智慧交通系统建设工程承包合同

智慧交通系统建设工程承包合同合同编号：__________甲方（发包方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________联系人：______________________乙方（承包方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________联系人：______________________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方为智慧交通系统的建设项目的发包方，负责提供项目资金及政策支持。1.1.2乙方为智慧交通系统建设项目的承包方，负责项目的实施和交付。1.2合同目的1.2.1本合同旨在规范甲乙双方在智慧交通系统建设项目中的权利、义务和责任，保证项目顺利进行。1.3合同依据1.3.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。第二章项目内容2.1项目名称2.1.1项目名称为智慧交通系统建设工程。2.2项目范围2.2.1乙方负责智慧交通系统的设计、施工、调试、验收等工作。2.3项目要求2.3.1乙方应按照甲方提供的项目需求，保证智慧交通系统的功能、质量、安全等符合相关标准。第三章工程实施3.1工程进度3.1.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，保证项目按期交付。3.2工程质量3.2.1乙方应保证智慧交通系统的施工质量，保证系统运行稳定、可靠。3.3工程验收3.3.1工程验收分为阶段性验收和整体验收，乙方应积极配合甲方完成验收工作。第四章费用与支付4.1合同价款4.1.1合同价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。4.2付款方式4.2.1甲方按照合同约定的进度支付乙方工程进度款。4.3付款时间4.3.1甲方应在乙方完成合同约定的工程进度后30日内支付相应进度款。第五章违约责任5.1甲方违约责任5.1.1甲方未能按时支付进度款，应按照逾期天数支付滞纳金，滞纳金为应付进度款的千分之五。5.2乙方违约责任5.2.1乙方未能按照合同约定的进度完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同价款的千分之一作为违约金。5.3不可抗力5.3.1双方因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，不承担违约责任。5.4合同争议解决5.4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章工程变更与索赔6.1工程变更6.1.1任何一方提出的工程变更，必须以书面形式提出，经另一方确认后生效。6.1.2工程变更导致合同价款、工程进度或工程内容发生变化的，双方应协商一致并签订变更协议。6.2索赔管理6.2.1乙方因甲方原因导致工程延误或费用增加的，有权向甲方提出索赔。6.2.2索赔应提供充分的证据，包括但不限于工程延误的原因、费用增加的依据等。第七章工程保修7.1保修期限7.1.1乙方应自工程验收合格之日起，提供为期____年的免费保修服务。7.2保修范围7.2.1保修范围包括智慧交通系统的硬件设备、软件系统及其相关配套设施。7.3保修响应7.3.1甲方在保修期内提出保修请求，乙方应在接到请求后____小时内响应，并尽快进行维修。第八章知识产权与保密8.1知识产权归属8.1.1乙方开发的智慧交通系统软件的知识产权归乙方所有。8.1.2甲方拥有合同约定范围内的智慧交通系统软件的使用权。8.2保密义务8.2.1双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密予以保密。8.2.2保密期限自合同终止之日起算，持续____年。第九章安全与环保9.1安全管理9.1.1乙方应制定并执行智慧交通系统建设的安全管理方案，保证施工安全。9.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。9.2环保措施9.2.1乙方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。9.2.2乙方应遵守国家和地方的环保法律法规，保证施工活动符合环保要求。第十章合同的终止和解除10.1合同终止10.1.1合同履行完毕后，双方按照约定完成工程交付及验收，合同自然终止。10.2合同解除10.2.1发生以下情况之一，甲方有权单方面解除合同：1)乙方未按照约定完成合同义务，且经甲方催告后____日内仍未改正；2)乙方违反合同约定的保密义务，造成甲方重大损失；3)法律法规规定的其他解除合同的情形。10.3解除合同后果10.3.1合同解除后，乙方应停止所有与合同相关的活动，并按照甲方的指示处理合同终止后的相关事宜。10.3.2合同解除后，乙方已收取的合同价款，扣除已完成的工程量对应的价款后，剩余部分应退还甲方。第十一章违约赔偿11.1违约赔偿原则11.1.1任何一方违反合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任并赔偿损失。11.1.2违约赔偿的范围包括直接经济损失和合同履行过程中可得利益的损失。11.2赔偿限额11.2.1除合同另有约定外，违约赔偿的限额不超过合同总价款的____%。第十二章争议解决12.1协商解决12.1.1双方在合同履行过程中出现的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。12.2仲裁12.2.1若协商无果，任何一方均有权将争议提交至_______仲裁委员会进行仲裁。12.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十三章合同的修改和补充13.1修改和补充13.1.1合同的任何修改和补充均应以书面形式作出，经双方签署后生效。13.1.2修改和补充的内容不得违反法律法规，且不得损害双方合法权益。第十四章一般条款14.1合同效力14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同的效力不受任何一方领导人员变更的影响。14.2合同副本14.2.1双方各执一份合同正本，具有同等法律效力。14.2.2合同副本应与正本一致，副本数量为____份。第十五章法律适用和合同语言15.1法律适用15.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。15.2合同语言15.2.1本合同以中文编写，若存在任何翻译版本，以中文版本为准。签字部分：