工程总承包施工合同协议

工程总承包施工合同协议合同编号：[具体编号]发包人（全称）：[发包人名称]法定代表人：[发包人法定代表人姓名]地址：[发包人地址]联系方式：[发包人联系电话]承包人（全称）：[承包人名称]法定代表人：[承包人法定代表人姓名]地址：[承包人地址]联系方式：[承包人联系电话]鉴于发包人拟对[工程名称]进行工程总承包，并接受了承包人提交的投标文件及相关资料，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就该工程总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[工程详细地点]3.工程规模及内容：本工程涵盖[详细工程范围，如建筑物的建筑、结构、装修、设备安装等具体内容]。具体工程内容以经发包人确认的施工图纸及相关技术文件为准。4.工程立项批准文号：[立项批准文号]5.资金来源：[资金来源说明，如自筹、贷款等]二、工程承包范围承包人负责本工程的设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程的工程总承包，具体包括但不限于：1.设计工作：根据发包人要求及相关规范标准，完成工程的初步设计、施工图设计等全部设计任务，并确保设计文件符合国家及地方现行的设计规范和质量标准，通过相关部门的审查。配合发包人进行设计文件的报批、评审等工作，根据评审意见及时修改完善设计文件。2.采购工作：负责工程所需的全部设备、材料的采购，确保所采购的设备、材料的质量、规格、型号等符合设计文件及合同要求，并提供相应的质量证明文件。组织设备、材料的运输、保管、安装调试等工作，确保设备、材料按时、按质、按量供应到施工现场，并顺利投入使用。3.施工工作：按照经发包人确认的施工图纸及相关技术文件，组织施工队伍进行工程施工，确保工程质量达到合同约定的标准。负责施工现场的安全管理、环境保护等工作，遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的法律法规，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染事件。协调各施工单位之间的关系，合理安排施工进度，确保工程按时竣工。4.试运行（竣工验收）工作：组织工程的试运行工作，确保工程设备、系统能够正常运行，并达到合同约定的性能指标。负责整理工程竣工资料，组织工程竣工验收，确保工程通过相关部门的验收，并取得竣工验收备案表。三、合同工期1.计划开工日期：[具体日期]2.计划竣工日期：[具体日期]3.工期总日历天数：[工期天数]4.因发包人原因或不可抗力等非承包人原因导致工期延误的，经发包人书面确认后，工期相应顺延；因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任，每延误一天，按照合同总价的[X%]向发包人支付违约金。四、质量标准1.工程质量应符合国家及地方现行的工程建设相关标准、规范的要求，达到[具体质量等级，如合格、优良等]标准。2.承包人应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同约定。3.工程竣工后，承包人应按照相关规定提交工程质量保修书，并在质量保修期内承担质量保修责任。五、合同价款与支付1.合同总价：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.合同价款的调整：本合同为固定总价合同，合同总价在合同约定的风险范围内不予调整。但因以下原因导致合同价款需要调整的，经发包人确认后，合同总价相应调整：设计变更；发包人提出的超出合同约定范围的新增工程内容；国家或地方政策法规发生重大变化，导致工程造价发生较大变化；不可抗力等非承包人原因导致的工程费用增加。合同价款调整的具体方式和程序按照本合同附件[价款调整附件名称]的约定执行。3.支付方式：预付款：发包人在合同签订后[X]个工作日内，向承包人支付合同总价的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：承包人每月[具体日期]向发包人提交当月已完工程进度报表及付款申请，发包人在收到承包人的申请后[X]个工作日内进行审核，并支付当月已完工程价款的[X%]。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，发包人支付至合同总价的[X%]。质量保修金：合同总价的[X%]作为质量保修金，在工程质量保修期满后，如无质量问题，发包人在[X]个工作日内无息返还给承包人。六、双方权利义务（一）发包人权利义务1.权利：有权对工程的设计、采购、施工等全过程进行监督检查，提出意见和建议。有权按照合同约定对承包人的工作进行考核评价，如承包人的工作不符合合同要求，发包人有权要求承包人限期整改，如承包人拒不整改或整改后仍不符合要求，发包人有权解除合同，并要求承包人承担相应的违约责任。2.义务：按照合同约定向承包人支付工程价款。向承包人提供工程所需的相关资料和文件，协助承包人办理工程建设所需的各项审批手续。协调施工现场周边关系，为承包人创造良好的施工条件。（二）承包人权利义务1.权利：按照合同约定获取工程价款。有权要求发包人按照合同约定提供相关资料和文件，协助办理工程建设所需的各项审批手续。2.义务：按照合同约定的工程承包范围、质量标准、工期要求等完成工程总承包任务。负责工程总承包项目的安全管理、环境保护等工作，承担因自身原因导致的安全事故和环境污染事件的责任。按照国家及地方有关规定，依法缴纳各项税费。接受发包人及相关部门的监督检查，按照要求提供相关资料和文件。在工程竣工验收合格后，按照相关规定提交工程竣工资料，并办理工程竣工验收备案手续。七、工程变更1.发包人有权根据工程实际需要提出工程变更，承包人应按照发包人提出的变更要求进行设计、采购、施工等方面的调整。2.工程变更涉及合同价款调整的，按照本合同第五条第2款的约定执行。3.承包人如需提出工程变更，应提前[X]天书面通知发包人，经发包人书面同意后方可实施。工程变更涉及合同价款调整的，按照本合同第五条第2款的约定执行。八、竣工验收1.工程竣工后，承包人应按照国家及地方有关规定，组织相关单位进行工程竣工验收。2.发包人应在接到承包人提交的竣工验收申请后[X]天内组织相关单位进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，承包人应按照验收意见进行整改，直至工程通过验收。3.工程竣工验收合格后，承包人应在[X]天内将工程竣工资料移交发包人，并办理工程竣工验收备案手续。九、质量保修1.承包人应按照国家及地方有关规定，在工程质量保修书上明确质量保修范围、期限和责任等内容。2.本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。3.在质量保修期内，承包人应按照合同约定及相关规定，对工程质量问题及时进行维修处理。如承包人未按照要求进行维修，发包人有权另行委托其他单位进行维修，维修费用由承包人承担。4.质量保修期满后，发包人应在[X]个工作日内组织对工程质量进行回访检查，如无质量问题，发包人应在[X]个工作日内无息返还承包人的质量保修金。十、违约责任1.发包人违约责任：如发包人未按照合同约定向承包人支付工程价款，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向承包人支付违约金。如因发包人原因导致工程延误或无法正常施工，发包人应承担相应的责任，并赔偿承包人因此造成的损失。2.承包人违约责任：如承包人未按照合同约定的工程承包范围、质量标准、工期要求等完成工程总承包任务，承包人应承担相应的违约责任，按照合同总价的[X%]向发包人支付违约金。如给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人因此造成的全部损失。如承包人提供的设备、材料不符合合同约定的质量要求，承包人应负责更换或采取其他补救措施，由此产生的费用由承包人承担。如给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人因此造成的全部损失。如承包人在施工过程中发生安全事故或环境污染事件，承包人应承担全部责任，并赔偿发包人因此造成的全部损失。如承包人未按照合同约定履行质量保修责任，承包人应承担相应的违约责任，按照质量保修金的[X%]向发包人支付违约金。如给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人因此造成的全部损失。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，