2025建筑工程施工合同（专业建筑工程施工合同）

2025建筑工程施工合同（专业建筑工程施工合同）合同编号：签订地点：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5结构类型：1.6建筑面积：第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总日历天数：天2.4工期顺延：如遇不可抗力、设计变更、发包方原因等，工期相应顺延。承包方应在上述情况发生后7日内向发包方提交书面顺延申请及证明材料。第三条合同价款3.1合同总价：本工程总价款为人民币元（大写：）。3.2价款构成：包括但不限于设计、施工、设备、材料、管理、利润及税金等全部费用。3.3调整机制：若遇材料价格波动、政策调整等，双方另行协商确定调整方式。第四条工程款支付4.1预付款：发包方应在合同签订后日内支付合同总价的%作为预付款。4.2进度款：按工程进度支付，每次支付金额为当月完成工程量的%。4.3竣工结算：工程竣工验收合格后日内，承包方提交结算报告，发包方应在日内审核完毕并支付剩余款项。第五条双方责任与义务5.1发包方责任与义务（1）提供施工现场及周围环境的地质、地下管线等资料，并对真实性负责。（2）办理施工所需的所有审批手续，并承担相应费用。（3）按约定支付工程款，不得无故拖延或扣减。（4）协调处理施工过程中涉及的周边关系。5.2承包方责任与义务（1）严格按照设计图纸、施工规范及合同要求进行施工，确保工程质量。（2）编制施工组织设计、进度计划，并报发包方审批后执行。（3）负责施工现场的安全管理，采取必要的防护措施，避免发生安全事故。（4）妥善保护施工现场的文物、古树名木及地下管线等。（5）及时向发包方提交工程进度、质量及安全报告。第六条材料与设备管理6.1承包方提供的材料设备须符合设计要求及国家质量标准，且需经发包方验收合格后方可使用。6.2材料设备的采购、运输及保管由承包方负责，费用已包含在合同总价内。6.3发包方提供材料设备的，承包方需在到场后小时内完成验收，并妥善保管。第七条工程质量与验收7.1工程质量标准：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关配套标准。7.2中间验收：每道工序完成后，承包方应通知发包方进行验收，未经验收不得进行下一工序施工。7.3竣工验收：工程完工后，承包方应在日内向发包方提交竣工验收报告及相关资料，发包方应在日内组织验收。第八条安全施工8.1承包方负责施工现场的安全管理，制定安全施工方案并严格执行。8.2承包方需为施工人员购买意外伤害保险，并承担相关费用。8.3发生安全事故的，承包方应在第一时间报告发包方，并采取有效措施减少损失。第九条合同的变更与解除9.1合同变更：如需变更，双方协商一致后签订书面补充协议。9.2合同解除：（1）因承包方原因导致工程停工超过日的，发包方有权解除合同。（2）因发包方原因导致工程停工超过日的，承包方有权解除合同。第十条违约责任10.1承包方违约责任：（1）因承包方原因导致工期延误的，每延误一日支付合同总价的%作为违约金。（2）工程质量不符合约定标准的，承包方应无偿返工直至合格，并承担由此造成的损失。10.2发包方违约责任：（1）未按约定支付工程款的，每逾期一日支付应付金额的%作为违约金。（2）因发包方原因导致工程停工的，赔偿承包方遭受的损失。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1通知与送达：（1）任何一方的通知应以书面形式送达至对方指定地址。（2）发包方指定联系人：，联系方式：。（3）承包方指定联系人：，联系方式：。12.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3本合同自双方签字盖章之日起生效，一式份，发包方执份，承包方执份。