2025建筑工程施工合同（桥梁工程）（合同范本）

2025建筑工程施工合同（桥梁工程）（合同范本）第一条合同当事人及项目概况1.1合同当事人本合同由以下双方签订：发包人：法定代表人：联系地址：邮编：联系方式：承包人：法定代表人：联系地址：邮编：联系方式：1.2项目概况工程名称：工程地点：工程内容：（具体描述桥梁工程的范围、规模及技术要求）结构形式：（如预应力混凝土连续梁桥等）质量目标：（如达到国家或行业标准的合格等级）第二条施工范围与工作内容2.1施工范围承包人负责以下施工范围内的全部工程：桥梁主体结构：包括墩台、盖梁、主梁等；桥面系及附属设施：如桥面铺装、护栏、伸缩缝等；基础工程：桩基、承台等；其他相关工作：（根据实际情况补充）。2.2工作内容承包人需完成上述施工范围内的以下工作：施工图纸的审核与会审；编制施工组织设计及专项方案；按照设计要求进行材料采购、加工及安装；负责施工现场的测量放线、进度控制、质量验收等工作；承担施工过程中的安全责任及环境保护措施。第三条合同工期3.1计划开工日期年月日（以发包人书面通知为准）。3.2计划竣工日期年月日。3.3总工期合同总工期为日历天，包含节假日及不利天气影响时间。3.4工期顺延因以下原因导致的停工或延误，经发包人书面确认后，承包人可申请工期顺延：不可抗力事件；发包人设计变更或工程量增加；由发包人原因造成的停工；其他非承包人原因导致的情况。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价本合同总价为人民币万元（大写：元整），包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。4.2合同价款调整在施工过程中，如遇以下情况，双方可协商调整合同价款：设计变更导致的工程量增减；材料价格波动超出约定范围；施工条件发生重大变化；其他双方认可的情况。4.3支付方式预付款：合同签订后日内，发包人支付合同总价的%作为预付款；进度款：按月计量，每月日前承包人提交上月完成工程量报告，经发包人审核后日内支付当期进度款的%；竣工结算款：工程竣工验收合格并完成结算后日内，发包人支付至合同总价的%；质保金：剩余%作为质保金，质保期满且无质量问题后日内一次性付清。第五条双方权利与义务5.1发包人的权利与义务发包人有权对工程施工过程进行监督和检查；发包人应按合同约定支付工程款；发包人应及时提供施工图纸及技术资料；发包人应协调处理施工场地的外部关系。5.2承包人的权利与义务承包人有权按照合同约定获得工程款；承包人应严格遵守国家法律法规及行业标准，确保工程施工质量、安全及进度；承包人应编制详细的施工组织设计并报发包人批准；承包人应做好施工现场的环境保护及文明施工工作。第六条材料与设备供应6.1材料供应由承包人提供的材料：（列出具体材料名称、规格等），需满足国家或行业标准，并提供相关质量证明文件；由发包人提供的材料：（如有的话，需明确数量、规格及到场时间）。6.2设备管理承包人负责施工机械的租赁、安装、调试及日常维护工作，确保设备正常运行并符合安全要求。第七条安全文明施工7.1安全生产责任承包人应建立健全安全生产责任制，制定安全操作规程，并对全体人员进行安全教育。如发生安全事故，承包人需承担全部责任。7.2环境保护措施承包人在施工过程中应采取有效措施减少扬尘、噪音及废弃物污染，确保符合环保要求。第八条工程质量与验收8.1质量标准本工程执行以下标准：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025；其他相关国家或行业标准：。8.2隐蔽工程验收承包人应在隐蔽工程覆盖前小时通知发包人进行检查，未经发包人签字确认不得进行下一道工序施工。8.3竣工验收工程完工后，承包人应提交完整的竣工资料，并书面通知发包人组织验收。验收合格后双方签署《竣工验收报告》。第九条工程保修9.1保修范围与期限保修范围：（如桥梁主体结构、桥面设施等）；保修期限：自工程竣工验收合格之日起年，其中基础工程保修期为年。9.2保修责任在保修期内，承包人应无偿修复因施工质量造成的缺陷或损坏，若因发包人使用不当造成的问题由发包人承担费用。第十条合同变更与解除10.1合同变更任何一方提出合同变更，需经双方协商一致并签署书面补充协议。10.2合同解除在以下情况下，发包人有权解除合同：承包人严重违约或无能力继续施工；因承包人原因导致工期延误超过日历天。第十一条违约责任11.1承包人违约工期延误：每延误一日，承包人支付合同总价的‰作为违约金；质量问题：承包人需无偿返工并承担由此造成的损失。11.2发包人违约逾期付款：每逾期一日，发包人支付应付金额的‰作为违约金；其他违约行为：按实际损失赔偿承包人。第十二条争议解决12.1双方因合同履行发生争议时，应协商解决；协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条合同生效与份数13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。签署：发包人（盖章）：法定代表人或授权代表：日期：