蒲白彩板合同起草版.doc

1999-0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局目 录第一部分 协议书第二部分 通用条款第三部分 专用条款附 件 1 工程质量保修书附 件 2 安全文明施工协议书附 件 3 工程报价单第一节 协议书发包人（全称）：陕西建设钢构有限公司（甲方）承包人（全称）：北京北方空间钢结构有限公司（乙方）业主方（全称）：西安重装蒲白煤矿机械有限公司(业主方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过业主方认可，甲乙双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：“西安重装蒲白煤矿机械有限公司矿用输送机项目机加装配厂房和精整厂房围护板系统部分工程施工项目”工程地点： 蒲城县罕井镇工程内容： 西安重装蒲白煤矿机械有限公司矿用输送机项目机加装配厂房和精整厂房围护板系统部分工程施工（具体详见乙方报价单）工程立项文号：陕煤化【2010】431号资金来源：企业自筹二、工程承包范围承包范围：西安重装蒲白煤矿机械有限公司矿用输送机项目机加装配厂房和精整厂房围护板系统部分工程施工（具体详见乙方报价单）。 三、合同工期：总日历天数120日历天竣工日期：2012年1月20日四、质量标准工程质量标准： 合格 五、合同价款1、合同总价（大写）：伍佰柒拾万陆仟柒佰肆拾肆圆捌角捌分整（小写）￥：5706744.88元整。其中加工装配厂房：4820584.76元整，精整厂房：886160.12元整。本合同价格不含与“陕西建设钢构有限公司”配合费。2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 合同订立地点：西安市临潼区本合同约定双方双方签字盖章后生效。发包人：（公章）_ 承包人：（公章）_地址：临潼区新丰工业园庆山路66号 地址： 邮政编码：710608 邮政编码：法定代表人：_ 法定代表人：_ _委托代理人：_ 委托代理人：_ _电话电话：传真传真：开户银行：中国银行西安临潼区支行开发区支行 开户银行： 帐号：102811315609 帐号： 建设行政管理部门备案意见：第二节 通用合同条款（略）第三节 专用合同条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、专用条款、通用条款、中标通知书、合同补充协议、变更通知、答疑纪要、招标文件、投标书、工程报价单或预算书及其附件、图纸、有关技术标准规范。2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法及陕西省、渭南市有关建设工程质量、安全、文明施工等管理规定。2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。发包人提供标准、规范的时间：_发包人在招标时，已将上述标准、规范名称提供给承包人。这些标准和规范由承包人自行购买，并承担相关费用。国内没有相应标准、规范时的约定：按施工生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意。3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在合同签订后3天内提供四套图纸。发包人对图纸的保密要求：除监理和发包方外，承包方不得将本工程的设计图纸向其它方提供。使用国外图纸的要求及费用承担： 4、其他未尽事宜 二、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权：按照发包方与监理单位签订的“监理合同”中约定的发包方授权和委托，对本工程施工过程的质量、安全、进度和造价控制、合同管理和信息管理，施工中各种矛盾组织协调工作及全程监理。需要取得发包人批准才能行使的职权：重大工程洽商、设计变更、发包人指定价暂定价材料以及主要材料、工程款支付结算等在决策之前需经发包人同意。5.2发包人派驻的工程师姓名： 职务： 职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行监督管理。5.3不实行监理的工程师的职权：无 6、项目经理姓名： 职务： 项目经理 6.1项目经理每周在工地不得少于5天，外出3天以上必须取得发包人的许可。6.2经工程师批准，承包人的项目经理可授权一位合格的代表。该授权代表应代表项目经理接受工程师的指示，用全部时间对工程进行监督。如果工程师撤回了对该代表的批准，承包人在收到了撤换通知后，尽快把该代表调离工程，并且不得再在该工程上雇用他干任何工作，他的工作应由工程师批准的另一位代表接替。7、发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前5日内。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：将水、电线路接至施工场地，并配备水、电表，表后供水、供电线路由施工单位安装。通讯线路和设备施工单位自行解决。其计量和计价方法为：水电费由承包人按实际计量表发生费用向提供单位交纳。 (3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前5日内。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前5日内。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前5日内。（6）水准点与座标控制点交验要求： （7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前5日内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款8.1.（8）款。（9）双方约定发包人应做的其他工作： 7.2发包人委托承包人办理的工作：暂无。发生时，另行签订协议。8、承包人工作 8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日向业主、监理单位报送叁份通用条款9.1.（3）款规定的报表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款9.1.（4）款和附件中的“安全生产责任协议书”的有关内容。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供办公室二间及办公设施。 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款9.1.（6）款。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 在未竣工验收以前均由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如因施工方法不当造成损失由承包方承担。文物和管网保护费用经监理工程师和甲方项目负责人签认后由发包方承担。（8）施工场地清洁卫生的要求：必须符合省级建筑工地文明施工的要求。 双方约定承包人应做的其他工作：_承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范的任何错误、遗漏、误差或其他缺陷及时通知工程师，并给发包方一份复印件。承包人应对整个现场操作和施工方法的完备性、稳定性和安全性负全责。承包人应对其采用的施工工艺、施工方法等涉及到知识产权的行为的合法性负全责。为配合其他承包人在本项目施工范围的其他项目施工，承包人应按发包人的要求，为其他承包人提供必要的施工条件和服务，包括接受施工进度协调、工序的衔接、场地的使用及机械设备的租用等，关于双方费用的补偿问题，由发包人组织各承包人协商解决。为必要的庆典、上级管理部门组织现场检查、新闻宣传等提供方便和服务。三、施工组织设计和工期9、进度计划 9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前十日内。 工程师确认的时间：五日内。 9.2群体工程中有关进度计划的要求： 10、工期延误 10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款11条。四、质量与验收11工程质量符合国家GB50300-2001各项建筑工程质量统一验收标准及国家GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范合格等级，达到市级及其以上优质主体标准，并出具合格等级各项资料。12、隐蔽工程和中间验收12.1双方约定中间验收部位： 13、工程试车： 五、安全、文明施工建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用严格遵守中华人民共和国建设部建办200589号文建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定执行。六、合同价款14、合同价款约定14.1本合同价款采用 固定综合单价合同 方式确定。（1）采用固定总价合同：_（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：人工费、材料费、机械费及开标以后的政策性调价文件，本合同第43条规定以外发生的自然灾害、停水、停电、停工费用。风险范围以外综合单价调整方法：因甲方设计变更应依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单、及承包人中标下浮比例进行调整。合同价款（中标价）及因承包人漏报的项目不予调整。清单工程量中零工量，实际发生时，按签证量为准，但零工投标单价不变。其余清单量若与实际量不符时，经监理工程师公证，甲乙双方现场核实签认后，以签认量为准进行增减并按本条款第14.1条原则办理结算。（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_15、合同价款调整15.1双方约定合同价款的其他调整因素： 不执行通用条款13.2条，不考虑其他调整因素。16、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：在承包人进现场开始施工后一周内，经过监理工程师确认，发包人支付合同总价款40%的工程预付款。承包人不得将该安全文明施工费用于与本工程安全文明施工无关的支出，甲方有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用安全文明施工项目费，发包人有权对承包人处罚对等的项目费。17、工程量确认17.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_18、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：乙方进入工地后一周内支付合同总价40%的工程预付款，彩板维护（墙面、屋面）工程完工后支付至合同总价款的80%（包含10%的工程预付款在内）；工程决算审计后支付至合同总价款的的95%；待工程质量保修期满后付清余款。（分别墙面维护板两年、屋面防水五年）七、材料设备供应19、发包人供应材料设备19.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：执行通用条款27.4.（1）款。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款27.4.（2）款。（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款27.4.（3）款。（4）到货地点与一览表不符：执行通用条款27.4.（4）款。（5）供应数量与一览表不符：执行通用条款27.4.（5）款。（6）到货时间与一览表不符：执行通用条款27.4.（6）款。19.2发包人供应材料设备的结算方法：发包人按甲供材料表供应材料设备，并对所供材料设备的质量负责，按指定价从发包人的合同价中扣除。20、承包人采购材料设备20.1承包人采购材料设备的约定：由业主方暂定价的材料设备必须经业主方认质认价后，承包人方可采购，按业主方认定的价格进行结算。如果承包人不能按照业主方认质认价确定的材料设备采购，其采购的设备材料不得进入工程现场，进入工程现场的必须在三天内自费运出，产生的损失和发生的费用由承包人承担。认质认价材料承包人必须在施工前十五天给发包人书面报告，由发包人组织有关部门进行认质认价，以确定后的价格在结算时进行调整，调整办法为确定后实际价与材料暂定价的增减，按差价计取，不再计取任何费用，以差价为准，调整综合单价。承包人所购买的工程材料必须全部符合国家相关质量标准要求。八、工程变更21、确定变更与新增工程变更价款21.1变更及新增工程量按变更图纸或变更单据实结算；现场签证按现场签证单据实结算；21.2变更签证或新增工程的综合单价确定原则：（1）原合同中已有适用于变更或新增工程的综合单价，执行原合同中的综合单价；（2）合同中只有类似变更或新增工程的综合单价，参照类似价格确定变更工程综合单价；（3）合同中没有适用或类似于变更签证工程的价格，由承包人按最高限价组价原则及中标下浮比例提出适当的变更签证价格，经发包人及现场监理工程师共同批准确定后执行；（4）若投标人在投标时对同一项目内容有两个以上单价时，变更签证或新增项目结算时以最低的单价为准。21.3变更或新增项目措施项目费确定原则：投标时项目措施项目费一次包死，不再调整。21.4 现场施工中，若发现工程量清单的量或清单描述与实际不符，一律按签证执行，未提出签证的，视为对原工程量清单的认可。九、竣工验收与结算22、竣工验收22.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，交竣工图及资料文件叁套。22.2中间交工工程的范围和竣工时间： 23、竣工结算结算价=中标价变更价款签证价款-未缴纳规费-暂定项目价款23.1 结算审查期限：发包人收到承包人递交的工程竣工结算报告及结算资料后，组织相关机构进行审核，审定后60日内付清除预留5保修金外的全部工程款。23.2 本工程的工程量按实结算；23.3图纸内工程量的综合单价结算时依据投标时的综合单价，变更签证或图纸内的漏项、缺项或新增工程的综合单价参照本合同第21.2条确定；23.4 措施项目费按照投标时的费用一次包死，不再调整。23.5材料价结算办法：1) 材料价的计价依据首先依据材料投标报价,无投标报价参考信息价，若信息价没有的的须建设单位和监理单位共同认质认价。2) 暂定价材料、设备结算时只计算价差及税金。3) 其他材料由承包方根据自己掌握的本工程施工期间的市场行情自主报价，风险由投标人自己承担。23.6本工程预留金无。 十、违约、索赔和争议24、违约24.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：参照通用条款第39.1条款。本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：_本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：_双方约定的发包人其他违约责任： 24.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：乙方工期每推迟一天除按1000元处罚外，若影响发包人使用时，应另赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿限额为合同价的5%。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。双方约定的承包人其他违约责任：如果通过竣工验收一个月后，承包人不能提供完整的竣工结算资料，每推迟一天处罚1000元，累计推迟超过14天时，取消承包方下次投标资格。 25、争议25.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请 合同主管部门和造价主管部门 _调解；（2）合同争议调解不成的，按下列第 二 种方式解决：1）提交 仲裁委员会申请仲裁；2）依法向 工程所在当地 人民法院提起诉讼。十一、其他26、工程分包26.1本工程发包人指定分包的专业工程：合同约定；_分包施工单位为：_另定 _ 26.2乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权向工商行政管理局申请中止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。乙方如对部分单项工程需分包给专业施工单位时，应事先经甲方认可才能签订分包合同，并将分包报送建设单位一份备案。分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应派相应监督管理人员，保证分包合同的履行，分包单位的任何违约或疏忽均视为乙方违约或疏忽。 26.3在签订的承包合同内乙方应负总包责任，甲方直接发包或指定分包项目的合同不能解除乙方任何义务和责任。乙方在分包场地派驻相应管理人员，保证合同履行。 26.4在签订的承包合同内，甲方可以在其中指定分包的项目包括消防等（甲方其余需要分包项目另行告知乙方），分包项目工程内容的预埋，预留洞部分由乙方施工。由甲方指定分包的项目，由乙方与甲方指定分包项目的分包签署合同，由乙方向分包方收取配合费（管理费）并负总包责任，不再按整个工程收取规定的各项费用，只计取税金，甲方向分包单位付款时须经总包单位（乙方）签字认可。 26.5乙方自主确定劳务施工队伍及取费标准，但乙方应将劳务施工队伍情况和人员名单报送甲方一份备案。27、不可抗力27.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款第43条。28、保险28.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：本合同通用条款44.1、44.2保险，发包人已将保险费用计入合同价款，由乙方自行办理。发包人委托承包人办理的保险事项：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险等，已包含在合同价款中，结算时，承包方凭参险票据，在标准范围内办理结算。本合同通用条款44.1、44.2保险费已由发包人委托承包人投保。（2）承包人投保内容：建筑工程一切险、第三者人身意外伤害险。29、担保29.1本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：_，担保金额：_，担保有效期：_。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / ，担保金额：_/_，担保有效期：_/_。（3）双方约定的其他担保事项：_30、合同份数30.1双方约定合同份数：共八份；发包方持六份，承包方持两份。31、补充条款31.1承包单位的到位人员及设备配置必须和投标书施工组织设计所列人员及设备配置相符。如需更换，须征得发包人同意，且所更换的人员和设备能力不得低于投标书所报的人员和设备。否则视为中标违约，视情况罚款10000-20000元，直至解除合同，所造成的损失由承包人承担。31.2现场施工人员必须按国家有关规定持证上岗，并将有关资料送监理单位备案。31.3承包人应将其分包的工程质量、工期、安全文明施工纳入其工程管理范畴，并对其行为负全责。31.4承包人招聘的劳务人员工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放劳务人员工资。 31.5本工程竣工后，应免费将施工现场周围清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑地渠沟、无掩埋的垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。31.6必须达到市级文明工地标准，严格按文明工地施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。31.7施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。31.8双方共同解决周围村民干扰问题，乙方承诺负责解决周围村民干扰，因此造成的误工甲方不承担费用。 31.9承包人应做好现场的安全管理工作，因承包方造成的安全事故由承包人承担。31.10本合同的所有附件与合同具有同样法律效力。附件1：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：陕西建设钢构有限公司（甲方）承包人（全称）：北京北方空间钢结构有限公司（乙方）业主方（全称）：西安重装蒲白煤矿机械有限公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对“西安重装蒲白煤矿机械有限公司矿用输送机项目机加装配厂房和精整厂房围护板系统部分工程施工项目”（工程全称）签订工程质量保修书。一、 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括基础工程、主体工程、装饰工程、管道安装工程、设备安装工程及附属工程。具体保修的内容双方约定如下：二、 质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、墙面围护板保修期两年；2、屋面防水板保修期五年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、 质量保修责任1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，费用从保修金中扣除，但维修标准不应超过原设计标准。2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3. 对于涉及结构安全的质量问题，立即向发包人报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。四、 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、 其他双方约定的其他工程质量保修事项：保修金为工程结算审定总价的5%，在工程竣工结算时预留，保修期满后结清（无息）本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人或委托人（签字）：年 月 日 年 月 日 业主方： 委托人（签字）：年 月 日附件2：安全文明施工协议书安全文明施工协议书甲方：陕西建设钢构有限公司（甲方）乙方：北京北方空间钢结构有限公司（乙方）监理公司： 陕西建安工程监理有限公司工程名称：“西安重装蒲白煤矿机械有限公司矿用输送机项目机加装配厂房和精整厂房围护板系统部分工程施工项目”工程地点：浦城县罕井镇为做好“西安重装蒲白煤矿机械有限公司矿用输送机项目机加装配厂房和精整厂房围护板系统部分工程施工项目”建设中的安全文明工作，防止各类安全事故发生，确保施工过程人身安全和设备安全，根据中华人民共和国安全生产法、建设部建设工程安全生产条例以及陕西省渭南市有关安全文明施工管理的规定，以及甲方与监理单位、施工单位分别签订的“工程监理合同”和“工程施工合同”中对安全文明施工的有关条款规定，进一步明确各方安全文明施工责任，经各方反复协商达成如下协议：一、 各参建单位领导和工地现场负责人必须高度重视安全文明生产工作，树立“安全生产高于一切”的意识，单位法人代表和主管领导要对施工安全负责，项目经理和现场负责人为安全责任人，坚决执行“安全第一、预防为主”的方针。参建各方在本工程中安全责任人分工如下：甲方：第一责任人（施工负责人）直接责任人（甲方代表）乙方：第一责任人（项目经理） 直接责任人（安全员）监理单位：第一责任人（总监） 直接责任人（安全工程师）二、 甲方权利和义务：1、 按照施工合同中甲方应承担的义务，向施工单位提交符合安全要求的施工场地，对存在安全隐患的施工场地，甲方可委托乙方进行处理，并承担相应费用。2、 甲方不得要求乙方违反安全文明施工规定进行施工。3、 甲方必须对自己派驻地工地代表和现场工作人员进行安全文明施工教育，甲方在现场的工作人员或临时检查人员必须遵守现场安全文明施工规定，并自觉接受监理公司和乙方监督。4、 甲方代表有权参加监理公司、施工单位安全生产专题会议。5、 甲方代表有权对施工单位的安全生产管理制度、人员培训教育、现场安全施工进行检查，对发现的问题及时告知施工单位和监理公司 ，要求限期整改，并依据合同约定执行，对情况严重或多次警告无效的，有权向监理单位提出停工整改建议。三、 乙方的权力和义务：1、 按照安全文明施工要求，制定安全文明施工制度和自检制度，建立公司、项目部、劳务合同队伍三级安全保证体系，并发放施工安全手册。2、 按照施工规范及安全生产规定，组织施工，不得违反规定施工，对于存在安全隐患的，发现后应立即停止施工，待安全隐患消除后方可继续施工。3、 按照施工安全需要，为现场施工管理人员、民工及进入现场人员提供必须的安全防护用具和必要设施，如安全帽、防护栏。4、 在工地醒目位置悬挂安全文明施工管理规定，并公布业主、监理及施工单位现场负责人、安全人员联系电话。5、 每周对现场施工人员，包括民工进行安全防范意识教育，并做好记录，新来人员必须接受安全培训，取得监理认可后上岗，开始工作。6、 关心职工生活和饮食卫生，特别是要把民工食堂和饮食作为重点，坚决杜绝集体食物中毒事件的发生。7、 合理安排工期，尽量减少长时间连续作业，保证施工人员有足够休息事件，从而保证施工人员集中精力，避免事故发生。8、 施工现场根据安全需要务必设置安全防护栏、隔档、便桥，悬挂安全警示标志和标语，并负责对其进行巡视和维护，发现损坏，立即修复或更换。9、 在沟槽土方开挖、下管和回填时，安全员必须到现场旁站，特别是雨后和冻土消融时，必须严格按冬、雨季施工规定，做好安全防范措施。10、 现场载重起吊时，起重臂下严禁站人，所有人员应站在安全距离以外；使用的电夯不得漏电，现场电线、电缆不得有脱皮、裸露情况发生，工棚应有防火责任人和义务消防员，并配备防火器材和设施，井室清理时，必须有专人监护并有两人以上方可施工。11、 出现意外事故时，应及时通知监理单位、甲方代表，并保护好现场， 主动配合甲方、监理单位及有关部门做好事故调查和处理工作，对出现事故要做到“三不放过”，即：事故原因不清不放过、事故责任不清不放过、整顿措施不到位不放过。12、 乙方有权拒绝甲方代表和监理工程师提出的不符合安全管理规定的要求，并有权向甲方项目办反映。对甲方移交的不符合安全施工规定的场地有权向监理单位 整改要求或拒绝进入现场。四、 监理单位权利和义务：1、 审查批准施工单位制定的安全文明施工措施和整改措施、施工安全管理制度，并督促落实。2、 负责对现场安全文明进行监督检查，并建立施工单位安全文明施工记录。3、 对施工过程中涉及施工安全的重要环节或时刻，监理人员务必现场旁站。发现安全隐患，通知施工单位尽快消除，必要时可口头通知施工单位暂停施工，消除隐患后再行施工。4、 每周向业主通报现场安全文明施工情况。5、 对出现的安全事故，负责组织召开事故分析会，包括现场会，提出整改要求，下发整改通知。6、 监理单位有权对施工单位违反安全文明施工行为进行处罚。7、 监理单位有权拒绝业主提出的违反施工安全规定的要求，并向业主上级部门反映。五、 三方应共同遵守的事项：1、 所有进入施工现场人员不得穿拖鞋、不戴安全帽及其他不利于施工安全的行为，一经发现任何一方均有权要求不符合规定着退出场地。2、 所有现场施工及管理人员不得在现场喝酒，酒后不得进入施工现场。3、 所有进入施工现场车辆应按现场要求停放，远离吊车、沟槽，各方应负责各自车辆和随行人员安全。六、 凡在施工过程中或在保修期内由于施工质量造成的责任事故，均由乙方负责。七、 本协议作为施工合同和监理合同组成部分，与施工合同具有同样法律效力。八、 本协议一式六份三方各执两份。九、 本协议经三方签字后生效，保修期满后自动失效。业主： 施工单位： 监理：负责人： 负责人： 负责人：经办人： 经办人： 经办人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件3：工程报价单钢结构围护系统工程报价表西安重装蒲白煤矿机械有限公司刮板输送机扩能改造项目加工装配厂房 原图报价报价单位：北京北方空间钢结构有限公司序号分项内容单位工程量单价金额备注一彩板材料制作1屋面板m213065.00 191.53 2,502,311.72 外板0.6mmNS-R360型宝钢镀铝锌彩板，HDP涂层，镀铝锌量150g/，强度300Mpa；内板0.5mmNS-W型宝钢镀锌彩板，PE涂层，镀锌量100g/，强度300Mpa；保温为华美100厚玻璃丝棉，铝箔贴面，容重16/m2屋面泛水m21388.24 77.36 107,392.52 0.6mm镀铝锌彩板（材质同屋面外板）3采光板m21125.00 257.08 289,220.24 外板1.5mm厚，艾伯奈特FRP板,20年质保；内板1.2mm厚，艾伯奈特FRP板,20年质保4墙面板6201.60 190.18 1,179,428.31 外板0.6mmNS-RW型宝钢镀铝锌彩板，HDP涂层，镀铝锌量150g/，强度300Mpa；内板0.5mmNS-W型宝钢镀锌彩板，PE涂层，镀锌量100g/，强度300Mpa；保温为华美75厚玻璃丝棉，铝箔贴面，容重16/m5墙面泛水m21201.51 77.36 92,947.05 0.6mm镀铝锌彩板（材质同墙面外板）6雨棚板m279.68 170.00 13,545.78 顶板0.6mmNS-RW型宝钢镀铝锌彩板，HDP涂层，镀铝锌量150g/，强度300Mpa；底板0.5mmNS-W型宝钢镀锌彩板，PE涂层，镀锌量100g/，强度300Mpa7雨棚泛水84.19 77.36 6,512.51 0.6mm镀铝锌彩板（材质同墙面外板）8屋面落水管M270.00 70.69 19,086.31 1609塑钢推拉窗m2739.20 310.06 229,196.90 10管理费及税金380,943.42 总造价4,820,584.76 备注：1.本报价为图纸4-24轴围护结构报价,不包含檩条、雨棚龙骨天沟、通风器、提升门；不包含屋面防雷；2.由于所给图纸关于檐口女儿墙节点不明确，本报价外挑天沟牛腿底标高按13.2m