建设工程建筑渣土承运合同(三方协议).doc

.上海市建设工程建筑渣土承运合同建设单位（甲方）运输企业（乙方）： 施工总承包单位（丙方）： 根据国家法律、法规和本市有关规定，为明确甲乙双方权利义务关系，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 承运概况工程名称： 工程地点： 渣土处置核准文书证号： 核准部门： 建筑渣土暂定总量： 吨，其中：陆运 吨，水运 吨。渣土处置终点：陆运 ，水运 。承运车辆： 部，具体车牌号、型号及载重量见合同附件。车辆运输路线： 至： 处置； 合同工期：自 年 月 日至 年 月 日止，总承运天数 天。承运里程：本工程建筑渣土运输处置，经工程所在区（县）的市容环卫管理部门核定，运往 区（县）市容管理部门指定的 渣土消纳场所处置。其平均运输单程为 公里。第二条 合同价款1、运输单价（依照工程所在区（县）物价部门公布的运输单价）为￥ 元/吨.公里；短驳单价为￥ 元/吨.公里；船运单价为￥ 元/吨.公里。运输费暂定总价￥ 元。2、消纳处置费单价（依照消纳所在区（县）物价部门公布的单价）为￥ 元/吨。消纳处置费暂定总价为￥ 元。3、合同总价为￥ 元。（人民币（大写） 元）第三条 付款方式甲方将建筑渣土承运处置总款按 20 %、 30 %、 40 %、 10 %付款比例，实行分期足额支付：1、在本合同签订之日起五个工作日内，将合同总价的 20 %，计￥ 元，支付给乙方。2、乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的 50 %时，甲方在五个工作日内，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥ 元（占合同总价的 30 %），支付给乙方。3、乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的 90 %时，甲方在五个工作日内，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥ 元（占合同总价的 40 %），支付给乙方。4、乙方全部完成本合同约定的建筑渣土承运处置工作量时，甲方在五个工作日内，将合同总价的 10 %余款，合计￥ 元，全额支付给乙方。5、其他约定： 第四条 各方责任（一）甲方责任1、甲方按照上海市工程渣土处置管理规定，向建设工程所在地的区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处置行政许可，申报建筑渣土排放计划，并经批准取得处置证。2、甲方应按本合同约定的建筑渣土运输和消纳处置费价格、付款方式，根据承运、处置的进度以及区（县）市容环卫管理部门的核定文件，按合同约定将建筑渣土承运、处置款项及时支付给乙方。3、甲方应当按照规定制定建筑渣土排放计划，明确渣土排放量和出土时间安排，并分别按时递交乙方。4、甲方应当提供乙方规范作业所必需的水、电，以及硬质场地和道路等条件。5、甲方应当与乙方共同确认建筑渣土承运消纳处置的实际数量，及时统计建筑渣土的运输量，及时确认由乙方或区（县）市容环卫管理部门提供的承运和消纳处置量，及时填写有关统计、结算单据。6、甲方应当认真执行施工工地市容环境卫生责任区范围内的保洁、装载渣土不超运输车辆箱体上沿口、制止密闭盖破损的运输车辆装载渣土、给予驶出工地时运输车辆车身冲洗等各项规定。7、甲方对乙方在承运建筑渣土过程中，若乙方使用密闭盖破损的运输车辆、或超载装或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为，应当向乙方提出整改要求，并可向相关政府部门反映。8、其它： / （二）乙方责任1、乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑渣土装载、运输、处置的各项规定，并按照本市的行业标准向甲方提供规范的服务。2、乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准的、复核密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆运输建筑渣土。3、乙方装载建筑渣土应当以不超过运输车辆箱体上沿为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬、撒落或滴漏。认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线和建筑渣土运至指定的地点消纳处置等规定。4、乙方应当认真执行甲方提供的建筑渣土排放计划，并保质、保量地按期完成建筑渣土承运任务。5、乙方所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁；驶出工地时，应当主动配合施工现场人员对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。6、乙方应当及时做好建筑渣土承运、消纳处置量的统计工作，如实填写相关记录、统计报表（单据）。7、乙方向甲方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，或对运输车辆驶出工地时不实施清洗的，应及时向甲方提出，并可向相关政府部门反映。8、其它: （三）丙方责任1、丙方根据施工承发包合同的相关约定，接受甲方委托，应当认真执行受委托的工作内容和要求，主动做好建筑渣土承运配合和管理工作。2、丙方应当按照规定制定建筑渣土排放计划，明确渣土排放量和出土时间安排，并分别按时递交甲方和乙方;认真填写建筑渣土承运处置联单。3、丙方应当提供乙方规范作业所必须的水、电，以及硬质场地和道路等条件。4、丙方应当与乙方共同确认建筑渣土承运消纳处置的实际数量，及时统计建筑渣土的运输量，及时确认由乙方或区市容环卫管理部门提供的承运和消纳处置量，及时填写有关统计、结算单据。5、丙方应当认真执行施工工地市容环境卫生责任区范围内的保洁、装载渣土不超运输车辆箱体上沿口、制止密闭盖缺损的运输车辆装载渣土、给予驶出工地时运输车辆车身冲洗等各项规定。6、丙方对乙方在承运建筑渣土过程中，若乙方使用密闭盖缺损的运输车辆、或超载装运、或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为，应当向乙方提出整改要求，并可向甲方和相关政府部门反映。7、其它: 第五条 违约责任1、甲方违反本合同付款约定，无正当理由延期付款，造成乙方工期延误的，甲方应当向乙方赔付 元/天违约金。2、甲方或丙方违反本合同责任约定，未提供硬质场地、道路，或者未予以车辆冲洗，或者渣土装载超过运输车辆箱体上沿口，因此造成承运工期延误，甲方应当向乙方赔付 元/天违约金。3、乙方无正当理由不执行甲方提供的建筑渣土排放计划，造成施工工期延误的，乙方应当向甲方赔付 元/天违约金。4、乙方未将建筑渣土运往本合同约定的处置场所，或未密闭运输，或运输途中建筑渣土飞扬、撒落、滴漏污染道路和市容环境的，其责任由乙方承担。5、乙方应当在收到甲方支付的承运、消纳处置款后的五个工作日内，及时将处置费支付给处置单位。因付款不及时，造成处置单位拒绝消纳建筑渣土的，其责任由乙方承担。6、 7、 第六条 合同争议解决途径在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可选择下列方式解决:1、向 仲裁委员会申请仲裁。2、依法向 人民法院起诉。第七条 附则1、本合同如有未尽事宜，可通过协商签订补充合同，补充合同与本合同具同等效力。补充合同内容与本合同内容冲突的，以补充合同为准。2、本合同壹式 份，甲、乙、丙三方各执 份。3、本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时，甲、乙、丙双方依法主张解除合同，并及时书面通知对方。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：单位地址： 单位地址：电话（手机）： 电话（手机）：传真： 传真：邮政编码： 邮政编码：开户银行： 开户银行：账户： 账户：日期： 日期：丙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 单位地址： 电话（手机）： 传真： 邮政编码： 开户银行： 账户： 日期： 合同附件： 本合同约定使用的车辆清单承运车辆：共 部，其中：1、运输车型： ，载重量 吨/台，共 台 ；分别为车牌号： ， ， ， ， ， 。2、运输车型： ，载重量 吨/台，共 台 ；分别为车牌号： ， ， ， ， ， 。3、运输车型： ，载重量 吨/台，共 台 ；分别为车牌号： ， ， ， ， ， 。4、运输车型： ，载重量