2014年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试卷(第二部分)

鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 51 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 某高校的图书馆工程，甲是总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则该高校可要求（ ）。 A.甲承担责任 B.乙承担责任 C.甲和乙承担连带责任 D.甲和乙与自己分担责任 正确答案： C, 第 52 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 场景 (四） 具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九 层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由 甲设计院设计，施工图经乙审图中心审 査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程 中，建设单位要求更换外墙保温材料。 建设单位更换保温材料，应当由（ ）后方可施工。 A.原设计院出设计变更，报当地审图机构审査 B.当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C.原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D.建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查 正确答案： C, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 53 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 某承包商甲向乙水泥厂发出要约，欲从乙处购 买一批某标号的水泥，乙收到要约未给予承诺便直接按照要约将所需水泥装车运送至甲处。此情形表明乙的承诺方式为（ ）。 A.通知 B.行为 C.缄默 D.默示 正确答案： B, 第 54 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 建设工程安全生产管理条例规定，从事垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定必须进行培训，并取得特种作业操作资格证书后。方可上岗作业。该规定属于（ ）范畴。 A.岗位人员的安全生产责任制 B.项目经理责任制 C.安全生产教育培训制度 D.从事建筑活动主体负责人的责任制 正确答案： C, 第 55 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 某银行与某投资商签订了担保合同双方当事人没有约定保证方式，此时应按照（ ）。 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ A.一般保证承担保证责任 B.连带责任保证承担保证责任 C.部分连带责任保证承担保证责任 D.南双方认定的第三方确定保证责任 正确答案： B, 第 90 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 某工程施工合同约定， 2004年 1月 1日业主应向承包商支付工程款，但却没有支付， 2004年 12月 1日承包商确认权利被侵害并就此向 法院起诉。由于承包商提起诉讼诉讼时效将可至（ ）。 A.2005年 1月 1日 B.2006年 2月 1日 C.2006年 8月 1日 D.2006年 12月 1日 正确答案： D, 第 57 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 关于劳动争议仲裁的特点，下列表述正确的是（ ）。 A.劳动争议仲裁机构是带有司法性质的行政执行机关 B.劳动争议仲裁机构不隶属于任何机构 C.劳动争议仲裁是约定管辖 D.当事人对劳动争议仲裁结果不服。只能向上一级仲裁委申请复议 正确答案： A, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 58 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 我国安全生产法规定的行政处罚，其决定部门是（ ）。 A.县级以上人民政府 B.公安部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门 正确答案： D, 第 59 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。 A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.地方性法规 正确答案： B, 第 60 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 建筑工程施工许可管理办法第 2条规定： “ 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其 附属设 施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工 程的施工，建设单位在开工前应当依照本法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设 行政主管部门申请领取 ( ) A.工商登记证 B.施工许可证 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ C.规划许可证 D. 土地使用证 正确答案： B, 第 61 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工现场 “ 应设置明显的、符合国家标准的安全警示标志 ”的危险部位包括（ ）。 A.出入通道口 B.孔洞口 C.临时用电设施部位 D.生活区 E.基坑边沿 正确答案： A,B,C,E, 第 62 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 定金与违约金都是一方应给付对方的一定款项，都有督促当事人履行合同的作用。两者的主要区别在于（ ）。 A.定金须于合同履行前交付，而违约金只能在发生违约行为以后交付 B.定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有 C.定金为诺成合同，违约金为实践合同 D.定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式 E.定金一般是约定的，而违约金可以是约定的，也可以是法定的 正确答案： A,B,D,E, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 63 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（ ）。 A.代理人的简历 B.代理人的资质 C.代理人的姓名或者名称 D.代理事项、权限和期间 E.委托人签名或者盖章 正确答案： C,D,E, 第 220 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 建设工程安全生产管理制度包括（ ）。 A.安全生产教育培训制度 B.安全生产检查制度 C.群防群治制度 D.安全生产制度 E.安全责任追 究制度 正确答案： A,B,C,E, 第 65 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 方某在与某公司签定聘用合同时提出，自己以建造师名义执业享有下列权利，其中正确的有（ ）。 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ A.可对本人执业活动进行解释和辩护 B.亲自保管和使用本人注册证书、执业印章 C.在东新建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动 D.对侵犯本人权利的行为进行申述 E.介入与自己有利害关系的商务 正确答案： A,B,D, 第 108 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 某工程项目经理委托李辉去采购一批水泥，结果发现水泥 厂按采购合同的要求送抵现厂的水泥不适合本工程使用，还发现该合同是李辉委托王伟去与水泥厂签订的，则下面说法正确的有（ ）。 A.李辉要承担责任 B.水泥厂如果有理由相信王伟是经过项目经理授权的，则不需要承担责任 C.李辉不需要承担责任，也无须经过项目经理的同意 D.任何情况下，委托代理人都不可转委托 E.任何情况下，委托代理人都可以转委托 正确答案： A,B, 第 72 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 合同法规定，有下列情形中（ ）的，合同无效。 A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立 的合同 B.恶意串通 ,损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ D.损害社会公共利益 E.违反法律、行政法规的强制性规定 正确答案： B,C,D,E, 第 68 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 建设单位的安全责任包括 （ ） A.向施工单位提供地下管线资料 B.依法履行合同 C.提供安全生产费用 D.不推销劣质材料设备 E.对分包单位安全生产全面负责 正确答案： A,B,C,D, 第 74 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :取自模拟测试模块中的试题 多项选择 题 对于可撤销合同，具有撤销权的事人（ ），撤销权消灭。 A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的 B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的 C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的 D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 正确答案： C,D,E, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 70 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 场景（十三） 施工单位投标中标后 ,与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料 ,使用不合格 的 建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。 下列解决纠纷方式产生的法律文书，不具有强制执行效力的包括 （ ） A.民间调解 B.行政调解 C.仲裁 D.诉讼 E.协商 正确答案： A,B,E, 第 71 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 材料供应商张某对工商局违法扣押某货物提起行政复议 ,在复议期间，工商局的具体行为 可以继续执行，但有下列情形（ ）之一的，可以停止执行。 A.张某申请停止执行，复议机关认为合理 ； B.工商局将扣押改为查封 C.工商局认为需要停 止执行 D.行政复议机关认为需要停止执行 . E.张某提起行政诉讼 正确答案： A,C,D, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 664 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 根据仲裁法，在下列纠纷中，当事人可以申请仲裁的有（ ）。 A.孙某与某建设集团公司之间的劳动争议 B.张某与村民委员会之间土地承包经营合同纠纷 C.王某的房屋被李某倒车时撞坏的侵权纠纷 D.王某与其家人的遗产纠纷 E.甲乙之间的运输合同纠纷 正确答案： C,E, 第 73 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 下列选项中，符合劳动法关于安全及劳 动卫生规程规定的是（ ）。 A.用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度 B.劳动安全卫生设施必须符合企业规定的标准 C.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品 D.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格 E.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程 正确答案： A,C,D,E, 第 74 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 建设工程合同纠纷的当事人可根据民事诉讼法的规定，协议选择（ ）法院管辖。 A.发包人住所地 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ B.承包人住所地 C.合 同签订地 D.施工行为地 E.合同变更地 正确答案： A,B,C,D, 第 75 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 资本公积包括 ( ) A.资本 (或股本 )溢价 B.接受捐赠资产 C.拨款转人 D.外币资本折算差额 E.企业发展基金 正确答案： A,B,C,D, 第 76 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 下列合同中，债权人有留置权的包括（ ）。 A.买卖合同 B.保管合同 C.运输合同 D.加工承揽合同 E.劳动合同 正确答案： B,C,D, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 76 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 下列关于解除合同的表述，符合合同法的规定的是 （ ） A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B.当事人协商一致可以解除合同 C.因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同 D. 方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力 E.合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任 正确答案： B,C,D, 第 100 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 下列选项中，属于委托代理终止的情形有（ ）。 A.代理期间届满或者代理事务完成 B.被代理人死亡 C.代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托 正确答案： A,C,D,E, 第 79 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 环境保护 “ 三同时 ” 制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施。必须与主体工程（ ）。 A.同时立项 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ B.同时设计 C.同时施工 D.同时竣工 E.同时投产使用 正确答案： B,C,E, 第 98 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 下列选项中，属于民事法律行为的有（ ）。 A.某建筑企业与建设单位签订施工合同 B.税务机关征收营业税 C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业 D.建设单位变更设计内容 E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议 正确答案： A,D,E, 第 1 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（） A.寄送的价目表 B.投标书 C.拍卖公告 D.招股说明书 正确答案： B, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 2 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（ ）。 A.要物合同 B.单务合同 C.定式合 同 D.双务合同 正确答案： B, 第 3 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 我国劳动法规定，未成年工是指（ ）的劳动者。 A.未满 16周岁 B.年满 16周岁 C.未满 18周岁 D.年满 16周岁未满 18周岁 正确答案： D, 第 582 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务 500元，期限 2年。丙履行 5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，则应（ ）。 A.由乙承担违约责任 B.由丙承担违约责任 C.乙、丙连带承担违约 责任 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ D.乙、丙分别承担违约责任 正确答案： A, 第 5 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 固体废物污染环境防治法规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容 器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（ ）处理方可使用。 A.无害化 B.减轻污染的 C.再生利用 D.消除污染的 正确答案： D, 第 6 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 某施工企业和某建设单位于 1999年 5月 10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单 位应于 2001年 9月 10日前支付所有工程款，但建设单 位一直未按约定支付。那么，施工企 业的诉讼有效期限至 ( ) A. 2001年 5月 10日 B. 2001年 9月 10日 C. 2002年 9月 10日 D. 2003年 9月 10日 正确答案： D, 第 7 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 场景 (一） 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 建设单位拟兴建一栋 20层办公楼，投资总额为 5600万元，由建设单位自行组织公开招标。建 设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。 建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标 委 员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人 ,建设单位均未采纳，选中丙为中标人。 建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。 根据招标投标法的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是 ( ) A.建设单位有权要求丙降低报价。 B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D.评标委员会成员中的 2/3可以由建设单位代表担任 正确答案： B, 第 8 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 施工企业委托律师代理诉讼 属于 ( ) A.法定代理 B.指定代理 C.约定代理 D.委托代理 正确答案： D, 第 9 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 法律意义上的物是指（ ）的生产资料和消费资料。 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ A.可为人们控制的并具有经济价值 B.可为人们占有的并具有经济价值 C.可为人们控制的并具有使用价值 D.可为人们占有的并具有使用价值 正确答案： A, 第 10 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是 （ ） A.建设资金未能按计划到位的施工暂停 B.发包人改变项目建设方案的工程停建 C.传染病流行导致施工暂停 D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 正确答案： C, 第 11 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括（ ）。 A.存在有效的仲裁协议 B.有具体的仲裁请求和事实、理由 C.属于仲裁委员会的受理范围 D.属于仲裁委员会的管辖 正确答案： D, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 12 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 自然人是作为民事主体的一种，能否通过自己的行为取得民事权利、承担民事义务，取决于其是否具有（ ）能力。 A.民事行为 B.承担民事义务 C.法律判断 D.财产保护 正确答案： A, 第 13 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 针对企业延期后仍不能按时缴纳税款的情形，税务机关可责令该企业（ ）。 A.限期补交税款 B.除限期补交税款外，还征收万分之五的滞纳金 C.除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，征收万分之五的滞纳金 D.除限期补交税款外，还从滞纳税款之日起，按日加收万分之五的滞纳金 正确答案： D, 第 759 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :综合测试题 单项 选择题 对于建设单位将项目化整为零规避招标的做法，有关行政监督部门除责令限期改正外，可以处以罚款，罚款额度为项目合同金额的（ ）。 A.3 5 B.5 10 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ C.5 15 D.10 15 正确答案： B, 第 15 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 根据劳动争议调解仲裁法的规定，仲裁庭将开庭日期、地点书面通知双方当事人的时间应不迟于开庭（ ）前。 A.开庭三日前 B.开庭五日前 C.开庭十目前 D.开庭十五日前 正确答案： B, 第 16 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 正在施工的某高层建筑内 ,工人王某为图省事，夜里将建筑施工的废料从楼上扔下，正好砸中下夜班绕近路经过此地的赵某。王某对赵某的行为应属于（ ）。 A.过于自信的过失 B.疏忽大意的过失 C.直接故意 D.间接故意 正确答案： B, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 17 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 在下列选项中，不属于要式合同的是 ( ) A.建设工程设计合同 B.企业与银行之间的借款合同 C.法人之间签订的保证合同 D.自然人之间签订的借款合同 正确答案： D, 第 18 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公 告由（ ）发布。 A.国务院建设行政主管部门 B.国家技术监督局 C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D.工商管理部门 正确答案： C, 第 19 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 场景 (九） 甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且 约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期 延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿 ,遭到乙拒绝 ，于是甲提出仲裁申请。 针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（ ）承担。 A.甲 B.乙 C.甲乙双方 D.仲裁庭 正确答案： A, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 20 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 指定代理，是指根据（ ）而产生的代理。 A.被代理人的指定 B.法律的直接规定 C.有关机关或人民法院的指定 D.有关机关和人民法院的指定 正确答案： C, 第 21 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 大学生小王 2009年 6月 1日与东方建筑公司签订了书面劳动合同，期限为 7年， 2009年 7月 5日大学毕业后， 8月 1到公司报到。依据劳动合同法，小王的试用期不得超过（ ）。 A.2009年 9月 1日 B.2009年 11月 1日 C.2010年 2月 1日 D.2010年 8月 1日 正确答案： C, 第 22 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉， 2001年 3月 5日委托某专利事务所申请专利， 3月 15日该专利事务所向国家专利局申请了专利， 5月 15日专利局将其专利公告， 2003年 2月 13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ）。 A.2021年 3月 5日 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ B.2021年 3月 15日 C.2021年 5月 15日 D.2023年 2月 13日 正确答案： B, 第 23 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是 ( )。 A.安全生产责任制度 B.安全生产检查制度 C.安全生产教育制度 D.安全生产培训制度 正确答案： A, 第 667 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 关于证据保全制度 ,说法正确的是（ ）。 A.当事人申请保全证据的，应当提供相应的担保 B.仲裁委员会应当将当事人的证据保全申请提交当地基层人民法院 C.人民法院进行证据保 全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场 D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法 正确答案： D, 第 25 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足（ ）。 A.施工需要并按规定通过审查 B.施工需要并通过监理单位审查 C.该开发公司的要求 D.施工单位的要求 正确答案： A, 第 26 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量标准的，应（ ）。 A.指示施工单位修改设计文件 B.要求设计单位改正 C.将设计文件修改后发给施工单位实施 D.报告建设单位要求设计单位改正 正确答案： D, 第 27 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 场景（三） 甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由 丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失 误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（ 1)乙施工单的施 工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（ 2)焊接现场作业员王某违章作业造 成漏电失火，王某撤离现场。 根据建设工程安全生产管理条例的规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应 当（ ）支付。 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ A.由甲建设单位 B.由乙施工单位 C.由丙施工单位 D.按合同约定 正确答案： B, 第 88 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 甲施工单位欠乙材料供应商材料款 3万元，约定 2004年 5月 1日还款。但到 2004年 6月 1日，甲仍未还钱。 2004年 7月 3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（ ）。 A.引起诉讼时效的中断 B.引起诉讼时效的中止 C.引起诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 正确答案： A, 第 29 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合 同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安 全生产承担 （ ） A.各自相应的责任 B.连带责任 C.按份责任 D.补充责任 正确答案： B, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 630 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 甲公司与乙公司就双方签订的加工承揽合同达成仲裁协议，约定一旦合同履行发生纠纷， 由当地仲裁委员会仲裁。后合同履行发生争议，甲公司将乙公司告上法庭。对此乙公司没有向受诉法院提出异议。开庭审理中，甲公司举出充分证据，乙公司败诉已成定局，于是乙公司向法院提交了双方达成的仲裁协议，则人民法院应（ ）。 A.继续审理 B.判决该仲裁协议无效 C.如甲公司对仲裁协议效力没有异议，则裁定驳回起诉 D.将仲裁协议的效力问题移交有关仲裁委员会审理 正确答案： A, 第 31 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 施工单位对行政处罚不服，申请行政复议应当自知道该处罚之日起（ ）提出。 A.60天 内 B.6个月内 C.1年内 D.2年内 正确答案： A, 第 32 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 建设单位向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称，除给予警告外，可以并处罚款，罚款额度为（ ）。 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ A.1 5万元 B.1 10万元 C.3 5万元 D.5 10万元 正确答案： B, 第 459 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 民事法律关系是由民法规范调整的以（ ）为内容的社会关系。 A.解决民事纠纷 B.人身关系 C.权利义务 D.财产关系 正确答案： C, 第 34 题 (单项 选择题 )(每题 1.00 分 ) 应在施工现场的（ ）处设置明显的安全警示标志。 A.生活区人口 B.生活用水源 C.在建工程出入通道 D.办公区人口 正确答案： C, 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 第 35 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 承包人非法转包工程，法院可以收缴的非法所得应是（ ）。 A.扣除成本后的税金、管理费和工程保修费 B.扣除成本后的管理费和工程保修费 C.扣除 成本后的税金和管理费 D.扣除成本后的管理费 正确答案： D, 第 36 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 经注册的建造师脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续 2年及以上者，由原注册管 理机构 （ ） A.公布并记录在案 B.延续注册有效期 C.取消其执业资格 D.注销注册并公布 正确答案： D, 第 37 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 按照合同的约定， 2004年 1月 1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。 2004年 7月 1日至 8月 1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能 行使请求权。 2004年 12月 1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是（ ）。 A.2004年 7月 1日至 8月 1日之间诉讼时效中止 B.2004年 7月 1日至 8月 1日之间诉讼时效中断 C.2004年 12月 1日起诉讼时效中断 D.2004年 12月 31日起诉讼时效中断 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 正确答案： C, 第 12 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 根据招标投标法的规定 ,投标联合体 ( ) A.可以牵头人的名义提交投标保证金 B.必须由相同专业的不同单位组成 C.各方应在中标后签订共同投 标协议 D.是各方合并后组建的投标实体 正确答案： A, 第 39 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 不属于销售者的产品质量责任和义务的是（ ）。 A.进货检验的义务 B.确保包装质量合格的义务 C.确保标识规范的义务 D.保持产品质量的义务 正确答案： B, 第 40 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 甲、乙采购合同约定，甲方交付 20%定金时，采购合同生效，该合同是 （ ) A.附生效时间的合同 B.附生效条件的合同 C.附解除条件的合同 D.附终止时间的合同 鸭题库：视频授课 +名师答疑 +在线模考 +内部资料，考试通过无忧！ 正确答案： B, 第 41 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是 ( ) A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包 B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包 C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任 D.发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施 工单位 正确答案： D, 第 42 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，并将其教育培训情况记入个人工作档案。 每年的安全生产教育培训次数不应少于（ ）。 A.1次 B