2025年度基础设施建设工程施工合同模板

2025年度基础设施建设工程施工合同模板本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国（城市/地区）签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要进行基础设施建设工程的施工，乙方具备相应的资质和能力承担该工程的施工任务，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细描述工程范围）1.4承包方式：第二条工期2.1计划开工日期：年月日2.2计划竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延的情形：不可抗力、甲方原因、设计变更等，具体顺延条款详见本合同第条。第三条质量标准与施工要求3.1工程质量要求：符合《中华人民共和国建筑法》及相关国家规范和标准，达到（具体质量等级）。3.2施工技术要求：乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范及施工要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。3.3材料与设备：乙方使用的材料和设备应符合合同约定的质量标准，并提供相应的合格证明文件。3.4隐蔽工程验收：隐蔽工程在覆盖前，乙方应通知甲方进行验收并签署书面确认文件。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价：人民币元（大写：）。4.2付款方式：预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；进度款：工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%；结算款：工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余款项。4.3变更签证：施工过程中发生设计变更或现场签证的，双方应签署书面补充协议，并作为合同价款调整依据。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：负责提供施工场地及必要条件；按时支付工程款项；监督乙方施工进度和质量，提出合理建议；组织竣工验收并签署相关文件。5.2乙方权利与义务：按照合同约定完成工程施工任务；遵守国家法律法规及施工现场安全管理规定；负责施工期间的安全生产责任；接受甲方监督，并及时整改存在问题。第六条安全施工6.1乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关规定，确保施工安全。6.2施工过程中发生的安全事故由乙方负责处理并承担相应责任。6.3乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志，并采取有效措施防止事故发生。第七条工程验收与保修7.1竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织验收。验收合格后双方签署《竣工验收报告》。7.2保修期限：自工程验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任，保修期为年。第八条违约责任8.1甲方违约责任：未按约定支付工程款项的，每逾期一日按合同总价的‰向乙方支付违约金；因甲方原因导致工程停工或延期的，应承担相应损失。8.2乙方违约责任：未按工期完成施工任务的，每逾期一日按合同总价的‰向甲方支付违约金；工程质量不符合约定标准的，甲方可要求返工或修复，费用由乙方承担，且工期不予顺延。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月