砌筑抹灰合同协议

砌筑抹灰合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有砌筑抹灰工程的需求，乙方具备完成该工程的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将[具体工程项目名称]的砌筑抹灰工程承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求砌筑工程：按照设计图纸及规范要求，完成所有墙体的砌筑工作，包括但不限于基础砌筑、墙体砌筑等。使用的砌筑材料应为符合国家标准的[具体砌筑材料名称]，砌筑方式应符合施工工艺标准，确保墙体的垂直度、平整度及灰缝质量等符合要求。抹灰工程：在砌筑工程完成并经验收合格后，进行墙面、顶面等部位的抹灰施工。抹灰材料应选用质量合格的[具体抹灰材料名称]，抹灰厚度、平整度、阴阳角方正度等应满足设计及规范规定。不同材质交接处应采取加强措施，防止开裂。4.工程规模：[详细描述工程的建筑面积、墙体长度、高度等相关规模指标]二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程的砌筑抹灰工作，即乙方负责提供完成本工程所需的全部人工、材料、机械设备、工具及其他相关费用。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]天。3.工期延误若因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方应及时调整施工计划并书面通知甲方。甲方应承担乙方因工期延误而增加的合理费用，包括但不限于人工窝工费、机械租赁费等。若因乙方原因导致工期延误，乙方应采取有效措施加快施工进度，尽量减少延误天数。如因乙方原因造成工期延误超过[约定延误天数]天，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[约定上限延误天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，乙方不承担违约责任。四、质量标准1.本工程的砌筑抹灰质量应符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范的合格标准。2.乙方应建立质量管理体系，配备专职质量管理人员，对施工全过程进行质量控制。每道工序完成后，乙方应进行自检，自检合格后报甲方及监理单位验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。3.若工程质量不符合上述标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，因返工造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本工程砌筑抹灰工作所需的全部费用，除因甲方提出设计变更或不可抗力因素外，合同价款不再调整。2.支付方式预付款：合同签订后[预付款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方完成本工程砌筑工程量的[进度款支付节点比例]后，向甲方提交进度款申请报告，甲方在收到报告后[进度款审核期限]个工作日内审核并支付至已完工程量对应价款的[进度款支付比例]。竣工款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后[竣工款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[竣工款支付比例]。质保金：合同总价款的[质保金比例]作为质保金，在工程竣工验收合格满[质保期期限]年后，如无质量问题，甲方在[质保金支付期限]个工作日内无息支付给乙方。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见并要求乙方限期整改。有权按照合同约定对工程价款进行审核及支付。有权根据工程实际情况提出合理的设计变更要求。2.义务负责提供施工场地及施工所需的水、电接口，并承担相应费用。按照合同约定及时支付工程价款。协调施工过程中与其他施工单位的关系，为乙方创造良好的施工条件。及时向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并组织图纸会审和技术交底。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料及协助解决施工过程中遇到的问题。在施工过程中，如发现甲方提供的图纸或技术资料存在错误或不合理之处，有权及时向甲方提出。2.义务按照合同约定及国家相关规范、标准组织施工，确保工程质量、进度和安全。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工人员及周边人员的人身安全和财产安全。因乙方原因发生安全事故的，乙方应承担全部责任及损失。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。按照合同约定的工期完成工程施工，并在竣工后及时提交竣工报告及相关资料。负责对已完工程进行成品保护，直至工程竣工验收合格交付甲方。如因乙方原因造成成品损坏的，乙方应负责修复或赔偿。乙方应自行采购符合质量要求的材料、设备等，并提供产品合格证明及检验报告等资料。材料、设备进场时，应通知甲方及监理单位进行验收，经验收合格后方可使用。七、材料设备供应1.乙方负责采购本工程所需的全部砌筑材料及抹灰材料，材料的品种、规格、型号、质量等应符合设计及规范要求。乙方应提供材料的质量证明文件，并按照相关规定进行检验检测，确保材料质量合格。2.乙方采购的材料设备应按时、按质、按量供应到施工现场，并负责材料设备的卸货、搬运、储存等工作。3.若甲方对乙方采购的材料设备质量有异议，有权要求乙方进行重新检验或更换。经检验确属质量不合格的，乙方应无条件予以更换，并承担因此产生的全部费用及工期延误责任。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应在[竣工报告提交期限]天内向甲方提交竣工报告，并通知甲方及监理单位进行验收。甲方应在收到乙方竣工报告后[验收期限]天内组织相关部门进行验收。2.验收标准按照本合同约定的质量标准及国家现行相关规范执行。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至验收合格为止，整改费用及工期延误责任由乙方承担。3.工程竣工验收合格后，乙方应在[竣工资料提交期限]天内向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、检验检测报告、质量验收记录等。九、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[约定上限逾期天数]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时承担乙方因停工造成的全部损失。2.若乙方未按照合同约定的质量标准施工，应负责无偿返工直至达到合格标准，因返工造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方未按照合同约定的工期竣工的，应按照本合同约定承担工期延误违约责任。3.乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总金额的[违约赔偿比例]向甲方支付违约金。4.任何一方违反本合同约定，除应承担上述违约责任外，还应承担对方为实现债权而支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[持有份数]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同