建筑施工合同的设计变更3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME建筑施工合同的设计变更本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同签订时间1.3合同签订地点1.4合同双方基本信息2.设计变更范围及原则2.1设计变更范围2.2设计变更原则2.3设计变更程序3.设计变更申请与审批3.1设计变更申请3.2设计变更审批3.3设计变更通知4.设计变更内容与要求4.1设计变更内容4.2设计变更要求4.3设计变更文件5.设计变更费用计算与支付5.1设计变更费用计算5.2设计变更费用支付方式5.3设计变更费用支付期限6.设计变更工期调整6.1工期调整原则6.2工期调整程序6.3工期调整通知7.设计变更责任与风险7.1设计变更责任7.2设计变更风险7.3风险责任承担8.设计变更争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.合同终止与解除9.1合同终止条件9.2合同解除条件9.3合同终止或解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力证明13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案程序14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项解释14.3其他约定事项效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同签订时间本合同签订时间为____年____月____日。1.3合同签订地点本合同签订地点为____市____区____街道____号。1.4合同双方基本信息甲方（施工方）：名称：____；住所：____；法定代表人：____；联系电话：____。乙方（设计方）：名称：____；住所：____；法定代表人：____；联系电话：____。2.设计变更范围及原则2.1设计变更范围（1）建筑物的主体结构、装饰装修、设备安装等设计内容的变更；（2）建筑物使用功能、面积、层高等设计参数的变更；（3）建筑物安全、消防、环保等设计标准的变更；（4）其他经双方协商一致的设计变更。2.2设计变更原则（1）符合国家法律法规和行业标准；（2）确保建筑物的安全、质量和使用功能；（3）合理控制设计变更费用；（4）缩短设计变更周期。2.3设计变更程序（1）甲方提出设计变更申请，提交设计变更文件；（2）乙方审核设计变更文件，提出意见；（3）双方协商确定设计变更内容；（4）乙方根据协商结果修改设计图纸；（5）甲方确认设计变更文件，通知施工方；（6）施工方根据设计变更文件进行施工。3.设计变更申请与审批3.1设计变更申请（1）设计变更申请书；（2）设计变更原因说明；（3）设计变更图纸；（4）其他相关资料。3.2设计变更审批乙方应在收到设计变更申请后____日内，对设计变更申请进行审核，并提出意见。如有异议，乙方应在____日内向甲方反馈。3.3设计变更通知经双方协商一致的设计变更，乙方应在____日内向甲方发出设计变更通知，并附设计变更文件。4.设计变更内容与要求4.1设计变更内容（1）变更设计图纸；（2）变更施工方案；（3）变更材料、设备清单；（4）变更施工工艺；（5）变更施工组织设计。4.2设计变更要求（1）设计变更应符合国家法律法规和行业标准；（2）设计变更不得降低建筑物的安全、质量和使用功能；（3）设计变更应尽量减少施工难度和成本；（4）设计变更应考虑施工进度和施工环境。4.3设计变更文件（1）设计变更通知；（2）变更设计图纸；（3）变更施工方案；（4）变更材料、设备清单；（5）变更施工工艺；（6）变更施工组织设计。5.设计变更费用计算与支付5.1设计变更费用计算（1）变更设计图纸费用；（2）变更施工方案费用；（3）变更材料、设备费用；（4）变更施工工艺费用；（5）变更施工组织设计费用。5.2设计变更费用支付方式设计变更费用支付方式为：____。5.3设计变更费用支付期限设计变更费用支付期限为：____。6.设计变更工期调整6.1工期调整原则（1）设计变更引起的工期调整，应尽量减少对施工进度的影响；（2）工期调整应经双方协商一致；（3）工期调整后，施工方应按照调整后的工期进行施工。6.2工期调整程序（1）甲方在收到设计变更通知后____日内，向乙方提出工期调整申请；（2）乙方在收到工期调整申请后____日内，对工期调整申请进行审核，并提出意见；（3）双方协商确定工期调整方案；（4）甲方确认工期调整方案，通知施工方；（5）施工方根据调整后的工期进行施工。6.3工期调整通知经双方协商一致的设计变更工期调整，乙方应在____日内向甲方发出工期调整通知。8.设计变更争议解决8.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序提交仲裁的，应按照下列程序进行：（1）一方当事人向仲裁委员会提交仲裁申请书；（2）仲裁委员会受理后，将仲裁申请书副本发送另一方当事人；（3）另一方当事人应在收到仲裁申请书副本后____日内向仲裁委员会提交答辩书；（4）仲裁庭组成，仲裁庭应于____日内召开仲裁庭第一次开庭审理；（5）仲裁庭开庭审理，当事人应出席仲裁庭；（6）仲裁庭根据审理情况，作出仲裁裁决。8.3争议解决期限自争议发生之日起____日内，双方未能协商解决的，可向仲裁委员会申请仲裁。9.合同终止与解除9.1合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同一方违约，另一方提出解除合同；（4）双方协商一致解除合同。9.2合同解除条件（1）合同履行过程中，出现重大设计变更，导致合同目的无法实现；（2）一方当事人严重违约，另一方当事人提出解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同。9.3合同终止或解除程序（1）提出终止或解除合同的一方应书面通知另一方；（2）另一方应在收到通知后____日内书面回复；（3）双方应在收到回复后____日内协商确定合同终止或解除的具体事宜。10.违约责任10.1违约情形（1）一方未按照合同约定履行设计变更申请、审批、通知等义务；（2）一方未按照合同约定支付设计变更费用；（3）一方未按照合同约定调整工期；（4）一方未按照合同约定承担违约责任。10.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约金按照合同约定比例计算；（3）赔偿损失以实际损失为计算标准。10.3违约责任赔偿（1）违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失；（2）违约方应赔偿因违约给对方造成的间接经济损失；（3）违约方应赔偿因违约给对方造成的合理费用。11.保密条款11.1保密内容（1）合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；（2）合同双方在履行合同过程中知悉的对方技术秘密；（3）合同双方在履行合同过程中知悉的对方其他秘密。11.2保密期限本合同有效期内及合同终止后____年内，双方应承担保密义务。11.3保密责任（1）任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任；（2）违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指合同履行过程中，因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致合同无法履行。12.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件，应及时通知对方；（2）双方应共同努力，采取措施减轻不可抗力的影响；（3）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可解除合同。12.3不可抗力证明发生不可抗力事件，一方应提供相关证明文件，经另一方确认后，方可认定为不可抗力。13.合同生效与备案13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同备案要求本合同签订后，双方应按照相关法律法规的规定办理备案手续。13.3合同备案程序（1）双方持合同文本及相关资料到____相关部门办理备案；（2）办理备案手续，取得备案证明。14.其他约定事项14.1其他约定事项内容本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定事项解释本合同未尽事宜的解释，以双方协商一致为准。14.3其他约定事项效力本合同的其他约定事项，具有与本合同同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与合同履行、监督、咨询或提供服务的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、咨询机构、鉴定机构、检测机构、中介机构等。1.2第三方介入的范围（1）项目监督管理；（2）设计变更的审核与确认；（3）施工过程中的质量、进度、安全监督；（4）合同争议的调解与仲裁；（5）其他由甲乙双方约定的第三方介入事项。2.第三方介入的程序与要求2.1第三方介入程序（1）甲乙双方应共同确定需要介入的第三方；（2）甲乙双方与第三方签订相关合作协议或委托书；（3）第三方按照合作协议或委托书的规定履行职责。2.2第三方介入要求（1）第三方应具备相应的资质和条件，能够独立、公正地履行职责；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范；（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.第三方责任限额3.1责任限额的定义本合同所称责任限额，是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额的确定（1）甲乙双方在合作协议或委托书中约定第三方的责任限额；（2）如无约定，第三方责任限额为____万元人民币。3.3责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如因特殊原因需要调整第三方责任限额，甲乙双方应重新协商确定；（2）调整后的责任限额应书面通知第三方。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方的责权利（1）甲方应向第三方提供必要的信息和资料，协助第三方履行职责；（2）甲方有权要求第三方按照约定履行职责，并对第三方的工作成果进行监督；（3）甲方有权要求第三方承担因自身原因导致的损失。4.2第三方与乙方的责权利（1）乙方应向第三方提供必要的信息和资料，协助第三方履行职责；（2）乙方有权要求第三方按照约定履行职责，并对第三方的工作成果进行监督；（3）乙方有权要求第三方承担因自身原因导致的损失。4.3第三方与甲乙双方共同责任（1）甲乙双方应共同对第三方的工作成果进行审核，确保其符合合同要求；（2）甲乙双方应共同承担第三方因履行职责产生的合理费用；（3）甲乙双方应共同对第三方的工作成果承担责任。5.第三方介入的争议解决5.1第三方介入争议的定义本合同所称第三方介入争议，是指因第三方介入而产生的，甲乙双方与第三方之间的争议。5.2第三方介入争议的解决（1）甲乙双方应通过协商解决第三方介入争议；（2）协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构或程序。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入的合同变更（1）甲乙双方在合同履行过程中，如需变更第三方介入事项，应书面通知第三方；（2）第三方应在收到通知后____日内，确认或提出异议。6.2第三方介入的合同解除（1）如第三方在履行职责过程中，严重违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的合作协议或委托书；（2）第三方介入合同解除后，甲乙双方应按照约定承担相应的责任。7.第三方介入的合同终止7.1第三方介入的合同终止（1）甲乙双方在合同履行过程中，如需终止第三方介入，应书面通知第三方；（2）第三方应在收到通知后____日内，确认或提出异议。7.2第三方介入的合同终止责任（1）合同终止后，第三方应按照约定办理交接手续；（2）甲乙双方应按照约定承担第三方介入合同终止后的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应包括合同、附件、双方签字（或盖章）页等，确保文本完整、清晰、无涂改。2.设计变更申请书详细要求：申请书应包括变更原因、变更内容、变更图纸、申请日期等，内容应具体、明确。3.设计变更审批表详细要求：审批表应包括审批意见、审批日期、审批人签字等，审批意见应明确、完整。4.设计变更通知详细要求：通知应包括变更内容、变更图纸、通知日期等，通知内容应具体、明确。5.设计变更图纸详细要求：图纸应清晰、准确，标注变更内容、变更原因等，确保施工方能够准确理解变更要求。6.设计变更费用计算表详细要求：计算表应包括变更内容、变更费用、计算依据等，费用计算应合理、准确。7.设计变更合同详细要求：合同应包括变更内容、变更费用、支付方式、工期调整等，合同内容应具体、明确。8.工期调整通知详细要求：通知应包括调整后的工期、调整原因等，通知内容应具体、明确。9.争议解决申请书详细要求：申请书应包括争议内容、争议原因、申请日期等，内容应具体、明确。10.争议调解协议详细要求：协议应包括争议解决方式、解决结果、履行期限等，协议内容应具体、明确。11.争议仲裁裁决书详细要求：裁决书应包括仲裁机构、仲裁裁决结果、履行期限等，裁决书内容应具体、明确。12.不可抗力证明文件详细要求：证明文件应包括不可抗力事件名称、发生时间、影响范围等，证明文件内容应具体、明确。13.第三方合作协议或委托书详细要求：协议或委托书应包括第三方职责、工作范围、费用支付、责任限额等，协议或委托书内容应具体、明确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按合同约定履行设计变更申请、审批、通知等义务；（2）未按合同约定支付设计变更费用；（3）未按合同约定调整工期；（4）第三方未按合同约定履行职责；（5）一方或双方未按合同约定解决争议。2.责任认定标准（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约金按照合同约定比例计算；（3）赔偿损失以实际损失为计算标准。3.违约责任示例（1）甲方未在规定时间内提出设计变更申请，导致乙方延误工期，甲方应支付乙方延误工期赔偿金；（2）乙方未在规定时间内完成设计变更，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方损失；（3）第三方未按合同约定履行职责，导致合同无法履行，第三方应承担相应的违约责任。建筑施工合同的设计变更1本合同目录一览1.设计变更概述1.1设计变更的定义1.2设计变更的必要性1.3设计变更的程序2.设计变更的提出2.1设计变更的提出主体2.2设计变更的提出时间2.3设计变更的提出方式3.设计变更的审核3.1设计变更的审核主体3.2设计变更的审核程序3.3设计变更的审核标准4.设计变更的确认4.1设计变更的确认主体4.2设计变更的确认时间4.3设计变更的确认方式5.设计变更的实施5.1设计变更的实施主体5.2设计变更的实施时间5.3设计变更的实施要求6.设计变更的费用6.1设计变更费用的计算方法6.2设计变更费用的支付方式6.3设计变更费用的调整7.设计变更的变更7.1设计变更的变更条件7.2设计变更的变更程序7.3设计变更的变更通知8.设计变更的争议解决8.1设计变更争议的解决方式8.2设计变更争议的解决程序8.3设计变更争议的解决期限9.设计变更的档案管理9.1设计变更档案的建立9.2设计变更档案的保存9.3设计变更档案的查阅10.设计变更的保密10.1设计变更的保密要求10.2设计变更的保密措施10.3设计变更的保密责任11.设计变更的终止11.1设计变更终止的条件11.2设计变更终止的程序11.3设计变更终止的通知12.设计变更的合同解除12.1设计变更合同解除的条件12.2设计变更合同解除的程序12.3设计变更合同解除的通知13.设计变更的违约责任13.1设计变更违约责任的承担13.2设计变更违约责任的赔偿13.3设计变更违约责任的免除14.设计变更的其他约定14.1设计变更的其他约定事项14.2设计变更的其他约定效力14.3设计变更的其他约定变更第一部分：合同如下：第一条设计变更概述1.1设计变更的定义本合同所指的设计变更，是指在施工过程中，由于设计原因或实际情况需要，对原设计文件进行的修改、补充或调整。1.2设计变更的必要性（1）适应施工过程中出现的新情况、新问题；（2）提高施工质量，确保工程安全；（3）优化设计方案，降低工程成本；（4）满足业主和使用单位的需求。1.3设计变更的程序（1）设计变更的提出；（2）设计变更的审核；（3）设计变更的确认；（4）设计变更的实施。第二条设计变更的提出2.1设计变更的提出主体设计变更的提出主体包括：业主、监理单位、施工单位、设计单位等。2.2设计变更的提出时间设计变更的提出时间应在施工过程中，发现需要变更设计时及时提出。2.3设计变更的提出方式设计变更的提出方式可采用书面形式、口头形式或电子形式。第三条设计变更的审核3.1设计变更的审核主体设计变更的审核主体为监理单位。3.2设计变更的审核程序（1）监理单位收到设计变更申请后，应在规定时间内进行审核；（2）审核内容包括：设计变更的必要性、可行性、技术要求等；（3）审核结果应以书面形式通知提出单位。3.3设计变更的审核标准设计变更的审核标准应遵循国家相关法律法规、设计规范、施工标准等。第四条设计变更的确认4.1设计变更的确认主体设计变更的确认主体为业主。4.2设计变更的确认时间设计变更的确认时间应在监理单位审核通过后，由业主在规定时间内进行确认。4.3设计变更的确认方式设计变更的确认方式可采用书面形式、口头形式或电子形式。第五条设计变更的实施5.1设计变更的实施主体设计变更的实施主体为施工单位。5.2设计变更的实施时间设计变更的实施时间应在业主确认后，由施工单位按照变更内容进行实施。5.3设计变更的实施要求（1）施工单位应严格按照设计变更要求进行施工；（2）施工单位应确保施工质量，不得擅自修改设计变更内容；（3）施工单位应做好施工记录，以便后续验收。第六条设计变更的费用6.1设计变更费用的计算方法设计变更费用的计算方法按照原合同约定的计价方式执行。6.2设计变更费用的支付方式设计变更费用的支付方式按照原合同约定的支付方式执行。6.3设计变更费用的调整设计变更费用如有调整，应经业主、监理单位、施工单位协商一致后，以书面形式通知各方。第七条设计变更的变更7.1设计变更的变更条件设计变更的变更条件包括：（1）设计变更内容发生变化；（2）设计变更实施过程中出现新的问题；（3）设计变更费用发生变化。7.2设计变更的变更程序（1）设计变更的变更提出；（2）设计变更的审核；（3）设计变更的确认；（4）设计变更的实施。7.3设计变更的变更通知设计变更的变更通知应以书面形式通知各方，包括变更内容、变更时间、变更费用等。第八条设计变更的争议解决8.1设计变更争议的解决方式设计变更争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。8.2设计变更争议的解决程序（1）协商：争议各方应进行协商，争取达成一致意见；（2）调解：协商不成时，可申请监理单位或第三方进行调解；（3）仲裁：调解不成或双方不愿意调解时，可申请仲裁机构进行仲裁；（4）诉讼：仲裁不成或双方不愿意仲裁时，可向人民法院提起诉讼。8.3设计变更争议的解决期限设计变更争议应在提出争议之日起30日内解决，如因特殊情况需延长解决期限，应经各方协商一致。第九条设计变更的档案管理9.1设计变更档案的建立设计变更档案应在设计变更实施完毕后15日内建立，包括设计变更文件、审核意见、确认文件、实施记录等。9.2设计变更档案的保存设计变更档案应妥善保存，保存期限不少于工程竣工验收合格后5年。9.3设计变更档案的查阅设计变更档案的查阅应遵循保密原则，需查阅档案的各方应提供合法理由，经相关单位批准后方可查阅。第十条设计变更的保密10.1设计变更的保密要求设计变更的相关信息应予以保密，未经许可不得泄露给第三方。10.2设计变更的保密措施（1）设计变更文件应设置保密标识；（2）设计变更的实施过程中，相关人员应遵守保密规定；（3）设计变更的档案应严格管理，防止泄露。10.3设计变更的保密责任设计变更的保密责任由提出单位、审核单位、实施单位共同承担。第十一条设计变更的终止11.1设计变更终止的条件设计变更终止的条件包括：（1）设计变更已完成；（2）设计变更内容发生变化，经协商一致终止；（3）设计变更实施过程中出现不可抗力因素，经协商一致终止。11.2设计变更终止的程序（1）设计变更终止的提出；（2）设计变更终止的确认；（3）设计变更终止的通知。11.3设计变更终止的通知设计变更终止的通知应以书面形式通知各方，包括终止原因、终止时间等。第十二条设计变更的合同解除12.1设计变更合同解除的条件设计变更合同解除的条件包括：（1）设计变更无法实施；（2）设计变更实施过程中出现严重质量问题；（3）设计变更实施过程中出现重大安全事故。12.2设计变更合同解除的程序（1）设计变更合同解除的提出；（2）设计变更合同解除的确认；（3）设计变更合同解除的通知。12.3设计变更合同解除的通知设计变更合同解除的通知应以书面形式通知各方，包括解除原因、解除时间等。第十三条设计变更的违约责任13.1设计变更违约责任的承担设计变更违约责任由违约方承担，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2设计变更违约责任的赔偿设计变更违约责任的赔偿应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。13.3设计变更违约责任的免除因不可抗力导致的设计变更违约，经各方协商一致，可以免除违约责任。第十四条设计变更的其他约定14.1设计变更的其他约定事项本合同未尽事宜，可由各方协商一致，以补充协议形式予以补充。14.2设计变更的其他约定效力补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3设计变更的其他约定变更本合同的其他约定事项的变更，应经各方协商一致，并以书面形式予以确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的概念界定1.1第三方的定义本合同中所指的第三方，是指在合同履行过程中，因甲乙双方需要，经协商一致，介入合同相关事宜的独立法人或其他组织。1.2第三方的类型（1）监理单位；（2）设计单位；（3）咨询机构；（4）检测机构；（5）仲裁机构；（6）其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方的责权利2.1第三方的责任第三方应按照合同约定，承担相应的责任，包括但不限于：（1）对设计变更的审核、确认、实施等环节提供专业意见；（2）对施工过程中的质量问题进行检测、鉴定；（3）对合同争议进行调解、仲裁；（4）协助甲乙双方完成合同履行过程中的其他相关工作。2.2第三方的权利（1）根据合同约定，获取相应的服务费用；（2）对甲乙双方的行为进行监督，确保合同履行；（3）在合同履行过程中，对甲乙双方提出合理化建议。2.3第三方的义务（1）遵守国家法律法规和行业标准；（2）保守合同秘密，不得泄露给任何第三方；（3）按照合同约定的时间、质量、标准完成相关工作。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入的提出第三方介入的提出由甲乙双方协商一致，并向第三方发出邀请。3.2第三方介入的确认第三方在收到邀请后，应在规定时间内确认是否介入。3.3第三方介入的协议甲乙双方与第三方应签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系为委托与被委托关系，甲方应按照协议约定支付服务费用。4.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系为委托与被委托关系，乙方应按照协议约定支付服务费用。4.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的关系为独立第三方，对甲乙双方的行为进行监督和协调。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额定义本合同所指的责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，承担的最高赔偿限额。5.2第三方的责任限额确定（1）第三方承担的工作内容；（2）第三方的工作质量；（3）第三方的工作风险；（4）行业惯例。5.3第三方的责任限额条款甲乙双方与第三方应在协议中明确约定责任限额，并在合同中予以体现。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知第三方。6.2第三方介入的解除第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致，并以书面形式通知第三方。6.3第三方介入的解除后果第三方介入的解除后，第三方应按照协议约定，办理相关手续，并退还已收取的服务费用。第七条第三方的资质要求7.1第三方资质的定义本合同所指的第三方资质，是指第三方在行业内具备的相应资质证书。7.2第三方资质要求（1）国家相关部门颁发的监理资格证书；（2）国家相关部门颁发的工程设计资格证书；（3）其他相关行业的专业资格证书。第八条第三方的保密义务8.1第三方保密的定义本合同所指的第三方保密，是指第三方在履行合同过程中，对合同内容、技术秘密等保密信息进行保密。8.2第三方保密义务（1）不得泄露合同内容、技术秘密等保密信息；（2）不得将保密信息用于非法目的；（3）未经甲乙双方同意，不得向任何第三方提供保密信息。第九条第三方的责任保险9.1第三方责任保险的定义本合同所指的第三方责任保险，是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失，由保险公司承担赔偿责任。9.2第三方责任保险要求第三方应购买相应的责任保险，并确保保险有效。9.3第三方责任保险的告知第三方应在合同签订前，将责任保险的相关信息告知甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计变更申请表详细要求：包含变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等详细信息。说明：设计变更申请表应由提出单位填写，并由相关人员签字确认。2.设计变更审核意见表详细要求：包含审核单位意见、审核结果、审核依据等。说明：设计变更审核意见表由监理单位填写，并在审核通过后通知提出单位。3.设计变更确认书详细要求：包含变更内容、变更时间、变更费用、确认单位等。说明：设计变更确认书由业主填写，并在确认后通知施工单位。4.设计变更实施记录表详细要求：包含实施时间、实施内容、实施结果、实施人员等。说明：设计变更实施记录表由施工单位填写，以备查验。5.设计变更费用支付凭证详细要求：包含支付时间、支付金额、支付方式、支付依据等。说明：设计变更费用支付凭证由施工单位提供，以证明费用支付情况。6.设计变更档案详细要求：包含所有设计变更文件、审核意见、确认文件、实施记录等。说明：设计变更档案应由施工单位保存，保存期限不少于工程竣工验收合格后5年。7.第三方介入协议详细要求：包含第三方名称、介入内容、责任、权利、义务等。说明：第三方介入协议由甲乙双方与第三方签订，明确各方的权利和义务。8.第三方资质证书详细要求：包含第三方资质等级、有效期、发证单位等。说明：第三方资质证书由第三方提供，以证明其具备相应的资质。9.第三方责任保险单详细要求：包含保险范围、保险金额、保险期限、保险公司等。说明：第三方责任保险单由第三方提供，以证明其购买了相应的责任保险。说明二：违约行为及责任认定：1.设计变更未按规定提出或审核违约责任认定：提出单位或审核单位未在规定时间内提出或审核设计变更，导致工程延误或质量不合格。示例：提出单位未在施工过程中发现设计问题，导致工程延误。2.设计变更未经确认擅自实施违约责任认定：施工单位未在规定时间内通知业主确认设计变更，擅自实施变更。示例：施工单位未通知业主确认设计变更，擅自更改设计，导致工程不合格。3.设计变更费用未按规定支付违约责任认定：业主未在规定时间内支付设计变更费用，导致施工单位无法继续施工。示例：业主未在规定时间内支付设计变更费用，施工单位暂停施工。4.第三方未按约定履行职责违约责任认定：第三方未按约定提供专业意见、检测、鉴定等服务，导致工程延误或质量不合格。示例：监理单位未在规定时间内提供设计变更审核意见，导致工程延误。5.违约责任赔偿违约责任赔偿标准：根据实际损失计算，包括直接损失和间接损失。示例：因设计变更未经确认擅自实施，导致工程延误，施工单位要求业主赔偿延误损失。建筑施工合同的设计变更2本合同目录一览1.1设计变更的提出1.2设计变更的审批1.3设计变更的执行1.4设计变更的资料1.5设计变更的确认1.6设计变更的补偿1.7设计变更的变更1.8设计变更的调整1.9设计变更的变更范围1.10设计变更的变更期限1.11设计变更的变更费用1.12设计变更的变更责任1.13设计变更的争议解决1.14设计变更的合同终止第一部分：合同如下：1.1设计变更的提出1.1.1发包人可根据工程实际情况，在合同约定的范围内提出设计变更。1.1.2设计变更应以书面形式提出，并明确变更的内容、原因、范围及影响。1.1.3发包人应在设计变更提出后的三个工作日内将变更通知承包人。1.2设计变更的审批1.2.1承包人收到设计变更通知后，应在五个工作日内对设计变更进行审核。1.2.2审核通过的设计变更，承包人应在三个工作日内回复发包人。1.2.3审核未通过的设计变更，承包人应在回复中说明理由，并附相关资料。1.3设计变更的执行1.3.1设计变更经发包人和承包人确认后，承包人应立即组织施工人员进行实施。1.3.2承包人应按照设计变更要求，确保施工质量、安全和进度。1.3.3设计变更的实施过程中，如需调整施工方案，承包人应及时向发包人报告。1.4设计变更的资料1.4.1设计变更实施过程中，承包人应保留相关施工记录和资料。1.4.2设计变更完成后，承包人应在五个工作日内将变更资料提交给发包人。1.5设计变更的确认1.5.1设计变更完成后，发包人应在三个工作日内对变更结果进行确认。1.5.2确认无误的设计变更，发包人应在确认后的五个工作日内支付相应的变更费用。1.6设计变更的补偿1.6.1设计变更导致工程量增加或费用增加的，发包人应按照合同约定给予承包人相应的补偿。1.6.2设计变更补偿的计算方法及标准应在合同中明确。1.7设计变更的变更1.7.1设计变更实施过程中，如需对变更内容进行进一步调整，双方应重新协商并签订补充协议。1.7.2补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。1.8设计变更的调整1.8.1设计变更实施过程中，如因不可抗力等原因导致变更无法按期完成，双方应协商调整变更期限。1.8.2调整后的变更期限应在补充协议中明确。1.9设计变更的变更范围1.9.1设计变更范围包括但不限于工程结构、材料、设备、施工工艺等方面的调整。1.10设计变更的变更期限1.10.1设计变更期限自设计变更通知发出之日起计算，至设计变更完成并经发包人确认之日止。1.11设计变更的变更费用1.11.1设计变更费用包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。1.12设计变更的变更责任1.12.1设计变更的责任由发包人承担，但发包人不得免除承包人因设计变更导致的损失。1.13设计变更的争议解决1.13.1发包人与承包人因设计变更发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。1.14设计变更的合同终止1.14.1设计变更完成后，合同约定的工期、质量、安全等条款继续有效。1.14.2设计变更导致合同无法继续履行的，双方应协商解除合同，并按照合同约定处理善后事宜。2.1设计变更的提出2.1.1设计变更的提出应以书面形式，包括变更的详细内容、原因、预期效果等。2.1.2发包人应在发现设计需要变更时，立即向承包人发出书面通知。2.2设计变更的审批2.2.1承包人收到设计变更通知后，应在两个工作日内组织专业人员进行评估。2.2.2评估完成后，承包人应在三个工作日内将评估意见及建议回复发包人。2.3设计变更的执行2.3.1设计变更经双方确认后，承包人应根据变更内容调整施工计划。2.3.2承包人应在收到设计变更确认后五个工作日内开始实施变更。2.4设计变更的资料2.4.1承包人应确保设计变更的实施有详细的施工记录。2.4.2设计变更实施过程中产生的所有资料应妥善保存，以备查验。2.5设计变更的确认2.5.1设计变更完成后，承包人应在三个工作日内提交变更完成报告。2.5.2发包人应在收到报告后五个工作日内进行现场检查和确认。2.6设计变更的补偿2.6.1设计变更导致的额外费用，发包人应按照合同约定给予承包人补偿。2.6.2补偿金额应根据变更的具体情况，通过协商确定。2.7设计变更的变更2.7.1如设计变更在执行过程中出现新的问题，双方应重新评估并制定解决方案。2.8设计变更的调整2.8.1如设计变更影响施工进度，双方应协商调整施工进度计划。2.9设计变更的变更范围2.9.1设计变更范围包括但不限于设计图纸、技术规范、施工方法的变更。2.10设计变更的变更期限2.10.1设计变更的期限自变更通知发出之日起计算，直至变更内容完全实施完毕。2.11设计变更的变更费用2.11.1变更费用包括但不限于设计费用、材料费用、人工费用、设备使用费用等。2.12设计变更的变更责任2.12.1设计变更的责任由提出变更的一方承担，但承包人因变更导致的损失应予以合理补偿。2.13设计变更的争议解决2.13.1如设计变更引起争议，双方应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。2.14设计变更的合同终止2.14.1设计变更不影响合同的基本条款，合同的其他条款继续有效。2.14.2如设计变更导致合同无法继续履行，双方应协商终止合同，并按照合同约定进行结算。第二部分：第三方介入后的修正3.1第三方介入的概念与范围3.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、鉴定等职能的独立法人或其他组织。3.1.2第三方介入的范围包括但不限于设计审查、施工监理、工程咨询、质量检测、安全评估等。3.2第三方介入的程序3.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。3.2.2第三方介入的合同应包含服务内容、服务期限、费用、责任等条款。3.2.3甲乙双方应将第三方介入的合同作为本合同的附件。3.3第三方介入的职责与权利3.3.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。3.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其职责。3.3.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出意见和建议。3.4第三方介入的费用承担3.4.1