路桥监理合同协议

路桥监理合同协议甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（监理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[路桥项目名称]的建设工程，需要委托乙方提供监理服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担本项目监理工作事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[路桥项目名称]2.项目地点：[具体地点]3.项目规模：[详细描述路桥的长度、宽度、结构形式等具体工程规模]4.项目内容：包括但不限于道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程等全部工程内容的施工监理。二、监理服务范围及内容1.监理服务范围：涵盖本项目施工图纸范围内所有工程的施工阶段及保修阶段监理服务。2.监理服务内容协助甲方审核施工图纸，提出优化意见，参与图纸会审和设计交底会议。审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案及专项施工方案，提出审查意见并监督实施。检查施工单位质量、安全保证体系及人员资质，审查施工单位管理人员及特殊工种作业人员的资格证书，督促施工单位完善质量、安全管理制度。审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明文件，按规定进行平行检验或见证取样送检，对不合格的材料、构配件、设备予以退场处理。监督施工单位严格按照施工规范、工程质量验收标准及施工合同进行施工，对施工过程进行全程旁站、巡视和平行检验，及时发现和纠正施工中的质量问题，对关键工序和隐蔽工程进行重点监督检查，未经监理工程师签字确认，不得进行下一道工序施工。审核施工单位上报的工程量报表，负责工程计量并签署原始凭证，审核工程进度款支付申请，提出审核意见，协助甲方支付工程进度款。定期组织召开工程例会，协调工程各方关系，解决工程中出现的问题，整理会议纪要并监督执行。对工程变更进行审查，协助甲方和施工单位协商确定工程变更费用及工期调整，对工程变更的实施进行监督。监督施工单位做好施工现场安全防护措施，检查施工单位的安全生产规章制度执行情况，定期进行安全检查，对发现的安全隐患及时要求施工单位整改，对重大安全隐患有权责令施工单位停工整改，并向甲方报告。参与工程质量事故和安全事故的调查处理，审查事故处理方案，监督事故处理过程，检查事故处理结果。审核施工单位提交的竣工资料，组织工程预验收，对工程质量进行评估，协助甲方组织竣工验收，负责整理监理资料并归档。在工程保修阶段，定期回访，督促施工单位履行保修义务，对出现的质量问题进行调查分析，确定责任归属，监督施工单位进行维修处理。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对监理工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方更换不称职的监理人员。有权对监理服务费用的支付进行审核和调整。2.义务负责提供开展监理工作所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告、设计变更文件等。协助乙方协调与施工单位、设计单位及其他相关部门的关系，为监理工作创造良好的外部环境。按照本合同约定及时支付监理服务费用。在合理时间内对乙方提交的监理文件、报告等进行审查和批复。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同约定获取监理服务费用。根据监理工作需要，有权要求甲方提供相关资料和协助。对工程施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督管理，对不符合要求的施工行为有权责令整改或停工。2.义务组建专业配套、人员资质符合要求的监理机构，配备总监理工程师及专业监理工程师等监理人员，并将监理人员名单及联系方式报甲方备案。监理人员应严格遵守职业道德，认真履行监理职责，未经甲方书面同意，不得擅自更换监理人员。按照国家法律法规、工程建设强制性标准及本合同约定，认真履行监理职责，为甲方提供优质、高效的监理服务，确保工程质量、安全和进度目标的实现。定期向甲方提交监理月报、季报、总结报告等监理文件，及时报告工程进展情况、存在的问题及处理建议。保守在监理工作中知悉的甲方商业秘密和工程相关信息，不得泄露给第三方。接受甲方及有关部门的监督检查，对提出的问题及时整改。在监理服务期满后，及时向甲方移交监理资料。四、监理服务费用及支付方式1.监理服务费用本项目监理服务费用为人民币[具体金额]元。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方原因导致监理服务期延长或工作量增加的除外。2.支付方式合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付监理服务费用的[x]%作为预付款，即人民币[具体金额]元。工程进度达到[具体进度节点]后，甲方向乙方支付监理服务费用的[x]%，即人民币[具体金额]元。工程竣工验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至监理服务费用的[x]%，即人民币[具体金额]元。工程保修期满后[x]个工作日内，甲方向乙方支付剩余监理服务费用，即人民币[具体金额]元。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定及时支付监理服务费用，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停监理服务，并要求甲方支付已完成监理工作对应的费用及违约金。若因甲方原因导致监理工作延误或无法正常开展，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方应负责督促施工单位整改，直至达到合同要求，整改费用由乙方自行承担。若因乙方原因给甲方造成重大损失的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的监理服务费用，同时乙方应按照监理服务费用总额的[x]%向甲方支付违约金。若乙方擅自更换监理人员，甲方有权要求乙方立即更换，并按照每人次[具体金额]元向甲方支付违约金。若乙方更换的监理人员不符合合同约定资质要求，乙方应承担相应责任，甲方有权要求乙方重新配备符合要求的监理人员。若乙方未按照本合同约定及时提交监理文件、报告等，每逾期一天，应按照监理服务费用的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权扣除相应监理服务费用。若乙方泄露在监理工作中知悉的甲方商业秘密或工程相关信息，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照监理服务费用总额的[x]%向甲方支付违约金。情节严重的，甲方有权追究乙方的法律责任。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法