2024年全国监理工程师之合同管理考试压轴试题详细参考解析_第1页
2024年全国监理工程师之合同管理考试压轴试题详细参考解析_第2页
2024年全国监理工程师之合同管理考试压轴试题详细参考解析_第3页
2024年全国监理工程师之合同管理考试压轴试题详细参考解析_第4页
2024年全国监理工程师之合同管理考试压轴试题详细参考解析_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

全国监理工程师考试重点试题精编

注意事项:

1.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范:考试时间为120分钟。

:2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笆书写,字体

工整,笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域

j书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。

!(参考答案和详细解析均在试卷末尾)

一、选择题

••

3i1、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。

手iA.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

4:B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

jD.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任

12、对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

!B.抽检数量和检测方法

ic.检测方法和抽检比例

!D.取样方法和抽检数量

i3、投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项

••J目估算价的()。

凶由A.2%

跟SB3%

\C.4%

0.5%

\4、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计,其主要原因是()

IA.防结构变形

B.防雨水渗漏

!C.防热胀冷缩

iD.防电化腐蚀

5、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,分包商收到工程师发出的分包工程变更指令

后,正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

6、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现不包括()。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性

7、根据《招标投标法实施条例》,()是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。

A.优秀的建设方案

B.最低的报价

C.最好的工作质量

D.最快的工期

8、《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》中,合同文件的组成及其优先次序说法正确的

是()

A.专用合同条款优于合同协议书

B.通用合同条款优于专用合同条款

C.明细表优于投标书

D.投标书优于通用合同条款

9、合同管理贯穿于工程项目全过程,是工程项目管理的()

A.偏心

B.大纲

C.细则

D核心

10、协议损害其他债权人利益的,其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起()

内请求人民法院撤俏该协议。

A泮年

B.一年

C.两年

D.三年

11、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是()。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物

12、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法,正确的是()。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充,细化时,允许与通用合同条款不一•致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款,可结合施工项目的具体特点进行补充、

细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时,合同无效

13、在下列的法人分类中,不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人

14、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法,下列表述错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物价后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权均已登记的,按照登记的先后顺序清偿

15、根据《建设工程设计合同》示范文本,合同有效期是0

A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止

B.从合同签字日起,至工程竣工验收之日止

C.从设计人收到定会日起,至提交设计文件之日止

D.从设计人收到定金口起,至工程竣工验收之口止

16、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的

单价,则计算变更合同的价款应()计算。

A.按监理人提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

17、工程施工评标中,投标人竞标报价是否低于其成本,应当由()认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

18、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是()。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计一施工合同条件》

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》

19、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28口内向

监理人提交()。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据

20、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类,下列属于

事件的是

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决

21、对于设备采购合同的标记,下列说法正确的是()。

A.除专用合同条款另有约定外,卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记,

保证不污染设备本身

B.对于专用合同条款约定的超大超重件,卖方应在包装箱两侧标注“小心,轻放”以便装卸

和搬运

C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品,则应在包装

箱上标明“此端朝上,请勿倒置”

D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定

22、某施工合同对工程拖期竣工的口拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中,

发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算

拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是()。

A.日拖期赔偿额和最高贮偿金额均应折减

B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减

C.日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减

D.最高赔偿限额折减,日拖期赔偿额不折减

23、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任不包括()。

A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批

B.配置必要的救助物资和器材,配备必要的安全生产和劳动保护设施

C.制定安全操作规程,发放安全工作手册和劳动保护用具

D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

24、关于定标的说法,正确的是0

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同

25、(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,自监理人收

到承包人的设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限应不超过()日。

A.7

B.14

C.21

D.28

26、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,

其中第一阶段进行的是()。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

27、关于投标保证金的递交说法错误的是()o

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交

28、在进行选择保险人决策时,一般至少应当考虑()这三项因素。

A.安全.服务.成本

B.安全.风险.成本

C.风险.服务.成本

D.安全.服务.费用

29、关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。

A.法人应在政府主管部匚备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

30、(2019年真题)在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,

该项保证应当认定为()。[2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

31、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程接收证书颁发后,承包人按监理人

指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

32、下列食物中脂肪含量较低的是()。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类

33、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定,下列关于履约担保的有效期说法正确的

是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工,导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过

34、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()

A.开放式

B.箱体式

C.通道式

D.廊道式

35、下列勘察要求说法错误的是()

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探,不得随意改动位置

C.勘探工作完成后,勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷,勘察人只需要进行二次验收即可

36、以下关于勘察合同管理的说法中,正确的是()。

A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换28天前将拟更换的项目负

责人的姓名和详细资料提交发包人

B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证T.程和人员生命财产的紧急措施,

并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告

C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函

D.项目负责人7天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责

37、美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)计价方式的说法

正确的是()

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成木部分由承包商承担

C.GMP一经设定,在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

38、根据NEC《工程施工合同》,选项F属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

39、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书

40、根据《设计施工总承包合同》,关于建设工程监理人的说法,错误的是(工

A.发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.发包人分包工作需要征得监理人同意

C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的48小时

内向总监理工程师提出书面异议

D.监理人应审查分包人的资格能力

41、某建设工程预计2019年4月1日开工,2019年3月1日,发包人和保险公司签订

了保险合同,为避免延误工期,承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地,4月

10日工程正式开工,则俣险期限开始的时间为()。

A.4月1日

B.3月1日

C.3月20日

D.4月10日

42、()•般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。

A.综合标价法

B.形式评审法

C.最低评标价法

D.经验评审法

43、监理人征得发包人同意后,应在开工日期()向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

44、美国AIA合同文本中的B系列是指()。

A.屈主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同,以及总承包商与分包商之间合同的

文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件

45、(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,组成合同的文件有:①发包人

要求;②价格清单;③通用合同条款。仅就上述合同文件而言,正确的优先解释顺序是

()。

A.①-②-③

B.③-②-①

C®①-②

D.②-③-①

46、招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由()承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

47、工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承

包人的实际竣工日期应为

A.承包人第一次提交竣工验收报告之口

B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日

C.再次验收检验合格之日

D.办理竣工验收手续之日

48、施工过程中发生变更,关于变更管理的说法,正确的是()。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

49、根据《标准施工合同》,关于承包商违约解除合同后的说法正确的是()。

A.合同解除后,发包人可派员进驻施工现场,另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后,发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内,依法办理转让手续

50、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》,招标人对符合招标文件规定的未

中标人的技术成果进行补偿的将于()向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内

二、多选题

51、下列施工招标中投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是()。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项H经理资格

52、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法,不正确的是()。

A.提前竣工的,保险责任自行终止

B.工期延长的,保险责任自行延长至工程竣工

C.工程停工期间,保险责任中止,保险人不承担保险责任

D.工程停工后重新开工的,累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

53、采用FIDIC《施工合同条件》,关于计量方法,说法正确的是()。

A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法,若无规定,则按符合工程量

表或其他适用的明细表中的规定

B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法,若无规定,则通过工程师和

承包商协商确定

C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算,不考虑膨张.收缩或浪费

D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算,考虑膨胀.收缩或浪费

54、在建设工程设计合同中,合同价格与支付说法正确的是()<,

A.设计费用实行发包人签证制度

B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内,将定金或预付款支付给设计人

C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内,将应付款项支付给设计人

D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内,将应付款项支付给设计人

55、投标保证的有效期至()。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

56、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。(新教材删除该知识点,

题目仅供参考)

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

57、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。

A.履约保函0发包人和承包人签订合同之日起,至缺陷责任期满止

B.均采用无条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款

证书中扣除的金额

58、根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有

权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

59、某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方(I

A.必须适用违约金条款

B.必须适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.两者都不能适用,因约定无效

60、根据合同约定的估价原则,监理人收到承包人变更报价书后的()天内,根据合同

约定的估价原则,进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.5G

61、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时♦,未能指出某单项工程的施工方案中存

在的缺陷,承包人按计划进行该部分工程的施工,监理工程师因施工方案中存在重大安全隐

患,发出暂停施工的指示,承包人因暂停施工产生损失提出索赔,认为工程师应承担连带责

任,该事件索赔的处理方式应为()(>

A.承包人承担工期和费庄的损失

B.延长合同工期,费用不予补偿

C.T期不予顺延,给予相应的费用补偿

D.延长合同工期开给予相应的费用补偿

62、在工程建设的过程中,履约保证有效期(

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修费任终止证书后15天或14天止

63、根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。(新教材删除该

知识点,题目仅供参考)

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担货任

64、施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,下列说法

不正确的是

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大,应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长,应及时提交中间报告,并于不可抗力事件结束后28

天内提交最终报告

D.不能按期竣工的,应合理延长工期

65、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法,正确的是()。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时,应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的,应委派代表代行其职责,并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

66、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合司文本通用合同条款,”合同进度计

划”是指由()的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交、

D.招标文件提出

67、根据《标准施工合同》,关于履约保函与预付款担保的描述正确的是()。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起,至缺陷责任期满止

B.均采用有条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金

68、某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

69、如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形,则下列说法正确的

是()。

A.承包人可以直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议

C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

D.监理人应当同意承包人提出的变更建议

70、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,建设工程采用设计施工总

承包模式的优点是()。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

71、(2020年真题)根据《标准设备采购招标文件》,买卖双方可约定合同设备的所有权和

风险转移的界面为()。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

72、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,

其中第一阶段进行的是()o

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

73、(2018年真题)根据《招标投标法》,应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

74、土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条

款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

75、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定,当采用保证方式进行担保时,()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由

保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不

履行债务时,由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人

承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人

承担责任

76、(2012年真题)在工程项目招投标中,确定中标人的权利属于()o

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

77、根据《合同法》有关合同转让的规定,下列关于债双转让的说法中,正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

78、根据《标准施工招标文件》,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

79、《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容,其中,第一卷包括第一章至第五

章,不包括

A.招标公告

B.合同条款

C.施工图纸

D.工程量清单

80、关于投标保证金的递交说法错误的是()。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交

81、FIDIC标准合同条件中,被称为"白皮书"的是()o

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计一施工合同条件》

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》

82、(2020年真题)与直接询价方式选择材料相比,采川招标方式选择材料供应商的特点是

()o

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

83、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金在工程师颁发()后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书

84、根据九部委设计合同的规定,除专用合同条款另有约定外,发包人应在合同签订后()

内,确定发包人代表。

A3天

B.7天

C.14天

D.28天

85、工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

86、勘察合同中,属于发包人义务的是()。

A.提供勘察资料

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.保证勘察作业规范

87、在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中

0

A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员

88、《标准施工招标文件》规定,评标办法分为(

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法

89、(2018年真题)根据《标准施工合同》,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之

日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B._E程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

90、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是(

A.35%〜40%

B.20%〜25%

C.30%〜35%

D.25%〜30%

91、资格审查委员会在进行初步审查时,对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括()

A.提供资料的有效性

B.新承接的项目情况表,应付中标通知书和合同协议书复印件

C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外,还应包括联合体各方按上

述要求的相关情况资料

D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

92、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为(),作用是划分该日后由于政策法规的变

化或市场物价浮动对•合同价格影响的贡任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

93、设计施工阶段总承包合同履行过程中,在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和

复核中发现错、漏或重复情况时,()。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请

94、关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是(【相关知识点新教材已删除】

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的贡任

95、住宅分户轻质隔墙的膈声标准的隔声量应大于()

A.30d

B.35dB

C.40dB

D.45dB

96、下列关于担保物的说法不正确的是()。

A.动产既可以作为抵押物,乂可以作为质物,但不可以留置

B.不可•以在不动产上设立质权

C.能够质押的财产包括权利

D.能够留置的财产不包括不动产

97、(2019年真题)依法必须招标项目,评标委员会成员人数组成应当至少为()。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

98、FIDIC合同系列中,《施工合同条件》中,属于工程师的主要责任和义务的是()

A.做好项目资金安排

B.给予承包商现场占有权

C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等

D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力,工程师有权修改合同

99.合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责

分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

100、灭菌乳的质量检验项目包括()。

A.硝酸盐

B.蛋白质和脂肪

C.酸度和杂质

D.非脂乳固体

E.微生物

参考答案与解析

1>答案:A

本题解析:

2021教材P91

知识点:施工合同管理有关各方的职责。选项B,承包人收到监理人发出的任何指示,视为

已得到发包人的批准,应遵照执行:选项C,为了使工程施工顺利开展,避免指令冲突及尽

量减少合同争议,发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;选项D,如

果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由发包人负责赔偿。

2、答案:A

本题解析:

本题考查的是交货检验。对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双

方共同认可的检测单位。参见教材P131

3、答案:A

本题解析:

投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项R估

算价的2%。

4、答案:B

本题解析:

《金属与石材幕墙工程技术规范》规定:431幕墙的防雨水渗漏设计应符合下列规定:幕

墙构架的立柱与横梁的截面形式宜按等压原理设计......规范条文说明解释为:本条当中阐述

的主要是防水渗漏的设计方案应采取的措施。

5、答案:C

本题解析:

本题考会的是分包工程变更管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变

更指令后,以书面确认方式通知分包商,也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更

指令。(本知识点新教材已经删除)

6、答案:B

本题解析:

本题考核的是保险。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现为:(1)发生与

有的不确定性;(2)发生时间的不确定性;(3)发生后果的不确定性。

7、答案:A

本题解析:

本题考查的是招标准备阶段的工作。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目

的。

8、答案:C

本题解析:

2020/2021版教材P158-161

银皮书合同文件的组成及其优先次序是:⑴合同协议书;⑵专用合同条件;(3)通用合同条件;

⑷业主要求;(5)明细表;⑹投标书;(7)联合体保证(如投标人为联合体);(8)其他组成合同的文

件。

9、答案:D

本题解析:

本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。合同管理贯穿于工程项目全过程,是工程项

目管理的核心,工程建设质量、投资、进度目标的设置及其管控,都是以合同为依据确立的,

可以说,做好项目就是履行好合同。

10、答案:B

本题解析:

本题考杳重点是"担保方式〃。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情

形,抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优

先受偿。协议损害其他债权人利益的,其他债权人可以在知道或者应当知道撤俏事由之日起

一年内请求人民法院撤销该协议。因此,本题的正确答案为B.

11、答案:D

本题解析:

动物蛋白质中的蛋、奶、肉、鱼等以及大豆蛋白质的氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较

接近。

12、答案:B

本题解析:

应当不加修改地引用通用合同条款。专用合同条款结合施工项目的具体特点对通用合同条款

进行补充、细化,补充、如化的内容不得与通用条款相抵触,否则抵触内容无效。

13、答案:B

本题解析:

2020/2021版教材P6-9

本题考查的是合同法律关系的构成。为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设

立人或者会员分配所取得利润的法人,为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、

基金会、社会服务机构等。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法

人、基层群众性自治组织法人,为特别法人。

14、答案:C

本题解析:

抵押物折价或者拍卖、变卖所得价款,超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务

人(不是抵押人)清偿。

15、答案:D

本题解析:

《建设工程设计合同》示范文本中规定,合同有效期为:从设计人收到定金日起.至工程竣

工验收之日止。@jin

16、答案:D

本题解析:

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目,可由监理人在合理范围内参

照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价

17、答案:B

本题解析:

2021教材P37

本题考查的是工程勘察设计的评标。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,

使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明

材料,投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会应当认定该投标人以

低于成本报价竞标,并否决其投标。

18、答案:A

本题解析:

木题考查的是《施工合同条件》中各方责任和义务。《施工合同条件》是FIDIC系列合同条

件中最具代表性的文本。参见教材P152。

19、答案:B

本题解析:

考核索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件,在索赔事件影响结束后的28天内,承包人

应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必

要的记录和证明材料。参见教材P110。

20、答案:A

本题解析:

事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能

够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。

21、答案:D

本题解析:

本题考查的是包装、标记、运输和交付(设备采购合同选项A,除专用合同条款另有约

定外,卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息

和标记。选项B,对于专用合同条款约定的超大超里件,卖方应在包装箱两侧标注“重心”和

“起吊点”以便装卸和搬运,选项C,如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放

射性物质等危险品,则应在包装箱上标明危险品标志。

22、答案:C

本题解析:

本题考查的是因承包商责任的延误竣工。如果工程合同内有分阶段移交的工程,在整个合同

工期的竣工日期以前,工程师已对部分分阶段移交的工程颁发了工程接收证书且证书中注明

的该部分工程竣工口期未超过约定的分阶段竣工时间,则全部工程剩余部分的口拖期违约赔

偿额应相应折减。折减的原则是,以拖延竣工部分的合同金额除以整个合同工期的总金额所

得比例乘以日拖期赔偿额,但不影响约定的最高赔偿限额。(本知识点新教材已经删除)

23、答案:D

本题解析:

发包人应负责赔偿工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

24、答案:B

本题解析:

招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评

标委员会直接确定中标人,

25、答案:C

本题解析:

P127-128

承包人的设计文件提交监理人后,发包人应组织设计审查,按照发包人要求文件中约定的范

围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作,自监理人收到承包人的设计文件之

日起,对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏图时,应

在提交设计文件的通知中予以说明。

26、答案:C

本题解析:

考核竣工验收管理。第•阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每•项工程设备

都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验。参见教材P136。

27、答案:A

本题解析:

本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须

知前附表规定的金额、形式和规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的

组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出并在

投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交,并应

符合投标人须知前附表的规定。

28、答案:A

本题解析:

本题考查的是保险合同管理。在进行选择保险人决策时,一般至少应当考虑安全、服务、成

本这三项因素。

29、答案:C

本题解析:

教材P7

本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、

住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序,依照法律、行政法规的规定。

30、答案:A

本题解析:

2021教材P13

知识点:担保方式。在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定

不明确的,则按照一般保证承担保证责任。

31、答案:D

本题解析:

2021教材P116

本题考查的是竣工验收管理。承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到

合同约定,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣

除。

32、答案:B、C、D、E

本题解析:

低脂肪的食物有很多,如淀粉、谷类、水果、蔬菜、菌藻类食物脂肪的含量几乎没有或比较

低。

33、答案:D

本题解析:

三、履约担保

1、承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。

2、如果合同约定需要进行竣工后试验,承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

3、如果工程延期竣工(无论谁导致),承包人有义务保证履约担保继续有效。

(1)由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;

(2)由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。

34、答案:A

本题解析:

双层幕墙可分为内循环、外循环和开放式。外循环双层幕墙通常可分为整体式、廊道式、通

道式和箱体式。

35、答案:D

本题解析:

2020/2021版教材P78-83

勘探工A收。

36、答案:C

本题解析:

勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换14天前将拟更换的项目负责人

的姓名和详细资料提交发包人,A错误;在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取

保证工程和人员生命财产的紧急措施,并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告,

B错误;项目负责人2天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其

职责,D错误。

37、答案:A

本题解析:

成本部分由业主承担。在实施过程中GMP可以调整。当工程实际总费用超过GMP时,超

过部分由CM承包商承担。

38、答案:C

本题解析:

知识点:ECC合同中的主要选项条款。选项A:带有分项工程表的标价合同;选项B:带有工

程量清单的标价合同;选项C:带有分项工程表的目标合同;选项D:带有工程量清单的目

标合同;选项E:成本补偿合同;选项F:管理合同。教材P162。

39、答案:D

本题解析:

2020/2021版教材P16-18

招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外,可以是银行由

具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

40、答案:B

本题解析:

发包人分包工作,不需要监理工程师同意。

41、答案:C

本题解析:

建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之

时起始。至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格。或工程所有人实际

占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。但在任何情况下,保险人

承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止口。

42、答案:C

本题解析:

本题考查的是最低评标价法。最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人

对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。参见教材P540

43、答案:B

本题解析:

知识点:监理人的职责。监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工

通知。教材P98。

44、答案:B

本题解析:

本题考查重点是"美国AIA合同文本”。美国AIA合同文本包括:①A系列:雇主与施T承包

商、CM承包商、供应商之间的合同,以及总承包商与分包商之间合同的文本;②B系列:

雇主与建筑师之间合同的文本;③C系列:建筑师与专业咨询机构之间合同的文本:④D

系列:建筑师行业的有关文件;⑤E系列:合同和办公管理中使用的文件。因此,本题的

正确答案为Bo

45、答案:C

本题解析:

2021教材P121〜122

知识点:设计施工总承包合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,

构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括:(1)合同协议书;(2)中标通知书;

(3)投标函及投标函附录:(4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承

包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同文件的其

他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行的约定,以上合

同文件序号为优先解释的顺序。

46、答案:D

本题解析:

本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材P8。

47,答案:B

本题解析:

2020/2021版教材P114-117

本题考查的是竣工验收管理。竣工验收不合格,监理人应按照验收意见发出指示,要求承包

人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理,并承担臼此产生的费用。承包人在完成不合

格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告。重新验收如果合格,则工

程接收证书中注明的实际竣工日,应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。

48、答案:D

本题解析:

本题考查的是变更管理。直接指示的变更属于必须实施的变更,不需征求承包人意见,监理

人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。承包人的建议变更均应以书面

形式提交监理人。参见教材P108。

49、答案:A

本题解析:

本题考查的是违约责任。因承包人违约解除合同,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的

违约贲任,合同解除后,发包人应暂停对承包人的一切付款并在合同解除后14天内,依法

办理转让手续。参见教材P113。

50、答案:C

本题解析:

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将按投标人须知前附

表规定的标准给予经济补偿,未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。

招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

51、答案:A

本题解析:

初步审查因素一般包括:申请人的名称;申请函的签字盖章;申请文件的格式;联合体申请

人;资格预审申请文件的证明材料以及其他审查因素等。详细审查因素主要包括:申请人的

营业执照、安全生产许可证、资质、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理资格等。

52、答案:B

本题解析:

知识点:工程建设涉及的主要险种.选项B,工期延长的,需书面通知保险人并办理保险期

间顺延手续。教材P22。

53、答案:A

本题解析:

考核《施工合同条件》典型条款分析。无论当地有何惯例,在计量上:(1)永久工程每项工

程计量方法应按合同数据表中规定的方法,若无规定,则按符合工程量表或其他适用的明细

表中的规定;(2)对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算,不考虑膨胀、收缩或浪费。

参见教材P154o

54、答案:A

本题解析:

发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内,将定金或预付款支付给设计人,B错;

发包人应在收到中期支付申请后的28天内,将应付款项支付给设计人,C错,发包人应在

收到费用结算申请后的28天内,将应付款项支付给设计人,D错。

55、答案:D

本题解析:

知识点:保证在建设工程中的应用。投标保证的截止时间根据项目的情况由招标文件规定。

教材P17o

56、答案:D

本题解析:

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否

合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险

费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任。由于雇主与承包商在订立合同时均不可能预

见此类自然灾害和社会性突发事件的发生,且在工程施工过程中既不能避免其发生也不能克

服,因此雇主承担风险责任,延误的工期相应顺延,承包商受到损害的费用由雇主给予支付。

57、答案:A

本题解析:

2020/2021版教材P89-90

担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标

工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定,即担保人对承包人

保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

58、答案:B

本题解析:

本题考查的是合同条件下的工程变更管理。改变原定的施工顺序或时间安排属于合同工期的

变更,既可能是基于增加工程量、增加工作内容等情况,也可能源于工程师为了协调几个承

包商施工的干扰而发布的变更指示。

59、答案:C

本题解析:

违约金和定金,不能同时使用或合并使用,只能由守约方选定其一。

60、答案:B

本题解析:

本题考查的是变更管理。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内,向监理人提

交变更报价书,详细开列变更工作的价格组成及其依据,并附必要的施工方法说明和有关图

纸。变更工作如果影响工期,承包人应提出调整工期的具体细节。监理人收到承包人变更报

价书后的14天内,根据合同约定的估价原则,商定或确定变更价格。

61、答案:A

木题解析:

2021教材P98

知识点:监理人的职责。进度计划及施工组织设计由监理人审批,但监理人不对计划本身的

错误承担责任。

62、答案:D

本题解析:

本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起,一般情况到

保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。参见教材P17。

63、答案:D

本题解析:

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A,指定分包商是指由雇主或工程师选定

与承包商签订合同的分包商;选项B,完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或

工作的分包人:选项C,承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。

64、答案:B

本题解析:

任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担贡任。

65、答案:C

本题解析:

2021教材P121

知识点:工程总承包合同有关各方管理职责。选项A,发包人任命总监理工程师没有提到时

间的限制。选项B,总监理工程师更换时,应提前14天通知承包人,但并不需要征得承包

人的同意。选项D,总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托

给其他监理人员。

66、答案:B

本题解析:

2.审查进度计划

监理人对承包人的施工组织设计中的进度计划审查,监理人审查后,应在专用条款约定的期

限内,批复或提出修改意见,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计

划称为“合同进度计划〃。

67、答案:C

本题解析:

考核施工合同标准文本。选项A,担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程

移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任

期满止的规定,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任;选项B,

均采用无条件担保方式;选项D,预付款担保金额不应超过预付款金额减去发包人按合同约

定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。参见教材P76.

68、答案:D

木题解析:

教材P54

[考点]经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法,中标人应为评标价最低者。

69、答案:B

本题解析:

承包人应当向监理人提出书面变更建议,监理人收到承包人的书面变更建议后,应与发包人

共同研究,确认存在变更的,应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示。

70、答案:A

本题解析:

考核设计施工总承包的特点。设计施工总承包合同的优点:单一的合同责任;固定周期、固

定费用;可以缩短建设周期:减少设计变更;减少承包人的索赔。缺点:设计不•定是最优

方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。参见教材P119。

71、答案:C

本题解析:

2021教材P147

知识点:包装、标记、运输和交付。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。

72、答案:C

本题解析:

本题考查的是竣工验收管理。第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项

工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验。参见教材P123。

73、答案:A

本题解析:

2021教材P45

知识点:评标、决标阶段的工作。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人,也可以依据

评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

74、答案:B

本题解析:

2020/2021版教材P93-95

异常恶劣的气候条件属于发包人的责任,”不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担

的风险,因此应当根据项H所在地的气候特点,在专用条款中明确界定不利于施工的气候和

异常恶劣的气候条件之间为界限。土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其

中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件,而其余9天的停工或

施工效率降低的损失,属于承包人应承担的不利气候条件风险。

75、答案:D

本题解析:

本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按

照约定履行债务或者承担责任的行为。

76、答案:A

本题解析:

2021教材P45

知识点:评标阶段的工作。确定中标人是招标人的权利,但招标人也可以授权评标委员会来

确定。

77、答案:A

本题解析:

本题考杳的是债权技让。债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务

人不发生效力。选项A,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知的,该转让对债务

人不发生效力。选项B,无需征得债务人同意,只要通知即可。选项C,从权利随之转让。

选项D,根据当事人约定或合同性质,有些权利不得转让。(本知识点新教材已经删除)

78、答案:D

本题解析:

本题考查的是综合评估法,综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响

应性评审三个方面。参见教材P43o

79、答案:C

本题解析:

考核工程施工招标程序。《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容,其中,第一

卷包括第一章至第五章,涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款

及格式、工程量清单等内容。参见教材P40

80、答案:A

本题解析:

本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须

知前附表规定的金额、形式和规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的

组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出并在

投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交,并应

符合投标人须知前附表的规定。

81、答案:D

本题解析:

《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》又称“白皮书",适用于业主委托工程咨询单位进

行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服

务合同。

82、答案:C

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论