建设工程造价咨询合同协议书范本8篇

建设工程造价咨询合同协议书范本8篇篇1委托人（甲方）：咨询人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及建设工程造价咨询有关规定，经双方协商，就本建设工程造价咨询达成如下协议：一、工程概况及咨询内容1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：建筑面积约平方米，层数最高为层。4.咨询内容：本工程的建设工程造价咨询，包括以下几个方面：（1）建设工程造价预算；（2）建设工程造价结算；（3）建设工程造价审计；（4）建设工程造价其他咨询服务。二、咨询期限1.咨询人应在接到委托人委托后，按照以下时间节点完成咨询工作：（1）建设工程造价预算：在接到委托后个工作日内完成；（2）建设工程造价结算：在接到委托后个工作日内完成；（3）建设工程造价审计：在接到委托后个工作日内完成；（4）其他咨询服务：根据具体情况，双方另行协商。2.咨询人应在完成咨询工作后，及时向委托人提交完整的咨询成果。三、咨询费用及支付方式1.咨询费用：本次咨询服务的费用按照建设工程造价的比例进行收费，具体费用标准如下：（1）建设工程造价预算：按照工程造价的收取；（2）建设工程造价结算：按照工程造价的收取；（3）建设工程造价审计：按照工程造价的收取；（4）其他咨询服务：根据具体情况，双方另行协商。2.支付方式：咨询费用应在咨询工作完成后，由委托人通过银行转账或其他双方认可的方式支付。具体支付时间节点如下：（1）建设工程造价预算：在接到委托后个工作日内完成支付；（2）建设工程造价结算：在接到委托后个工作日内完成支付；（3）建设工程造价审计：在接到委托后个工作日内完成支付；（4）其他咨询服务：根据具体情况，双方另行协商。四、双方权利义务及违约责任1.双方应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，履行各自的义务。2.委托人应向咨询人提供必要的资料和支持，确保咨询工作的顺利进行。咨询人应确保咨询工作的质量，按照约定的时间节点完成工作任务。如因委托人原因造成咨询工作延误或无法完成，咨询人有权要求委托人承担相应的违约责任。如因咨询人原因造成咨询工作延误或无法完成，委托人可要求咨询人承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。同时，双方应友好协商解决其他未尽事宜。本协议书自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。如有任何争议或纠纷，应及时协商解决。协商不成的，可依法向有关人民法院提起诉讼。篇2合同编号：甲方（委托人）：乙方（受托人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建设工程造价咨询事宜达成如下协议：一、工程概况及咨询内容1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.咨询内容：二、咨询期限1.乙方自本合同签订之日起，至工程竣工验收之日止，为甲方提供工程造价咨询服务。2.甲方需在本合同签订后7个工作日内向乙方提交完整的工程资料。如甲方提交资料不全或存在错误，乙方有权顺延咨询期限。三、咨询费用及支付方式1.甲方需向乙方支付工程造价咨询费用，具体金额根据工程规模及咨询内容确定。2.甲方应在签订合同后支付咨询费用的50%作为预付款，剩余50%在竣工验收后支付。具体支付时间以银行转账方式支付至乙方指定账户。如甲方逾期支付，需按日向乙方支付应付金额的千分之一作为违约金。四、双方权利义务1.甲方需向乙方提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利开展工作。甲方应对乙方提出的咨询意见认真审查，并提出修改意见。2.乙方需按照合同约定向甲方提供工程造价咨询服务，确保服务质量和进度。乙方应对其提供的咨询意见负责，并承担相应的法律责任。3.双方应保守合同内容及项目相关信息，未经对方同意，不得擅自泄露。五、违约责任及赔偿1.甲方如违反合同约定，未按时向乙方支付咨询费用或提交工程资料，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的实际损失。2.乙方如违反合同约定，未按时向甲方提供咨询服务或提供的咨询意见存在重大错误，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的实际损失。六、争议解决及法律适用1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。七、其他约定事项1.本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：日期：2025-05-1814:58:44乙方（签字/盖章）：日期：2025-05-1814:58:44篇3甲方（委托方）：XXX乙方（受托方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程造价咨询事宜，达成如下协议：一、项目概况及服务内容1.1项目名称：XXX建设项目1.2服务内容：（1）对建设项目进行全面的造价咨询，包括但不限于投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单编制及招标控制价的编制与审核等；（2）提供与造价咨询相关的咨询服务，包括但不限于项目成本分析、预算优化、招标文件审核及合同条款咨询等。二、服务期限及工作时间2.1服务期限：自本合同签订之日起至项目竣工验收之日止。2.2工作时间：乙方应根据甲方的实际需求，合理安排工作时间，确保按时完成各项任务。如遇特殊情况，应与甲方协商后调整工作时间。三、服务费用及支付方式3.1服务费用：根据乙方提供的服务内容和工作时间，双方协商确定服务费用为人民币XXX元。3.2支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付服务费用：（1）本合同签订后，甲方支付乙方服务费用的XX%；（2）乙方完成项目投资估算并经甲方认可后，甲方支付乙方服务费用的XX%；（3）乙方完成项目设计概算并经甲方认可后，甲方支付乙方服务费用的XX%；（4）乙方完成项目施工图预算并经甲方认可后，甲方支付乙方服务费用的XX%；（5）项目竣工验收后，甲方支付乙方剩余的服务费用。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方应提供必要的资料和文件，确保乙方的咨询工作顺利进行；（2）甲方应按照本合同约定的时间和方式支付服务费用；（3）甲方应积极参与乙方的咨询工作，提供必要的支持和配合。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照本合同约定的服务内容和标准提供服务；（2）乙方应确保咨询工作的质量和准确性，对因咨询失误造成的损失承担相应责任；（3）乙方应按照本合同约定的时间和方式完成各项任务。五、违约责任及纠纷解决5.1违约责任：如甲乙双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。5.2纠纷解决：如甲乙双方在履行本合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。6.3本合同解释权归甲乙双方共同所有。甲方（盖章）：XXX法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXX法定代表人（签字）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇4委托方（甲方）：XXXXXX公司咨询方（乙方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。一、委托事项甲方委托乙方对XXXXXX项目（以下简称“该项目”）进行建设工程造价咨询。咨询内容包括但不限于：1.对该项目的工程预算进行编制和审核；2.在该项目实施过程中，对工程量及造价变更进行控制；3.对项目的结算进行审核。二、甲方权利和义务1.甲方应当为乙方提供必要的资料和文件，并保证其真实性和完整性。2.甲方应当按照本合同约定支付咨询费用。3.甲方应当积极配合乙方的咨询工作，提供必要的支持和协助。4.甲方如需变更委托事项，应当提前书面通知乙方，并支付因此产生的额外费用。三、乙方权利和义务1.乙方应当按照本合同约定履行咨询职责，保证咨询工作的质量和效率。2.乙方应当为甲方提供专业的咨询意见和建议，并对其真实性、合法性和有效性承担责任。3.乙方应当积极与甲方沟通，解决咨询过程中出现的问题。4.乙方如需变更咨询方案或调整咨询团队，应当提前书面通知甲方，并保证不影响咨询工作的进行。四、费用及支付方式1.咨询费用：本次咨询费用为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.支付方式：甲方应当在本合同签订后支付乙方XXXX元作为预付款，剩余款项在咨询工作完成并经甲方确认后一次性支付。3.费用调整：如因甲方变更委托事项或因不可抗力因素导致咨询费用增加，甲方应当按照增加的费用进行支付。五、违约责任1.甲方如未按本合同约定支付咨询费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并有权解除本合同。2.乙方如未按本合同约定履行咨询职责，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并有权解除本合同。3.因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。六、争议解决1.本合同的解释权归双方共同所有。在合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：XXXXXX公司法定代表人（签字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXXXXX公司法定代表人（签字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5合同编号：XXXX甲方（委托方）：XXXX乙方（受托方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及建设工程造价咨询相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就建设工程造价咨询事宜达成如下协议：一、合同概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程造价咨询内容：XXXX4.工程造价咨询期限：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。二、甲方权利义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供建设工程造价咨询服务。2.甲方应当为乙方提供必要的工作条件和协助，确保咨询服务顺利进行。3.甲方应当及时向乙方提供与咨询服务相关的资料和信息。4.甲方应当尊重乙方的专业知识和智力成果，不得抄袭或盗用乙方的咨询成果。三、乙方权利义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付咨询费用。2.乙方应当遵循诚实信用的原则，为甲方提供建设工程造价咨询服务。3.乙方应当保证咨询成果的真实性和准确性，不得提供虚假信息或误导甲方。4.乙方应当积极与甲方沟通，确保咨询服务满足甲方的需求。四、咨询费用及支付方式1.咨询费用：本次工程造价咨询服务的费用为人民币XX元整（大写：XX元整）。该费用包括咨询服务所需的人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。2.支付方式：甲方应当在合同签订后XX个工作日内向乙方支付咨询费用的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。剩余款项人民币XX元整（大写：XX元整）应当在工程竣工验收后XX个工作日内一次性支付。3.乙方在收到预付款后，应当立即开展工程造价咨询服务工作。如因甲方原因造成咨询服务无法按时进行的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付咨询费用的，乙方有权要求甲方按照逾期支付金额每日万分之五的比例支付违约金。逾期支付超过XX个工作日的，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的赔偿责任。2.乙方如未按照合同约定提供咨询服务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。3.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.乙方在提供咨询服务过程中，如需向第三方了解相关情况或获取相关资料，应当事先征得甲方同意。第三方如需向甲方收取费用的，应由甲方负责支付。4.乙方在提供咨询服务过程中，如因自身原因造成咨询服务无法按时进行的，乙方应当自行承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。5.甲乙双方在履行合同过程中应当严格遵守相关法律法规的规定和社会的公共利益。如有违反相关法律法规规定和社会公共利益的行为，违约方应当承担相应的法律责任并赔偿因此造成的损失。6.甲乙双方在履行合同过程中如有任何疑问或需要进一步的协助时，应当及时联系对方并协商解决。如有需要变更或解除合同的情形时，应当提前书面通知对方并协商处理相关事宜。篇6甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（受托方）：XXXXXX造价咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程造价咨询事宜，达成如下协议：一、委托事项乙方为甲方提供建设工程造价咨询，包括但不限于以下内容：1.工程预算编制及审核；2.工程量清单编制及审核；3.招标文件及合同条款的编制及审核；4.投标文件的审核及评估；5.工程造价争议的解决。二、服务期限本合同有效期自签订之日起至项目完成并结算完毕止。具体服务时间双方另行协商确定。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方应提供完整、准确、合法的相关资料，确保乙方的咨询工作顺利进行。2.甲方应积极配合乙方的现场勘查和调查工作，提供必要的支持和协助。3.甲方应按照合同约定支付咨询费用，确保乙方的合法权益得到保障。（二）乙方权利与义务1.乙方应严格按照法律法规和行业标准进行咨询工作，确保咨询结果的合法性和准确性。2.乙方应提供优质的服务，确保甲方满意。3.乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，确保甲方的信息安全。4.乙方应在服务期限内完成委托事项，如因特殊情况需要延长服务期限，应提前与甲方协商并达成一致意见。四、费用及支付方式1.甲方应向乙方支付咨询费用，具体金额及支付方式如下：（1）预算编制及审核：按项目预算金额的XX%收取费用，最高不超过XX万元。（2）工程量清单编制及审核：按项目工程量清单金额的XX%收取费用，最高不超过XX万元。（3）招标文件及合同条款编制及审核：按项目招标文件及合同条款金额的XX%收取费用，最高不超过XX万元。（4）投标文件审核及评估：按项目投标文件审核及评估数量和难易程度收取费用，最低不低于XX元/份，最高不超过XX万元。（5）工程造价争议解决：按项目工程造价争议金额的XX%收取费用，最高不超过XX万元。2.甲方应将咨询费用通过银行转账方式支付至乙方指定账户，具体账户信息如下：开户行：XXXX银行XXXX支行账号：XXXXXXXXX3.乙方在收到咨询费用后，应及时向甲方出具正式发票。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付咨询费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起按照中国人民银行同期贷款利率计算。2.乙方如未按照合同约定提供咨询服务，甲方有权要求乙方返还已支付的咨询费用，并支付相应的违约金。违约金的具体金额双方另行协商确定。3.双方在履行本合同过程中，如因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。4.双方在履行本合同过程中应严格遵守国家法律法规及相关行业规定，确保合同的合法性和有效性。如有违反法律法规及相关行业规定的行为，应承担相应的法律责任和行业后果。篇7甲方（委托方）：XXX乙方（受托方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程造价咨询事宜，达成如下协议：一、项目概况及服务内容1.1项目名称：XXX建设项目1.2服务内容：（1）对建设项目进行全面的造价咨询，包括但不限于工程量清单编制、招标控制价编制、投标报价审核、合同价款确定及结算审核等；（2）提供与造价咨询相关的咨询服务，包括但不限于项目投资策划、成本控制、合同管理等专业意见。二、双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务：（1）甲方应提供必要的资料，包括但不限于施工图纸、设计说明、相关规范等；（2）甲方应按照合同约定支付咨询费用；（3）甲方应积极配合乙方的咨询工作，提供必要的支持和协助。2.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定提供优质的服务，确保咨询结果的准确性和完整性；（2）乙方应严格按照相关法律法规和行业标准进行咨询工作；（3）乙方应保守甲方的商业秘密，不得擅自泄露相关信息。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：根据项目的实际情况和乙方提供的服务内容，经双方协商确定，合同总价为人民币XXX元。3.2支付方式：（1）甲方应在本合同签订后支付乙方预付款，金额为合同总价的XX%；（2）乙方完成咨询工作并提交咨询报告后，甲方应支付乙方剩余的XX%款项；（3）具体支付方式如下：甲方将款项支付至乙方指定银行账户。四、违约责任4.1甲方违约责任：（1）甲方未按照合同约定支付咨询费用的，每逾期一天，应支付应付未付金额的XX‰作为违约金；（2）甲方未提供必要资料或未积极配合乙方咨询工作的，乙方有权要求甲方补齐资料或采取其他补救措施，并有权顺延完成时间。4.2乙方违约责任：（1）乙方未按照合同约定提供服务的，甲方有权要求乙方采取补救措施，并有权顺延完成时间；（2）乙方因过错给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。六、其他事项6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。合同期满后，如双方无异议，可续签合同。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.3未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇8甲方（委托人）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。乙方（受托人）：XXX，联系方式：XXX，地址：XXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就建设工程造价咨询事宜达成一致意见，并订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XXX2.工程地点：XXX3.工程规模：XXX4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日二、咨询内容1.建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；2.建设项目设计概算的编制、审核；3.建设项目预算的编制、审核；4.建设项目结算的审核；5.建设项目决算的审核；6.建设项目其他造价业务的咨询。三、咨询方式1.甲方将咨询内容通过电子邮件或纸质文件形式提供给乙方，乙方在收到相关资料后，进行独立核算。乙方在核算过程中如有疑问，会及时与甲方沟通。乙方在核算完成后，将核算结果以电子邮件或纸质文件形式提供给甲方。甲方在收到相关资料后，进行核对