承揽合同三方协议_第1页
承揽合同三方协议_第2页
承揽合同三方协议_第3页
承揽合同三方协议_第4页
承揽合同三方协议_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

承揽合同三方协议甲方:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________丙方:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方有[具体需求],乙方具备完成该需求的相应能力,丙方愿意为甲乙双方之间的承揽合同提供相关服务或保障,经三方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方作为定作人,乙方作为承揽人,丙方作为相关服务方或保障方,达成如下承揽合同三方协议:一、合同背景及目的甲方基于自身业务需要,委托乙方完成[标的物或服务名称]的承揽工作,丙方基于自身专业能力和资源,为甲乙双方的承揽合同关系提供[具体服务或保障内容],以确保合同的顺利履行和各方权益的实现。二、标的物或服务具体描述1.承揽工作内容乙方应按照甲方的要求,完成[详细描述承揽工作的具体内容,包括但不限于工作的范围、标准、质量要求等]。例如,若承揽工作为生产一批特定规格的产品,应明确产品的型号、尺寸、材质、外观要求、性能指标等;若为提供一项服务,应详细说明服务的流程、步骤、达到的效果等。2.交付时间及地点乙方应在[具体交付时间]前,将完成的承揽工作成果交付至[具体交付地点]。交付时应确保工作成果符合本协议约定的质量标准,并提供相关的质量证明文件、技术资料等。3.服务内容(若丙方为服务方)丙方应按照本协议的约定,为甲乙双方的承揽合同提供[详细描述丙方提供的服务内容,如技术支持、质量检验、物流配送等具体服务事项]。例如,在技术支持方面,应说明提供技术咨询、方案设计优化等服务的具体方式和频率;在质量检验方面,应明确检验的标准、流程、检验报告的提供等内容。三、权利与义务(一)甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的质量标准、交付时间等完成承揽工作。有权对乙方的工作过程进行监督检查,提出合理的意见和建议。有权在乙方未按照本协议约定履行义务时,要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供开展承揽工作所需的相关资料、技术要求、图纸等,并确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付报酬。在乙方交付工作成果后,及时进行验收,如发现问题应及时通知乙方。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和支付报酬。有权在工作过程中,根据实际情况与甲方协商对工作内容、质量标准、交付时间等进行合理调整,但应提前通知甲方并取得甲方同意。有权要求丙方按照本协议约定提供相应的服务或保障。2.义务按照本协议约定的质量标准、工作内容和交付时间,组织人力、物力完成承揽工作,并确保工作成果符合法律法规及行业标准。对工作过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密,不得向任何第三方泄露。在工作过程中,如遇到技术难题、不可抗力等因素影响工作进度或质量时,应及时通知甲方并采取合理措施解决。负责工作成果在交付前的保管责任,因保管不善造成工作成果损坏、灭失的,应承担赔偿责任。(三)丙方权利义务1.权利有权要求甲乙双方按照本协议约定支付相应的服务费用或报酬。有权在提供服务或保障过程中,根据实际情况与甲乙双方协商对服务内容、方式等进行合理调整,但应提前通知甲乙双方并取得双方同意。2.义务按照本协议约定的服务内容、标准和时间,为甲乙双方提供优质、高效的服务或保障。对在服务或保障过程中知悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密等予以保密,不得向任何第三方泄露。定期向甲乙双方汇报服务或保障工作进展情况,及时反馈工作中发现的问题及解决方案。在乙方交付工作成果时,配合甲方进行验收工作,提供相关的专业意见和建议。四、报酬及支付方式1.报酬金额甲方应向乙方支付的承揽报酬为人民币[具体金额]元(大写:____________________元整)。此报酬为固定总价,除本协议约定的调整情况外,不因任何因素调整。2.支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付报酬:在本协议签订后[x]个工作日内,向乙方支付报酬的[x]%作为预付款,即人民币[具体金额]元(大写:____________________元整)。在乙方完成承揽工作的[x]%时,经甲方验收合格后,在[x]个工作日内,向乙方支付报酬的[x]%,即人民币[具体金额]元(大写:____________________元整)。在乙方交付全部工作成果并经甲方验收合格后,在[x]个工作日内,向乙方支付剩余报酬,即人民币[具体金额]元(大写:____________________元整)。3.丙方服务费用若丙方为甲方和乙方提供服务,甲方应向丙方支付服务费用为人民币[具体金额]元(大写:____________________元整)。支付方式为:在本协议签订后[x]个工作日内,向丙方支付服务费用的[x]%作为预付款,即人民币[具体金额]元(大写:____________________元整);在乙方交付全部工作成果并经甲方验收合格后,在[x]个工作日内,向丙方支付剩余服务费用,即人民币[具体金额]元(大写:____________________元整)。乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付报酬,每逾期一日,应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的,乙方有权解除本协议,并要求甲方支付已完成工作对应的报酬及违约金,同时赔偿乙方因此遭受的损失。若甲方提供的资料、技术要求等存在错误或缺陷,导致乙方工作延误或无法达到质量标准的,甲方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方的损失、支付额外的费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的质量标准、工作内容和交付时间完成承揽工作,每逾期一日,应按照报酬金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的,甲方有权解除本协议,并要求乙方返还已收取的预付款项,同时赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方交付的工作成果不符合质量标准,乙方应负责无偿返工、修理或更换,直至符合质量标准为止。因返工、修理或更换给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。如乙方在甲方指定的合理期限内仍未完成返工等工作,甲方有权自行委托第三方完成相关工作,费用由乙方承担,乙方还应按照报酬金额的[x]%向甲方支付违约金。若乙方违反保密义务,向第三方泄露甲方商业秘密、技术秘密等,乙方应向甲方支付违约金人民币[具体金额]元,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如损失难以计算的,按照乙方因违约行为所获得的利益计算;如乙方因违约行为所获得的利益难以确定的,由人民法院根据具体情况判决给予甲方相应赔偿。3.丙方违约责任若丙方未按照本协议约定的服务内容、标准和时间提供服务或保障,每逾期一日,应按照服务费用金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的,甲方有权解除与丙方的服务协议,并要求丙方返还已收取的预付款项,同时赔偿甲方因此遭受的损失。若丙方违反保密义务,向第三方泄露甲乙双方商业秘密、技术秘密等,丙方应向甲乙双方分别支付违约金人民币[具体金额]元,并赔偿甲乙双方因此遭受的全部损失。如损失难以计算的,按照丙方因违约行为所获得的利益计算;如丙方因违约行为所获得的利益难以确定的,由人民法院根据具体情况判决给予甲乙双方相应赔偿。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,三方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经三方书面协商一致,并签订书面协议。在履行本协议过程中,如出现法定或约定的解除情形,一方有权通知其他两方解除本协议,但应按照本协议约定承担相应的责任。2.不可抗力因不可抗力事件导致一方无法履行本协议约定的义务时,该方不承担违约责任,但应及时通知其他两方,并提供相关证明文件。在不可抗力事件影响消除后,各方应协商恢复本协议的履行,如因不可抗力事件导致本协议无法继续履行或部分无法履行的,各方应根据不可抗力事件对协议履行的影响程度,协商决定是否变更或解除本协议。3.通知与送达本协议履行过程中,各方发出的通知、函件等均应以书面形式送达至本协议首部约定的地址,并按照以下方式视为送达:如通过邮寄方式送达,以挂号信或特快专递发出后[x]个工作日视为送达;如通过传真方式送达,以传真发送成功后的[x]个工作日视为送达;如通过电子邮件方式送达,以邮件发送成功后的[x]个工作日视为送达。一方地址发生变更的,应及时书面通知其他两方,否则因地址变更导致通知无法送达的责任由变更方承担。4.协议生效及份数本协议自三方签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):______________________法定代表人(签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论