新光伏施工合同(知识研究版本)

第第页屋顶分布式光伏电站项目合作协议甲方（全称）：乙方（全称）：日期：年月日

屋顶分布式光伏电站项目合作施工协议甲方（全称）：乙方（全称）：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_市屋顶分布式光伏电站项目建设工程合作施工事宜协商一致，订立本协议。1、工程概况工程名称：屋顶分布式光伏电站项目。工程地点：***省***水市工程内容：乙方负责该分布式光伏项目人工、材料（不包含光伏组件、支架、光伏板、逆变器、电箱、导水槽）、工期、质量、施工验收。2、工程合作范围乙范围：乙方包括人工、材料（不包含光伏组件、支架、光伏板、逆变器、电箱、导水槽）、安装施工、项目管理、配合甲方并网调试、电网接入、验收、移交生产、性能质量保证等有关事项。3、协议工期3.1协议期限：协议有效期自签订之日开始，协议双方履行完协议约定的全部义务时协议终止，协议到期不意味着协议双方的权利义务终止，协议约定的乙方义务仍然需要履行。3.2项目工期：项目于2024年月日前进场施工，总工期以现场实际要求为准。4、质量标准工程质量标准：符合国家安全规定的标准及设计要求，符合工程建筑设计和工程建设协议约定的内容（乙方需特殊考虑施工安全并保证不对房屋造成损害）。4.1项目验收标准：达到国家规范验收标准及设计要求，并配合甲方通过当地电力公司的并网验收，系统正常投入运行。4.2材料设备要求：乙方要保证全部材料设备的品牌型号且保证外观一致，相应厂家对应产品生产的全部流程均有可靠的控制；乙方需提供相应的出厂证明、质量保证书；乙方要保证本协议项下采购的材料设备只用于本协议项下的工程，乙方不得以自己的库存材料、设备充当本协议项下的材料、设备，也不得以其他协议项下的材料、设备冲抵本协议项下的材料、设备。5、协议价款5.1协议价格本项目总容量暂定为兆瓦，乙方协议暂定工程单价为人民币万元/兆瓦（），协议总额暂定为（含税）：（￥：万元）。工程最终结算以竣工验收确认的实际规模结算。6、协议价款支付方式6.1进度款：甲方按照月进度80%滚动支付进度款，按每月实际产生的工作量。工程完工验收合格后7个工作日付清余款工（完工5个工作日内验收）。质保金为（协议总价3%）：质保金在竣工验收合格一年后7个工作日付清。6.2工程款支付方式：现金或现金转账。6.3暂定开票形式：具体开票根据业主方开票方式一致，根据实际情况双方协商作补充协议。7、双方责任及义务7.1甲方责任及义务7.1.1派驻现场工程管理人员或监理，对本工程的进度、质量、安全进行全面动态跟踪管理。7.1.2参与工程的竣工验收，并对竣工验收合格工程予以签认。7.1.3按照协议约定的协议价款及支付相关条款，按时支付乙方工程价款。7.1.4有权根据协议约定，对因乙方原因带来的损失，提出赔偿。7.1.5有责任提前准备好供应的材料和工作面，提供给甲方使用和施工。若因材料供应不上或者没有工作面导致乙方工人无法施工（误工3天及以上）按每人每天100元支付乙方工人误工生活费。7.2乙方责任及义务：7.2.1合同签订当日乙方付甲方人民币作为合同履约金，进场3天补交人民币作为材料保证金。7.2.2乙方按协议约定的乙范围要求完成所有工作内容。系统的接入性能应满足甲方要求。7.2.3乙方在施工期间及工程未交付使用前应做好工程现场成品保护工作。7.2.4乙方负责工程验收后的保修，在保修期间由于工程质量原因发生的返工费用乙方自行承担（但由于不可抗力的原因及非乙方人为破坏情况除外）。7.2.5在项目的施工中，因乙方原因造成所使用屋面损坏时，应当负责进行修复，并在国家规定的保修期内（建成后运营1年内）承担保修责任，所发生费用由乙方承担。7.2.6做到现场文明施工并服从甲方的现场管理和统一安排。7.2.7保持施工现场整洁、符合安全及文明施工等有关规定。工程施工中及时清运建筑垃圾，工程交工前要达到工完场清的要求。8、甲方、乙方承诺甲方向乙方承诺按照合作协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付的款项。乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工、竣工，在协议约定的项目工期时间内竣工并网，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。验收合格之前，乙方应负责发放农民工工资，与甲方没有任何，若甲方支付了农民工工资、赔偿、补偿、罚款等费用的，有权乙方全额追偿，并要求乙方承担因追偿产生的律师费，诉讼费，保保险费、保全费、鉴定费、评估费、交通费、误工费等。此单价已包含安全文明施工费，在施工过程中，乙方要为工人购买不低于100万保额并符合工人工总的意外险，保证文明施工，安全施工，若工人发生任何意外，由乙方全权负责，不与甲方有牵扯。违约责任及处理方式1、任何一方未按本协议约定条款履行义务均视为违约。2、违约方承担一切违约责任，并承担赔付守约方损失的责任。3、在履行本协议过程中，如发生违约现象，双方友好协商解决，协商不成时，双方约定向工程所在地人民法院诉讼。4、如若不能按约定时间及标准支付，支付当月工程款，甲方需配合乙方催收工程款。10、设计变更、不可抗力处理1.设计变更、不可抗力（台风，暴雨（雪）天，停电）、其他非乙方原因（物料不到位等）造成的的工期延误相应顺延，工期延误期间的窝工费用双方友好协商，由甲方出面协调解决。11、其他1、本协议未尽事宜，可通过双方友好磋商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2、本协议自双方授权代表签字并加盖各自公章或协议专用章之日起生效。3、本协议文本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。4、本合同禁止转包，甲方一但发现乙方转包和炒作，甲方马上终止合同，终止合同以后乙方交的所有费用不退还。订立