招投标过程中，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人仅为两个的，此时，招标人应当（ ）。A按照招标文件正常开标 B. 适当延长投标截止时间后开标C.进一步邀请具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 ，使投标人数量满足3个 D. 重新招标22按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是（ ）。A、申请人年近花甲，已达61岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满四年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4 年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故23某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（ ）。A.用其他建筑企业的名义承揽工程 B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程 D.违法分包工程24甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30 万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任 C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配25下属行为不属于违法分包的是（ ）A.消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司B.总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某C.总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司D.总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位26从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.询价27甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（ ）。A甲发出后一个通知的行为是要约撤销 B甲发出后一个通知的行为是要约撤回C后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效28某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（ ）。A合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款29某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（ ）起算。A工程竣工验收合格之日 B. 工程移交之日 C. 竣工结算文件提交之日 D. 起诉之日30某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。下列说法错误的是（ ）。A.甲乙之间的合同是违法分包合同 B.乙承担修复费用后按照甲乙合同约定支付工程款C.乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款 D.人民法院可以收缴甲的违法所得31依据行政诉讼法，有关行政主管部门作出的下列行政行为重，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（ ）A甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 B.乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标C丙行政主管部门罚款数额过大 D.丁建设行政主管部门以安全检查不合格为由查封现场吊装设备32甲公司中标某商务中心建筑工程。按照承包合同约定，工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间，建设单位要求甲公司从自己的关系单位乙混凝土公司采购商品混凝土。监理单位检测查验合格后入场使用，后因乙公司的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此事故无须承担责任的是（ ）。A.甲公司 B.乙公司 C.建设单位 D.监理单位33某施工现场监理单位发现设计图纸存在计算错误,指令施工单位立即停止施工;停工后经专家论证,认为设计图纸与监理的停工指令均有错误;施工单位的停工损失应向( )索赔。A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.设计单位与监理单位34某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007 年12月15 日出具了评标报告，招标人在公示后于2007 年12 月23 日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007 年12 月26 日收到中标通知书，则该中标通知书于（ ）招标人和中标人产生法律效力。A2007 年12 月15 日 B. 2007 年12 月23 日 C. 2007 年12 月26 日 D. 公示期满日35某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）。A.可提前30 日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付36甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（ ）。A.要求甲支付违约金 B.要求甲双倍返还定金C.要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅 D.要求甲交付合同约定的别墅房屋37下列合同中不属于诺成合同的是（ ）。A贷款合同 B. 施工合同 C. 保管合同 D. 加工承揽合同38某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（ ）。A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任39承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达1 个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（ ）。A承包人应提请建设行政主管部门组织验收B. 视为通过验收，以提请竣工验收报告之日为验收合格日C. 视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29 天为验收合格日 D. 继续等待验收40下列有关商事仲裁的说法中,表述错误的是( )。A.仲裁委员会独立于行政机关 B.仲裁委员会之间没有隶属关系C.仲裁以公开审理为原则 D.仲裁的审理方式、开庭形式可以由当事人协商确定41某建筑公司从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕后，建筑公司就以自己的名将该批模板卖掉。后建筑公司与租赁公司协商，租赁公司同意将该批模板卖给建筑公司，此时该买卖模板的合同处于（ ）状态。A无效 B有效 C效力待定 D失效42下列标准中不属于国家强制标准的是( )。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B.施工（包括安装）验收等通用的综合标准C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准 D.工程建设通用的信息技术要求43建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必需具备的条件是（ ）A有符合规定的注册资本和净资产 B.有符合规定的专业技术人员、技术装备 C.有符合规定的工程质量保证体系 D.已完成的建设工程业绩 44某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（ ）承担。A总承包人 B. 防水分包人 C. 业主 D. 物业公司45某建设工程施工合同签订于2008 年3 月2 日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008 年3 月10 和2009 年10 月1 日；后工程于2009 年10 月15 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（ ）前行使。A.2010年4月1日 B.2010 年10月1日 C.2010年4月15日 D. 2010年10月15日46根据建筑施工场界噪声限值（GB12523-90) 的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值做出了规定,下列表述中正确的是( )。A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85 分贝 B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75 分贝C.结构施工阶段,夜间55 分贝 D.所谓夜间，是指晚20 点至晨6 点之间的期间47.根据绿色施工导则规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成（ ）。A.环形 B.网格形 C.发散形 D.对角线形48.下列施工作业人员的做法中,( )属于正当行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落,在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施,无效后撤离了现场D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业49某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场,作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由( )负责。A.发包人 B.施工方 C.发包人和施工方共同 D.监理方50. 根据建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是( )。A.法律、法规 B.施工合同中约定采用的推荐性标准 C.工程施工图纸 D.工程监理合同51. 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（ ）。A该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D该补充协议应当作为工程款结算的依据52.在施工现场,由( )负责对安全生产进行现场监督检查。A.项目负责人 B.主要负责人 C.监理工程师 D.安全生产管理人员53.施工项目中,需要由总包统一组织安排的是( )。A.生产安全事故应急救援预案 B.应急救援组织的建立 C.应急救援人员的配备 D.救援器材、设备的配备54.某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由( )来组织。A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.施工单位 D.监理单位55.某施工现场临时用电设备在5 台以下的,则应当( )。A.进行负荷计算 B.制定安全用电和电气防火措施 C.设计防雷装置 D.确定防护措施56下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是( )。A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B.办公、生活区的选址应当符合安全性要求 C.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D.施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸57. 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的,( ) 应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。A,建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.质量监督机构58. 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（ ）。A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书 B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书 D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书59. 按照生产安全事故应急预案管理办法的规定,下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是( )。A.生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B.施工生产应急救援预案分为施工单位的应急救援预案和施工现场应急救援预案C.专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责D 实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程应急救援预案60. 以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（ ）。A. 申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B. 申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C. 被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D. 被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决61. 下列选项中( )不属于建设单位的安全责任。A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续C.编制工程概算时确定建设工程安全费用 D.申领施工许可证62. 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是( )。A建筑公司只能提起民事诉讼 B建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼63. 在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（ ）法院没有管辖权。A. 施工行为地 B. 被告住所地 C. 合同履行地 D.原告住所地64某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向（ ）提出。A市质量监督站 B区质量监督站 C市建委 D区建委65根据合同法规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，关于对方应应采取何种救济方式，下列说法正确的是（ ）。A. 只能适用违约金条款 B. 只能适用定金条款 C. 两者可同时适用 D. 由未违约方选择适用一种66根据建筑市场诚信行为信息管理办法规定,对建筑市场诚信行为的公布的表述中,( )是正确的。A.良好行为记录信息公布期限一般为6 个月至3 年B.对整改确有实效的经批准公布期限最短不得少于6 个月C.申请行政复议的, 公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应在当地和全国公布67建设单位应当在( )向规划部门提出规划验收申请。A.竣工验收前 B.竣工验收同时 C.竣工验收后6 个月内 D.竣工验收后1 个月内68某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成10人死亡,直接经济损失900余万元;本次事故属于( )。A.重大事故 B.特别重大事故 C.较大事故 D.一般事故692001 年5 月5 日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001 年8 月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20 天。根据民法通则的有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（ ）。A.自2001年5月5日至2002年5月5日 B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日 D.自2001年5月5日至2003年5月25日70某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告处理，该惩罚措施属于（ ）法律责任形式。A.民事责任 B.行政处分 C.刑事责任 D.行政处罚二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）1与工程建设相关的下列规范性文件中,( )属于行政法规。A.城市房地产管理法 B.天津市建筑市场管理条例 C.招标公告发布暂行办法D.城市房地产开发经营管理条例 E.建设工程安全生产管理条例2. 下列主体中不可以作为保证人的是（ ）。A. 经公司同意保证的某建筑公司西南分公司 B. 某肿瘤医院 C. 某理工大学D. 某知识产权协会 E. 某工程咨询公司3根据合同法的规定，下列合同中无效的是（ ）。A. 损害社会公共利益的合同 B.显失公平的合同 C. 以欺诈、胁迫的手段签订的合同D. 因重大误解签订的合同 E. 恶意串通，损害个人利益的合同4. 依据工程建设项目施工招标投标办法的规定，有以下情形将被作为废标处理（ ）。A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的 D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书5下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（ ）。A. 工伤保险属于劳动者的社会保险范畴 B. 职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担C. 未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿D. 职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿 E. 职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼6依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括（ ）。A. 有名合同 B. 双务合同 C. 单务合同 D. 无偿合同 E. 有偿合同7在我国建设工程领域，依照建筑法的规定，可以自愿投保的险种有（ ）。A.工程设计责任险 B.建筑工程一切险 C.建筑意外伤害险 D.安装工程一切险 E.工程监理责任险8某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有（ ）A向甲供应商支付货款属于合同之债 B向乙供应商支付货款属于合同之债C甲、乙供应商之间原本没有债的关系 D乙供应商获得货款形成无因管理之债E乙供应商获得货款形成不当得利之债9甲企业与乙银行签订一份50 万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3 个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有（ ）。A丙公司对此50 万元的债务不再承担保证责任B乙银行有权要求丙公司对50 万元债务承担责任C乙银行有权要求甲企业对50 万元债务承担全部责任D乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任E乙银行有权要求甲企业对30 万元债务承担责任，丙公司对20 万元债务承担责任10下列关于施工许可证制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（ ）。A、实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B、建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止C、建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D、按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6 个月的工程，应重新办理开工报告审批手续E、实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件11根据工程建设项目招标范围和规模标准规定规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括( )。A.生态环境保护项目 B.体育、旅游等项目 C.城市垃圾处理设施 D.教育项目 E.电信枢纽项目12某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2006 年6 月2 日上午9 点，则下列说法正确的有（ ）。A.开标时间为2006 年6 月2 日上午9 点至2006 年6 月3 日上午9 点之间B.开标由该市建设行政主管部门主持 C.开标邀请所有投标人参加D.开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E.招标人对2006 年6 月2 日上午9 点15 分送达的投标文件不予受理13依据不同的分类标准，定金合同属于（ ）。A双务合同 B单务合同 C诺成合同 D实践合同 E从合同14下列选项中，用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同的有（ ）A.劳动者在用人单位已经连续工作满8 年 B.劳动者在用人单位已经连续工作满10 年C.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满15 年D.连续订立2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有任何违规行为E.用人单位改制，劳动者在该用人单位已连续工作满10 年且距法定退休年龄不足10 年15. 下列关于劳动合同试用期的说法中，正确的有（ ）。A.劳动合同期限3 个月以上不满1 年的，不允许约定试用期B.劳动合同期限1 年以上不满3 年的，试用期不得超过2 个月C.签订无固定期限合同的，试用期不得超过1 年 D.同一用人单位与同一劳动者只能约定1 次试用期E.如果是短期劳动合同，合同中可以只约定试用期16甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有（ ）。A .甲有权拒绝接收这批材料 B.甲可以解除合同 C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担 E.被毁材料的损失由甲负担17. 施工单位的项目负责人的安全生产责任包括( )。A.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程B.制定资金使用计划,保证安全生产所需资金的投入和使用C.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 D.及时、如实报告生产安全事故E.组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患18. 工程监理单位在实施工程监理的过程中,发现安全事故隐患,其能够采取的措施有( )。A.罚款 B.要求施工单位整改 C.要求施工单位暂时停工 D. 要求施工单位停业整顿 E.向有关主管部门报告19. 目前我国实行的强制性标准包含( )。A.批准发布时已明确为强制性标准的 B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”C.自2000年后批准发布,未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的 E.使用“宜”、“不宜”等用词的条文20. 根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权，其中正确的是：（ ）A、承包人非法转包合同的 B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的 D、提供的建筑材料不符合强制性标准的E、合同约定的工期内未未完工，且经催告后合理期限内仍为完工21 以下关于诉讼时效中止和中断的表述错误的是（ ）A. 在诉讼时效期间的最后6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。B. 在导致诉讼时效中止的原因消除后，诉讼时效期间重新计算。C. 诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。D. 从中断时起，诉讼时效期间重新计算。E. 权利人向债务保证人、债务人的代理人或者财产代管人主张权利的，不能认定诉讼时效中断。22. 下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员( )。A.起重机械安装拆卸工 B.架子工 C.起重机械司机 D.钢筋工 E.高处作业吊篮安装拆卸工23. 某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可，则（ ）。A. 乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务 B. 由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C. 乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力 D. 应当按照乙、丙的约定履行合同E. 企业合并分立属于法定的权利义务概括转移24. 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是( )。A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由建设单位负责维修后向监理单位索赔B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷,由施工单位承担经济责任C.因使用单位使用不当造成的损坏问题,施工单位不负责维修D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修25. 按照我国对标准的划分,( )可分为强制性标准和推荐性标准。A.国家标准 B.行业标准 C.技术标准 D.企业标准 E.地方标准26. 产生环境噪声污染的企业事业单位的防治设施,在( )时,必须报环境保护行政主管部门批准。A.报装 B.购买 C.使用 D.拆除 E.闲置27. 根据绿色施工导则规定，绿色施工应实现四节一环保,其中”四节”是指( )。A.节水 B.节电 C.节能 D.节材 E.节地28. 在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报（ ）。A工程的项目名称 B施工场所和期限 C施工单位名称D可能产生的环境噪声值 E所采取的环境噪声污染防治措施29. 下列事件中，可以提起行政复议的是：（）。A.作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款 B.李某的建造师执业资格证书被单位扣押C.劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解 D.城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E.质检总站对不合格建材采取扣押措施30商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院 E.被执行财产所在地的中级人民法院想到这里，他立即带上两个测工，肩扛手拎着仪器，硬是徒步走到了现场。section of the Department of project management; Project documents and information: Project Engineering Department; Materials and equipment: material supply projects; Security controls: the project Department of safety and security; Construction machinery: Project Engineering Department; Financial: Project Management Department of finance; Security and fire services: project security. 3.3.5 management representative and project manager in this item specifi