滑模工程施工合同(审阅稿).doc

滑模施工合同甲 方: 蒙西建设集团有限公司氧化铝厂工程项目部 乙 方: 陕西西希建设工程投资有限公司 按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵守平等、自愿、公平、诚信原则。经双方协商一致,特签订本合同。一、工程名称： 蒙西氧化铝厂工程项目 二、工程地点： 三、承包范围及工程内容： 直径18米单体筒仓2个，壁厚38，从8.1米组装滑升到总标高35米处顶板以下。 筒仓滑模机具的组装、正常滑升、筒壁垂直度和扭转度的控制、支撑杆的加工及安装、空滑时对支撑杆的加固以及完工后对滑模设备的拆除。四、承包单价与结算方式：1、承包单价：滑模工程全部内容完工后按照 198 元/混凝土承包给乙方。（大写：壹佰玖拾捌圆）(不含税金及税票)，单筒总价不超过115000元（拾壹万伍仟圆整）。2、结算方式：按乙方实际完成的工作量，根据施工图及现场变更、签证按实结算。五、 工程进度：1、合同签订后，乙方于 年 月 日进场。（按甲方电话通知时日起7日内进场）2、施工进度经双方协商，合理确定。六、付款方式： 1、乙方设备进场组装完毕，施工至工程量的一半时，甲方支付总价款的 40% 即（ ）。2、乙方施工至工程完工后，甲方支付工程总价款的 80% 即( )。3、乙方滑升完毕，经甲方在三个月之内验收后，甲方支付乙方剩余全部工程款（滑模设备拆除前）。七、 双方职责范围：（一）甲方的职责范围：1、甲方提供食宿方便。2、提供塔吊，配合乙方工作，负责除乙方施工范围外所有工作内容施工。如钢筋的制绑，砼的搅拌及浇捣成型，库壁内外修饰抹面，预埋件的制作安放，门窗洞口或预留洞口侧面模板的支拆。 3、提供乙方施工图纸一套，库中心点及控制测量的基准点。 4、免费提供乙方的生活用水、用电，并将电源送至操作平台的配电箱内。5、按时支付乙方的工程款。6、协调现场各作业工种及地方关系。7、及时向乙方办理施工范围内的变更签证。 8、对乙方人员违反现场有关规定，因乙方原因造成的质量事故，延误工期等行为，甲方有权制止与处罚。 9、免费提供除乙方外的所有材料、机械、并负责安装到位（滑模施工平台范围内铺设用的木板、架板，吊架的竹架板、加工支撑杆的切割机、护栏钢筋、安全网、密目网、平台上的配电及照明设施等）。 10、无偿负责支撑杆的采购及运输到施工现场、并免费提供空滑加固所用的材料等（包括附材）。 （二）乙方的职责范围：1、负责提供滑模成套设备（提升架及三脚架、液压系统、围圈、里外模板、护栏栏杆、吊架设施）。2、负责工程承包范围内所有工序施工(如滑模的组装，滑升、垂直度、扭转度的控制、调整、滑升完毕滑模设备的拆除)。3、负责编制工程进度与施工组织设计并报送甲方一份。4、按甲方进度要求和计划安排，补足滑模套数、配件和相关操作人员。5、服从甲方管理，遵守现场规章制度。6、确保工程质量与施工安全。八、质量与安全：1、工程质量要符合施工图纸及相关规定，本工程质量等级要求为：合格。2、安全施工：乙方在施工过程中，应严格遵守有关安全、消防等有关规章制度，乙方在施工中因违反操作规章所造成的一切伤亡事故与甲方无关，属于甲方责任造成的伤亡事故，由甲方承担一切责任。九、违约责任： 1、甲方责任：（1）由于甲方不能履行合同，按时支付乙方的工程款，乙方有权停止滑升，停滑期间的损失，由甲方承担。（2）由于甲方安排任务或材料机具供应不及时，造成停工、窝工应按实际发生的工日数向乙方赔偿损失，停工、窝工记录应由双方现场洽商签署，作为结算凭证。（3）属甲方原因致使本合同不能履行时，甲方应赔偿乙方由此造成的经济损失。2、乙方责任：（1）乙方人员未按合同约定时间进场造成延误工期，乙方将承担当天所造成的停工损失。（2）乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方可书面通知乙方，直至终止合同 。（3）乙方责任造成的质量事故和延误工期，其工料损失由乙方承担，甲方可按延误情况合理扣除其费用。十、 为保证合作顺利进行，乙方 为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。十一、争议的处理：当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请行政主管部门调解，协商、调解不成的可以向当地人民法院起诉。十二、本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。 十三、本合同未尽事宜，可经双方协商后列入补充条款与本合同具有同等法律效力。十四、本合同未经乙方公司各部门综合会审（附合同会审表），且未加盖会审合格章无效。十五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，委托代理人应出示委托证明。甲方（盖章） 乙方（盖章）法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：甲方签定日期： 乙方