工程围挡施工协议样本2篇_第1页
工程围挡施工协议样本2篇_第2页
工程围挡施工协议样本2篇_第3页
工程围挡施工协议样本2篇_第4页
工程围挡施工协议样本2篇_第5页
已阅读5页,还剩23页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME工程围挡施工协议样本本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2工程围挡施工项目概述1.3施工地点及范围1.4施工期限及进度安排1.5施工图纸及技术要求1.6材料供应及质量要求1.7施工人员及设备要求1.8施工安全及环境保护1.9施工费用及支付方式1.10施工变更及争议解决1.11施工验收及交付1.12违约责任及赔偿1.13合同解除及终止1.14合同生效及其他约定第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.2甲方名称:________________________1.1.3甲方地址:________________________1.1.4甲方联系人:________________________1.1.5乙方名称:________________________1.1.6乙方地址:________________________1.1.7乙方联系人:________________________第二条工程围挡施工项目概述2.1.1本合同项目为甲方在________________________地点的工程围挡施工。2.1.2工程围挡施工的主要内容包括:围挡设计、制作、运输、安装及拆除。2.1.3工程围挡的设计风格及材料要求由甲方提供,乙方根据甲方要求进行施工。第三条施工地点及范围3.1.1施工地点:________________________3.1.2施工范围:________________________,具体施工范围以甲方提供的施工图纸为准。第四条施工期限及进度安排4.1.1施工期限:自合同签订之日起,预计施工工期为__个月。4.1.2.1第一个月:完成围挡设计及材料采购。4.1.2.2第二个月:完成围挡制作及运输。4.1.2.3第三个月:完成围挡安装。4.1.2.4第四个月:完成围挡拆除。第五条施工图纸及技术要求5.1.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。5.1.2施工图纸及技术要求包括但不限于:5.1.2.1围挡设计图及尺寸要求。5.1.2.2围挡材料及颜色要求。5.1.2.3围挡安装方法及注意事项。第六条材料供应及质量要求6.1.1乙方负责提供施工所需的全部材料,包括但不限于:6.1.1.1钢板、角钢、槽钢等金属材料。6.1.1.2防腐涂料、油漆等涂料材料。6.1.1.3钢筋、混凝土等辅助材料。6.1.2乙方提供的材料必须符合国家相关质量标准,并经甲方验收合格。第七条施工人员及设备要求7.1.1乙方应配备足够的技术人员、施工人员及管理人员,确保工程顺利进行。7.1.2乙方应提供施工所需的机械设备,包括但不限于:7.1.2.1打桩机、吊车等大型设备。7.1.2.2钻机、切割机等小型设备。7.1.2.3钢筋绑扎机、混凝土搅拌机等辅助设备。第八条施工安全及环境保护8.1.1乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.1.2乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染,包括但不限于噪音、粉尘、废水等。8.1.3乙方应设置安全警示标志,并定期对施工人员进行安全教育和培训。第九条施工费用及支付方式9.1.1本合同施工总费用为人民币________________________元。9.1.2付款方式:9.1.2.1合同签订后,乙方提交工程预付款,金额为合同总价的__%。9.1.2.2施工过程中,根据实际完成工程量,甲方按月支付进度款,金额为当月完成工程量的__%。9.1.2.3工程竣工验收合格后,甲方支付尾款,金额为合同总价的__%。第十条施工变更及争议解决10.1.1在施工过程中,如因设计变更、工程量增减或其他原因导致工程内容发生变化,双方应协商解决。10.1.2任何变更均需以书面形式提出,经双方签字确认后生效。10.1.3如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第十一条施工验收及交付11.1.1施工完成后,乙方应按照合同约定及国家相关标准进行自检,并向甲方提交验收申请。11.1.2甲方应在收到验收申请后__日内组织验收。11.1.3验收合格后,乙方应将工程交付甲方使用。第十二条违约责任及赔偿12.1.1如乙方未按合同约定完成施工,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.1.2如甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。第十三条合同解除及终止13.1.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。13.1.2合同解除后,双方应按照合同约定处理已发生的一切事宜。第十四条合同生效及其他约定14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.1.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、评估方、保险公司等。1.1.2第三方介入合同的目的在于提供专业服务、监督、咨询、检测、评估或其他相关服务。第二条第三方介入的职责与权利2.1.1第三方应根据合同约定或甲乙双方的要求,履行其专业职责。2.1.2第三方有权根据其专业判断,对施工过程、工程质量、进度等进行监督和评估。2.1.3第三方有权向甲方和乙方提出建议、意见或要求,并有权要求甲方和乙方采取相应措施。第三条第三方介入的程序3.1.1第三方介入前,甲方和乙方应就第三方的选择、职责和权利达成一致意见。3.1.2第三方介入后,甲方和乙方应向第三方提供必要的信息和资料,以便第三方履行其职责。3.1.3第三方应向甲方和乙方提供定期报告,包括但不限于施工进度、工程质量、安全状况等。第四条第三方责任限额4.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因其过错或疏忽导致甲方或乙方遭受损失时,应承担的最高赔偿金额。4.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。4.1.3.1第三方的专业能力和信誉。4.1.3.2第三方服务的性质和风险。4.1.3.3行业标准和惯例。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的,第三方不应被视为甲方或乙方的代理人。5.1.2第三方在履行职责过程中,应遵守合同约定,不得损害甲方或乙方的合法权益。5.1.3第三方与甲方、乙方之间的沟通和协调应由甲乙双方负责,第三方不得直接与对方进行商务谈判或签订补充协议。第六条第三方介入的合同变更6.1.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应由甲方、乙方和第三方共同协商一致,并签订书面变更协议。6.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、责任和权利,并经甲乙双方签字盖章后生效。第七条第三方介入的争议解决7.1.1如第三方与甲方、乙方之间发生争议,应通过友好协商解决。7.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密条款8.1.1第三方在履行合同过程中,应对甲方、乙方提供的信息和资料负有保密义务。8.1.2保密义务适用于合同履行期间及合同终止后的一定期限内。第九条第三方介入的合同解除9.1.1如第三方违反合同约定或未能履行其职责,甲乙双方有权解除与第三方的合同关系。9.1.2第三方解除合同后,应立即停止履行其职责,并按照合同约定办理相关手续。第十条第三方介入的合同终止10.1.1.1合同约定的期限届满。10.1.1.2第三方完成其职责。10.1.1.3合同解除。10.1.1.4合同终止的其他情形。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程围挡施工图纸及技术要求要求:详细包含围挡设计图、尺寸、材料规格、颜色、安装方法等。说明:本附件为施工依据,乙方必须严格按照图纸及技术要求进行施工。2.附件二:施工进度计划表要求:明确列出每个阶段的施工内容、时间节点、责任人。说明:本附件用于监控施工进度,确保工程按期完成。3.附件三:材料清单及质量标准要求:详细列出所需材料名称、规格、数量、品牌、质量等级。说明:本附件用于确保材料质量,保证施工质量。4.附件四:施工人员名单及资质证明要求:包括施工人员姓名、工种、资质证书等。说明:本附件用于核实施工人员资质,确保施工安全。5.附件五:施工设备清单及检验报告要求:详细列出设备名称、型号、数量、检验报告等。说明:本附件用于确认设备性能,保证施工质量。6.附件六:施工安全及环境保护措施要求:包括安全警示标志、环保措施、应急预案等。说明:本附件用于确保施工安全,保护环境。7.附件七:施工验收报告要求:详细记录验收时间、验收内容、验收结果。说明:本附件用于证明工程已按合同约定完成。8.附件八:合同变更协议要求:明确变更内容、原因、双方签字。说明:本附件用于记录合同变更情况。9.附件九:争议解决协议要求:明确争议解决方式、期限、双方签字。说明:本附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成施工。责任认定:乙方应支付违约金,金额为合同总价的__%。示例:如乙方未按合同约定时间完成施工,则应支付违约金人民币__元。2.违约行为:乙方提供的材料不符合质量标准。责任认定:乙方应承担材料更换、修复或赔偿损失的责任。示例:如乙方提供的钢材不符合质量标准,则乙方应负责更换或赔偿损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定:甲方应支付逾期付款利息,并承担违约责任。示例:如甲方未按合同约定支付进度款,则应支付逾期付款利息人民币__元。4.违约行为:第三方未能履行其专业职责。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方或乙方造成的损失。示例:如监理方未能及时发现施工质量问题,导致损失,则监理方应承担相应责任。5.违约行为:合同解除后,乙方未按约定拆除工程围挡。责任认定:乙方应承担拆除工程围挡的费用,并支付违约金。示例:如乙方未按约定拆除工程围挡,则应支付拆除费用人民币__元及违约金人民币__元。工程围挡施工协议样本2本合同目录一览1.定义和解释1.1工程围挡1.2施工单位1.3发包单位1.4合同期限2.工程围挡设计要求2.1设计原则2.2设计内容2.3设计文件提交3.施工准备3.1施工现场条件3.2材料设备供应3.3施工人员组织4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2进度安排4.3进度调整5.质量标准与验收5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3文明施工要求7.工程变更与调整7.1变更程序7.2变更内容7.3变更费用8.工程款支付与结算8.1支付方式8.2结算程序8.3逾期付款9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3合同终止12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1工程围挡:指在施工现场周围设置的用于隔离施工现场、保护环境和保证施工安全的设施,包括但不限于围栏、防护网、警示标志等。1.2施工单位:指承担本工程围挡施工任务的单位,具备相应的施工资质和安全生产许可证。1.3发包单位:指委托施工单位进行工程围挡施工的单位,具备相应的建设资质和施工许可证。1.4合同期限:自本合同签订之日起至工程围挡施工完成并经发包单位验收合格之日止。2.工程围挡设计要求2.1设计原则:符合国家相关标准和规范,确保工程围挡的稳固、安全、美观和实用。2.2设计内容:包括围挡的结构设计、材料选择、施工图设计、施工方案等。2.3设计文件提交:施工单位应在合同签订后15日内向发包单位提交完整的工程围挡设计文件。3.施工准备3.1施工现场条件:施工单位应确保施工现场具备施工条件,包括场地平整、排水畅通等。3.2材料设备供应:施工单位应按设计要求采购、运输和堆放所需材料设备,并保证其质量符合国家相关标准。3.3施工人员组织:施工单位应组织具备相应资质的施工人员,确保施工人员具备必要的技能和安全意识。4.施工进度计划4.1施工阶段划分:根据工程围挡施工的实际情况,将施工分为若干阶段,明确每个阶段的起止时间。4.2进度安排:施工单位应制定详细的施工进度计划,明确每个阶段的具体工作内容和完成时间。4.3进度调整:如因特殊情况导致施工进度发生变化,施工单位应及时通知发包单位,并协商调整进度计划。5.质量标准与验收5.1质量要求:工程围挡施工应满足国家相关质量标准和规范要求。5.2验收标准:施工单位应按照设计文件和验收标准进行自检,确保工程围挡质量符合要求。5.3验收程序:验收分为初验和终验,初验由施工单位组织,终验由发包单位组织,必要时可邀请第三方进行验收。6.安全生产与文明施工6.1安全生产责任:施工单位应严格按照国家安全生产法规和标准,落实安全生产责任制。6.2安全防护措施:施工单位应采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全和设备安全。6.3文明施工要求:施工单位应遵守施工现场文明施工规定,保持施工现场整洁、有序。7.工程变更与调整7.1变更程序:如需对工程围挡施工进行变更,施工单位应向发包单位提出变更申请,经发包单位同意后方可实施。7.2变更内容:变更内容包括但不限于设计变更、施工方法变更、材料设备变更等。7.3变更费用:变更费用由变更原因所涉及的相关方协商确定,并在合同中明确约定。8.工程款支付与结算8.1支付方式:工程款采用分期支付方式,具体支付节点及比例根据施工进度和工程量完成情况进行约定。8.2结算程序:施工单位每月底提交工程进度报告和工程款结算申请,发包单位在收到申请后15日内进行审核并支付相应款项。8.3逾期付款:如发包单位逾期支付工程款,应向施工单位支付逾期付款利息,利率按中国人民银行同期贷款利率计算。9.争议解决9.1争议解决方式:本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构:如双方同意,可约定将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。9.3争议解决期限:自争议发生之日起60日内,双方应尽力协商解决;如协商不成,任何一方可向约定的争议解决机构提出解决请求。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于施工质量不合格、工期延误、未按约定支付工程款等。10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据违约情况、实际损失和合同约定进行确定。11.合同解除与终止11.1解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力导致合同无法履行等。11.2解除程序:任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因。11.3合同终止:合同解除后,双方应按照约定进行工程验收、工程款结算和合同终止后的善后处理。12.合同生效与终止12.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期:本合同自2023年10月1日起生效。12.3终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.保密条款13.1保密内容:双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限:自本合同签订之日起至合同终止后5年。13.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。14.其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件:本合同附件包括但不限于设计文件、施工图、工程量清单等。14.3合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、技术支持、咨询建议或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方类型:第三方可能包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、财务顾问等。15.3第三方介入原因:第三方介入可能因甲乙双方需要专业支持、提高合同执行效率、确保工程质量或解决合同履行中的争议等。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.3第三方职责:第三方应根据合作协议和本合同的规定,履行相应的职责。17.第三方责任限额17.1责任范围:第三方的责任范围应明确界定,包括但不限于其提供的服务内容、质量要求、期限等。17.2责任限额:第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、复杂程度、风险等因素合理确定,并在合作协议中明确。17.3保险要求:第三方应购买相应的责任保险,以保障其履行合同责任时的风险。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲方关系:第三方应向甲方提供所需的服务,甲方有权对第三方的服务进行监督和评估。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入通知:甲乙双方应在第三方介入前书面通知对方,并说明第三方介入的原因、职责和预期效果。19.2第三方介入费用:第三方介入产生的费用应由甲乙双方根据合作协议和本合同的规定分担。19.3第三方介入期限:第三方介入的期限应根据合同履行情况和第三方提供的服务内容合理确定。20.第三方介入的终止20.1终止条件:第三方介入的终止条件应明确约定,包括但不限于合同履行完毕、服务不再需要、第三方违约等。20.2终止程序:终止第三方介入应按照合作协议和本合同的规定进行,包括通知对方、结算费用、退还保证金等。21.第三方介入争议解决21.1争议解决方式:第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论