砌墙施工合同协议

砌墙施工合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有砌墙工程需要施工，乙方具备完成该工程的专业能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行砌墙施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]砌墙工程2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求按照甲方提供的施工图纸及现场要求，进行砌墙施工。墙体材料采用[具体墙体材料名称]，墙体厚度为[具体厚度]。砌墙应保证墙体垂直平整，灰缝饱满均匀，水平灰缝厚度控制在[具体厚度范围]，竖向灰缝宽度控制在[具体宽度范围]。墙体顶部应采用斜砌砖方式收口，待墙体沉降稳定后（沉降时间不少于[具体天数]）进行砌筑，斜砌角度为[具体角度]。在墙体上需预留门窗洞口，洞口尺寸应符合设计要求，洞口周边应采用加强砖砌筑或设置构造柱等加强措施。墙体内应按设计要求设置拉结筋，拉结筋的规格、间距、长度等应符合规范规定。施工过程中产生的建筑垃圾应及时清理，保持施工现场整洁。4.工程规模：砌墙总面积为[具体面积]平方米。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天如遇下列情况，工期相应顺延：因甲方原因造成的停工、窝工，工期顺延。不可抗力因素导致的工期延误，工期顺延。设计变更或工程量增加导致的工期延长，工期顺延。乙方应在上述情况发生后[具体天数]天内，向甲方提交书面报告，经甲方确认后，工期方可顺延。三、工程价款及支付方式1.工程价款本工程采用[固定单价/固定总价]方式计价，综合单价为每平方米[具体单价]元，工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款包含完成本工程所需的全部费用，包括但不限于材料采购、人工费用、机械设备租赁、运输、管理费、利润、规费、税金等一切费用。如施工过程中发生设计变更或工程量增减，双方应根据实际情况调整工程价款。调整后的工程价款经双方书面确认后作为结算依据。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程预付款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），预付款金额为合同总价款的[具体比例]。基础砌墙完成并经验收合格后，甲方支付工程进度款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），进度款金额为已完工程价款的[具体比例]。主体砌墙完成并经验收合格后，甲方支付工程进度款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），进度款金额为已完工程价款的[具体比例]。工程全部竣工并通过验收合格后，甲方支付至工程总价款的[具体比例]；结算完成后，甲方支付至结算价款的[具体比例]；剩余结算价款的[具体比例]作为质量保证金，质保期为[具体质保期限]年，质保期满无质量问题，甲方一次性无息返还质量保证金。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据工程实际情况对施工方案、工程内容等进行调整，但应提前通知乙方。按照本合同约定的支付方式和时间支付工程价款。2.义务向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程价款。对乙方提交的工程进度报告、结算报告等进行审核，并在规定时间内给予答复。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和协助。在施工过程中遇到无法预见的困难或问题时，有权要求甲方给予支持和解决。2.义务具备完成本工程所需的相应资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。组建专业的施工队伍，配备足够的技术人员和施工设备，确保工程顺利进行。严格按照国家现行施工规范、质量验收标准及甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工进度计划，并按照计划组织施工，确保工程按时竣工。加强施工现场管理，做好安全生产、文明施工工作，承担施工过程中的安全责任。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并承担相应的法律责任和经济损失。负责施工现场的环境保护工作，控制施工噪声、粉尘等污染，减少对周边环境的影响。妥善保管甲方提供的施工图纸及相关资料，工程竣工后应如数返还甲方。在工程竣工后，按照相关规定提交竣工报告和结算报告，并配合甲方进行工程验收和结算工作。五、工程质量及验收1.工程质量标准本工程质量应符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程施工质量验收规范的合格标准。2.质量验收程序乙方在每道工序完成后，应进行自检，自检合格后向甲方提交质量验收报告。甲方在接到乙方的质量验收报告后，应及时组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应在验收报告上签字确认；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合格标准，整改费用由乙方承担。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到乙方的竣工报告及验收通知后[具体天数]天内组织相关部门进行竣工验收。如工程经验收合格，双方应签订工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照验收意见进行整改，直至通过验收，整改费用由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。如甲方原因导致工程停工、窝工或工期延误，应承担相应的损失，并按照合同总价款的[具体比例]向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供施工所需的资料或协助，导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任如乙方未按照本合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照本合同约定的安全、环保要求进行施工，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部法律责任和经济损失。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协