2025年室内墙面涂料施工合同范本

2025年室内墙面涂料施工合同范本正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订：甲方（发包方）：名称：地址：联系人：联系方式：乙方（承包方）：名称：地址：联系人：联系方式：鉴于甲方需要对其位于中华人民共和国市区路号的室内墙面进行涂料施工，乙方拥有相关施工资质并愿意承接该工程，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025年室内墙面涂料施工工程1.2工程地点：中华人民共和国市区路号1.3工程内容：甲方委托乙方对上述地点的室内墙面进行涂料施工，具体包括但不限于墙面基层处理、涂料施工、打磨、填补裂缝等（具体施工内容详见附件《施工内容清单》）。1.4工程面积：大写：平方米；小写：平方米（以双方确认的实际施工面积为准）。1.5工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天。第二条施工范围与内容2.1施工范围：乙方负责室内所有需要涂装的墙面，包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间、走廊等区域的墙面。2.2施工内容：（1）墙面基层处理：包括但不限于清洁墙面、打磨、填补裂缝、修补脱落或破损部位；（2）涂料施工：按照甲方要求的涂料品牌、颜色、施工工艺进行涂装；（3）涂料保护：施工完成后，采取必要措施保护墙面不受污染或损坏；（4）其他双方约定的施工内容（详见附件）。2.3施工标准：（1）乙方应按照国家或地方相关建筑装饰装修工程质量标准及涂料施工规范进行施工；（2）所使用的涂料及辅料应符合国家环保标准及甲方指定的品牌或质量要求。第三条工期与延期3.1工期要求：乙方应按照合同约定的时间完成施工，确保工程按时竣工验收。3.2延期处理：（1）如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金；（2）如因甲方原因或不可抗力导致工期延误，经双方确认后可顺延工期，双方另行协商具体顺延时间。3.3停工与复工：（1）施工过程中，如遇不可抗力、材料供应问题或其他非乙方原因导致停工，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明；（2）复工时，双方应协商确定复工时间，并就复工后的施工安排达成一致。第四条合同价款与付款方式4.1合同总价款：本合同总金额为人民币元（大写：元整）。4.2付款方式：（1）合同签订后，甲方应支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元；（2）施工进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；（4）剩余的%作为质保金，于质保期满且无质量问题后支付。4.3付款时间：甲方应在约定的时间内将款项支付至乙方指定账户，逾期支付的，每逾期一日，甲方应向乙方支付未付金额的‰作为违约金。4.4发票：乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的增值税发票或收据。第五条材料与质量要求5.1涂料要求：乙方应使用甲方指定的品牌、型号或质量等级的涂料，具体要求详见附件。若甲方未指定，乙方应使用符合国家标准的环保涂料。5.2材料供应：乙方应自行采购施工所需的涂料及相关辅料，材料的品牌、质量及环保性能需经甲方确认后方可使用。5.3施工质量：（1）乙方应严格按照施工工艺进行操作，确保涂膜均匀、颜色一致、无漏涂、无剥落；（2）施工完成后，乙方应提供相关质量检测报告或证书，以证明施工质量符合国家或地方标准。5.4验收标准：（1）工程竣工后，甲方应在日内组织验收，验收标准为国家或地方相关质量标准及双方约定的施工内容；（2）如验收不合格，乙方应自收到通知之日起日内完成整改，整改费用由乙方承担。第六条安全管理6.1安全生产：乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。施工期间，乙方应为其施工人员购买相关保险。6.2责任划分：如因乙方施工不当导致人身伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任。第七条双方权利与义务7.1甲方权利与义务：（1）有权监督乙方的施工过程及质量；（2）按约定支付合同价款；（3）提供施工所需的水、电、照明等必要条件；（4）协助乙方处理施工过程中与甲方相关的协调工作。7.2乙方权利与义务：（1）有权要求甲方按时支付合同价款；（2）严格按照合同约定进行施工，确保施工质量符合要求；（3）保护施工现场环境，避免污染或损坏甲方财物；（4）施工结束后清理施工场地，将废弃物妥善处理。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）未能按约定支付合同价款，导致施工无法进行的，乙方有权暂停施工直至甲方履行支付义务；（2）无故终止合同的，甲方应赔偿乙方造成的全部损失。8.2乙方违约责任：（1）因施工质量不符合要求导致返工的，乙方承担返工费用；（2）因乙方原因导致工期延误的，乙方应按约定支付违约金；（3）未经甲方同意擅自停工的，乙方应承担由此造成的一切损失。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（