瓮安至福泉变铁塔组立施工合同.doc

瓮安至福泉变220kV线路工程铁塔组立放紧线施工承包合同甲方：湘潭水利电力开发有限公司乙方：日期：二00九年七月合同文本根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装各承包合同条例的原则，经经甲乙双方协商，共同签订如下合同条款：1、总则1）本合同签订生效后，乙方必须组织自己的施工队伍完成合同范围内的工作，在任何情况下不得转包他方，否则甲方有权终止合同，由此而造成的后果概由乙方负责。2）甲方对乙方实施全过程的监督管理工作，对乙方因工程进度或其它管理达不到要求时，甲方有权调整工程量或重新选择施工队伍，由此面造成的损失由乙方负责。3）本工程实行业主和项目监理制度，乙方必须接受监理部门对本工程的监理，并积极支持和配合监理工作，在施工期间，如遇到与监理意见不一致时，可通过甲方协调解决。4）本合同签定生效后，乙方承包完成合同范围内的乙方工作，承担本合同约定的属于乙方的责任。2、工程承包范围和承包内容1）工程地点：贵州省瓮安至福泉公路沿线。2）工程范围：铁塔组立工程、放紧线工程（含光缆）、附件安装工程及验收前后合格的整理和消缺。3）工程总量：瓮安至福泉变220kV回线路 #共计铁塔 基，线路全长 公里。4）承包内容：a、甲供材料（塔材、螺栓）导、地线光缆、金具从交货点至工地作业现场的清点、装卸、大小运输及现场保管、铁塔组立、螺栓紧固、导地线光缆放紧、附件安装、接地引下线安装、工程检修直至达到验收合格止（不含消耗性材料）。b、配合甲方进行永久性证地、障碍物拆除、青苗赔偿、树木砍伐、通讯干扰处理、临时占地等，及为正常施工所需办理的一切手续（交叉跨越由乙方负责）。3、合同价款及价款的支付与结算1）承包单价： 元/km包干，总费用： 元（大写： ）。2）本工程所指承包单价是乙方按合同要求的内容、工期目标、安全质量标准、完成承包范围内的全部工作任务。3）承包单价中已综合考虑了乙方为配合施工所需的一切费用。包括除甲供料外的耗材、损耗量、必要的窝工损失、安全文明施工费用（作业区需布置围栏、彩旗、警示牌、跨越架）。4）合同生效：本工程不支付工程预付款，期间价款按工程进度签证量70%支付工程进度款（需签证工程量），全部工程完工设备退场验收合格后，按总价款的90%支付，另10%余款为质保金，待工程验收合格并移交后，乙方出具有效票据30天内一次结清。5）乙方承担的工程量按本标段施工图工程量计算。4、工程开、竣工和工期1）工程开、竣工： 2009年7月6日-2009年9月20日止。2）开工时应具备的条件：a、施工组织设计经甲方认可，工程各项制度已经制定，并可在工程中实施。b、用于施工的技术资料完备，经过会审并在施工人员中进行了技术交底。c、铁塔组立施工的机械和运输设备已到达施工现场，能满足施工且状态良好。3）工期要求及其它：a、合同规定的工期不得以任何理由顺延。但在下列情况下经甲、乙双方协商可行当调整工期，并以书面形式予以确认。b、国家计划调整需延期或提前竣工。c、不可抗力的影响使工程按协约规定工期完成。d、如无上述情况而延误工期，每延期一天，处以1000元罚款，限额30000元。e、塔材在运出材料站3天内需上报缺料情况，铁塔组立后一星期内需具备验收条件。f、铁塔组立工序设安全质量进度奖，班队认可并上报项目部，资金为 50 元/吨。5、施工图纸及相关资料1）由甲方负责提供完整施工图纸和相关技术资料一份，乙方应妥善保管并负责工程竣工后的移交。2）乙方收到图纸和相关技术资料后，应认真复核，同责任部门一道会审，发现问题及时向本工程监理和甲方现场代表反映，与设计单位取得联系。3）乙方必须严格按照甲方提供的工程施工图纸、作业指导书、及其它批准的技术文件要求、规定组织施工，否则，产生的一切责任和费用自行承担。6、设备、材料供应1）塔材、螺栓、导地线、光缆、金具、铝包带由甲方向乙方供应实物，其它材料由乙方自购（拆除材料送项目部统一送业主）。2）甲方供应的材料按施工图量加额定损耗系数供应（导线损耗按1%），乙方因施工或管理不善等原因造成的超额量，其超额费用自行承担，甲方同时征收材料费的5%作为管理费。3）甲方供应的材料应满足乙方连续施工的需要。乙方所需材料领用前，应提前3天告知甲方，当乙方所需材料不能按期供货时，甲方应及时通知乙方采取相应措施，尽量减少或不发生窝工损失。4）乙方在交货过程中要祥细核对货物规格、件数、重量等，收货后再发现有误，责任和费用乙方承担。5）工程施工所需的全部施工器具=机械设备由甲方负责，由乙方向甲方领用，丢失损坏照价赔偿（角铁桩自然损坏除外）工程车辆、各类耗材等均由乙方自行解决。7、施工现场清理与临时占地使用1）乙方施工占地应合理使用，避免重复占地，减少临时占地面积和赔偿，当遇到施工受阻难以避免时，乙方应事先通知甲方，经协商解决后再进入施工现场。2）施工作业现场临时用地按甲方核定的占地指标使用，超出核定指标所发生的赔偿费，全部由乙方承担。3）乙方作业现场、生活驻地、材料堆放点在工程竣工撤离前，应清理干净，恢复原貌。对不按规定要求造成的道路、桥梁及其它公用设施损坏均应无偿清理修复，并取得受损方的谅解。4）施工所在地发生的房租水电、物资采购、设备租赁、人员雇用等费用，在工程完工后时应全部结清。如因以上问题而影响工程施工，损失由乙方负责。8、质量管理1）本工程质量目标是建成国家优质工程并投产达标，工程质量指标是竣工验收合格率100%，优良品率达99%以上。2）认真执行110-500千伏架空送电线路施工及验收规范（GBJ233-90）和电力建设工程施工技术管理制度及国家有关规程、规范、技术标准，以及因工程实际情况制定的有关补充技术要求。3）按图纸和规范要求精心组织施工，服从甲方和监理方的现场指导和监督，本工程实行甲方和监理方对施工质量跟踪检查，乙方人员应给予支持和配合。4）乙方应尊重甲方和监理方意见，协商解决现场存在的问题，如甲方和监理方认为继续原方案会严重影响工程质量、安全、进度时，可下令停止施工。5）乙方的质量保证体系和措施应提交甲方和监理方在施工过程中督促检查。对乙方不服从监督、不按操作规程、盲目施工造成质量问题，其返工费用和由引引起的一切后果由乙方自行承担。6）已组完工的铁塔和放紧线弧垂经验收不符合规定要求的，乙方应无条件进进行返工，所造成的事故责任和返工费用概由乙方负责.并就事故大小在余留的“质量考核奖”中进行处罚。9、安全管理1）乙方应认真贯彻执行电力建设安全施工管理规定、电力建设安全工作规程、电力建设文明施工规定及考核办法，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针。2）乙方应具备一套完善且能在施工中落实的各级安全责任制度报甲方和监理存档，以备在落实当中督促乙方加强和改进安全施工管理工作，对安全严重失控的个人或集体作业群，甲方和监理方有权令其停工整顿。3）保障施工人员或他人，以及机械设备的安全。健全制度，完善安全保障体系，杜绝安全事故和设备事故的发生，对乙方在施工当中出现的人身伤亡或设备事故，甲方概不负责。4）在施工过程中，必须严格执行各类安全作业规程，未经甲方现场监护人的同意而造成的人身安全事故，其责任全部由乙方承担。甲方将依据事故大小，性质的严重程度，在乙方预留的“安全风险抵押金”中处以必要的罚款。10、竣工验收及移交1）乙方在确认所承包的全部工程均达到质量标准、移交的工程资料齐备后，应写出竣工验收申请报告，甲方应尽快组织有关单位的人员进行验收。2）验收当中，乙方应积极合作。凡甲方在施工过程中要求填写的工程资料和施工记录，乙方需按移交清单一份不少，并确保移交内容真实完整、版在清爽。3）若经验收，工程质量没达到验收规范要求，或工程优良品率达不到96%，此时工程质量未达到基本要求，即裁定乙方的工程尚未完工。乙方需采取措施提高工程质量，当确认达到要求，可重新提出申请竣工验收。裁定日到二次提交验收报告日止这延期竣工时间。11、文明施工1）严格执行甲方文明施工管理的规定，组织本部人员参加文明施工学习，开展经常性文明施工的宣传，教育工作。2）现场施工人员着装统一，警示、规程标志明显。现场物资堆放整齐且有标识，排水流畅，环保符合要求。现场材料站内工具、材料摆放整齐合理，标识明确。3）土石方工程严格甲方技术部门制定的土石方方案施工，不得随意堆放，严禁乱抛乱扔，野蛮施工。4）施工中严格遵守国家森林法规，严禁乱砍乱伐，严禁带火种进入林区。5）对野生动物、植物严禁捕杀、采伐，同时防止野生动物的伤害及食物中毒。6）施工基坑应及时回填平整，尽量恢复原地貌。7）尊重少数民族风俗，和睦相处，团结友爱。8）对违反文明施工规定的，每违章一次从总价款