XXXXXX医院污水合同.doc

精选资料XXXX医院污水处理站工程污水处理工程承包合同合同编号： 工 程 名 称： XXXX医院污水处理工程 发包方（甲方）： XXXXXX医院 承包方（乙方）： XXXXXXXXXXXX 签 订 时 间： 2012年 08月20日 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计市场管理规定、建设工程质量管理条例及有关规定，为明确各方在建设过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称： XXXXXXX院污水处理工程 二、工程地点： XXXXXXX路西侧， 三、承包范围和内容： 1.承建废水处理工程范围为：废水处理站内的设备采购、设备及管道安装、控制系统及安装、调试等。 2.废水处理站工程的工程设计。 3.废水处理站工程的工艺调试。 4.废水处理水量及水质见投标文件书。 5.工程范围和内容投标文件为准。 四、工程造价及结算方法： 1、根据设计概算,本工程的总承包价为：人民币 XXXXX 元整（ XXXXX 万元）。（若水质有较大的变化,另需增加设备和土建,其工程造价相应追加) 2、乙方提供设备及安装材料，要与投标文件中的供设备材料详细清单相吻合，标准设备与非标准设备的质量和性能必须要符合设计要求,设备到现场需经甲方监理开箱验收签字后方可以安装。第二条 各方责任一、甲方责任：1.负责提供工程地质报告，负责向有关主管部门报批并取得有关批复文件，负责土建施工队的确认和废水处理工程施工阶段的质量监督；2.负责接通并免费提供施工现场施工用水，应满足施工用水需要；负责将电源送至施工现场、满足施工用电量需要；3.负责废水处理站区周边的道路及绿化建设；4.负责安排操作人员参与单机调试、工艺调试工作，接受乙方人员的现场培训；废水处理站运行调试完成后负责联系县、市环保部门的验收工作。 二、乙方责任： 1.负责按照处理要求完成废水处理站工程的方案设计，并对废水处理达标负责；负责根据处理要求和国家有关技术规范完成废水处理站工程建设的施工图设计，并对设计质量负责； 2.负责施工区域的临时设施管理、使用，组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3.负责按照废水处理站设计图纸、工程进度计划和国家有关技术规范要求完成设备采购、设备和管道安装，并对工程施工质量负责； 4.负责工程过程中的人员与设备安全及电气的规范使用； 5.负责采购设备的单机调试、工程的工艺联动调试工作； 6.负责协助甲方完成报请有关环保部门的验收工作，并承担相关的监测费与验收有关费用； 7.水质发生变化，乙方负责相应设计调整，并不收取设计费,其设备及其材料等增加费用由甲方负责。 8.在施工过程中，乙方确保安全施工，如因施工过程中发生的安全问题，责任及后果由乙方承担。 9.工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行工程竣工验收。 10.乙方负责对甲方上岗操作人员免费进行技术培训。 11.乙方在整个工程竣工验收后，送交甲方竣工资料四套。 12.验收合格后，乙方对本工程使用的各种设备保修两年，在此两年保修中，由于质量原因导致零部件或设备损坏，由乙方进行免费更换，由于操作失误导致的零部件或设备损坏，由乙方负责修复或更换，收取成本费，超过质保期的设备维修，由乙方按市场优惠价对甲方进行收费。 13.在保修期间，若污水处理工程发生技术事故，乙方应在接到甲方事故通知的二十四小时内到现场进行故障分析、设备维护及抢修工作。第三条 工程期限乙方 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程安装工期约为 30 日历天，如因天气等不可抗因素，工期顺延； 二、开工前3天，甲方向乙方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，工期相应顺延： 1.按施工准备规定，甲方不能提供施工场地、水、电源，障碍物未能清除，影响进场施工； 2.不属总承包范围内或由甲方原因造成的重大变更、提供的工程地质资料不符等，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度； 3.在施工中如因停电、停水48小时以上或连续间歇性停水、停电5天以上（每次连续1小时以上），影响正常施工； 4.非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； 5.未按合同规定付款而影响施工； 6.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量 一、乙方必须严格按照国家有关标准完成改造工程设计、严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 二、乙方在工程建设过程中必须遵守下列规定： 1.隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； 2.乙方应按质量验评标准及时将单项工程质量评定结果送甲方和质量监督部门，单位工程结构完工时，应会同甲方进行结构中间验收； 3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督部门。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督部门备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督部门、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。第五条 工程价款的支付与结算 一、工程安装结束后一周内付合同总价的70%，即人民币：XXXXX元；调试并经验收和县、市级环保部门检测合格后付合同总价的25%，即人民币：XXXXXX元（安装结束后两个月内必须验收，否则视为验收通过，甲方需无条件支付25%款项）；余款5%，即人民币：XXXX元作为质保金，质保期两年，期满后支付；以上付款均无任何银行利息。 二、工程履约保证金 此工程乙方在签订合同时支付合同总价的5%，即人民币：17,500元履约保证金给对甲方。工程验收合格后，甲方应无条件的在七个工作日内将履约保证金退还给乙方。第六条 施工与设计变更 一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方必须及时无偿确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。 二、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方或有关技术部门同意后采取实施。 三、甲方如需设计变更，必须通过乙方发出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。第七条 工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、医疗机构水污染物排放标准（GB184662005）和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试水、抗渗等记录；工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。 三、工艺调试完成，由当地环保部门验收合格，各方移交后，甲方方可使用。第八条 质量保障 一、在施工过程中若甲方发现施工队施工质量达不到设计要求，甲方有权要求乙方立即更换施工队； 二、乙方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和医疗机构水污染物排放标准（GB184662005）等有关规定，对交付甲方使用的工程在质保期内承担质量保障责任； 三、甲方应严格按照生产操作规程和有关设备操作、维护保养说明进行生产。第九条 违约责任甲方的责任： 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建由于甲方原因造成的设计变更造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失（因各种不可抗力导致的工程停建、缓建，甲方不承担违约责任。）。 三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 四、乙方申请验收通知书送达后五个工作日内不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，日期超过五个工作日以上，逾期每日偿付未付款额的千分之一的逾期违约金。乙方的责任： 一、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，日期超过五个工作日以上，偿付已付款项的每日千分之一的逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，赔偿所有损失。 三、整体工程调试达不到合同要求，负责整改，造成损失的，赔偿所有损失。 第十条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，依法向工程所在地法院起诉。第十一条 附则 一、本合同一式肆份。甲、乙方各执正本一份，副本一份、本合同自各方代表签字，加盖各方公章或合同专用章后即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 二、本合同签订后，各方如需要提出修改时，经各方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 三、经甲方