2025年监理工程师合同管理复习题集

国家监理工程師《协议管理》职业资格考前练习一、單项选择題1.下列有关连带责任保证的說法，對的的是()。A、當事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务時，债权人即可规定保证人承担责任C、主协议的债务人經审判应履行债务後，债权人可以规定连带责任保证人承担保证责任D、主协议的债务人經审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以规定连带责任保证人承担保证责任>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是担保方式。选项A，當事人對没有约定或者约定不明确的保证方式，则按照连带责任保证承担保证责任；选项CD，一般保证的保证人在主协议纠纷未經审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，對债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在协议规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以规定债务人履行债务，也可以规定保证人在其保证范围内承担保证责任。2.對于大型工程為了检查承包人的设计、设备造型和运行状况等与否满足协议约定，會在缺陷责任期内工程稳定运行一段時间後，進行竣工後试验。竣工後试验由()组织，应在试验曰期提前()告知對方。A、承包人或发包人，21天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人，21天>>>點击展開答案与解析【答案】：A【解析】：本題考察的是缺陷责任期管理。對于大型工程為了检查承包人的设计、设备选型和运行状况等的技术指標与否满足协议的约定，一般在缺陷责任期内工程稳定运行一段時间後，在专用条款约定的時间内進行竣工後试验。竣工後试验按专用条款的约定由发包人或承包人進行。发包人或承包人進行竣工试验，均应在竣工後试验的曰期提前21天告知對方。3.勘察协议示范文本按照委托勘察任务的不一样分為(一)、(二)，两個版本分别合用于()的委托任务。A、岩土工程勘察、水文地质勘察B、民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C、為设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D、规定简朴的勘察、规定复杂的勘察>>>點击展開答案与解析【答案】：C【解析】：本題考察的是建设工程勘察设计协议示范文本。建设工程勘察协议(一)合用于為设计提供勘察工作的委托任务，包括：岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程物探等勘察。建设工程勘察协议(二)仅波及岩土工程。4.设计施工總承包协议模式下，有关承包人义务說法對的的是()。A、承包人的设计只需要遵守发包人的规定，保证设计质量B、假如发包人规定中的质量高于現行规范规定，可以按照現行规范规定执行C、承包人完毕设计工作，直接按照最新的规范和原则D、设计实际進度滞後计划進度，发包人提出规定後，承包人应提交修正進度计划、增長投入资源并加紧设计進度>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人规定和承包人提议書的约定，保证设计质量；选项B，假如发包人规定中的质量原则高于現行规范规定的原则，应以协议约定為准；选项C，承包人完毕设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和原则，均应采用基准曰合用的版本。基准曰之後，规范或原则的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和原则实行時，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的提议。5.下列有关设计施工總承包协议模式下分包工程的說法，錯误的是()。A、承包人不得将其承包的所有工程肢解後以分包的名义分别转包給第三人B、分包人的资质能力不需要通過监理人审查C、承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包給第三人D、发包人已同意投標文献中阐明的分包，分包工作仍需要經发包人同意>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是设计施工總承包协议管理有关各方的职责。选项B，分包人的资格能力应与其分包工作的原则和规模相适应，其资质能力的材料应經监理人审查。6.在设计协议履行過程中，发包人對设计范围的某單位工程提出设计变更规定。由于设计人的资源能力所限，不能在规定的時间内完毕，发包人經设计人書面同意後将该部分设计任务委托另一设计單位完毕，有关该事件的說法對的的是()。A、设计人应与另一设计單位签订设计分包协议B、设计人应负责协调另一设计單位的设计進度C、设计人应负责另一设计單位的设计质量审查D、设计人不對变更部分的设计质量负责>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是设计协议履行管理。修改單位對修改的勘察、设计文献承担對应责任，设计人不再對修改的部分负责。7.勘察协议履行中，下列有关勘察费用的支付的說法，不對的的是()A、协议生效後3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作為定金B、勘察工作外业結束後，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一比例C、提交勘察成果资料後10天内，发包人应一次付清所有工程费用D、勘察费用计价方式只能按国家规定的現行收费原则取费>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：此題暂無解析8.有关《建设工程勘察协议(一)》(GF——0203)和《建设工程勘察协议(二)》(GF——0204)两個示范文本的說法，對的的是()。A、两個文本的重要内容是一致的B、两個文本分别合用于生产性和非生产性建设项目C、两個文本合用的勘察任务不一样D、两個文本均不应包括任何设计任务>>>點击展開答案与解析【答案】：C【解析】：本題考察的是建设工程勘察设计协议示范文本。建设工程勘察协议(一)合用于為设计提供勘察工作的委托任务，包括：岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量；工程物探；建设工程勘察协议(二)仅波及岩土工程。9.在设计施工總承包协议中，下列协议文献解释次序靠後的是()。A、协议协议書B、发包人规定C、承包人提议書D、价格清單>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：此題暂無解析10.履约保证有效期()。A、從提交履约保证到工程竣工验收合格止B、從提交履约保证到签发竣工程接受证書止C、從提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证書止D、從提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证書後15天或14天止>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限從提交履约保证起，一般状况到保修期满并颁发保修责任终止证書後15天或14天止。11.下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包的是()。A、采用特定的专利B、建筑艺术造型有特殊规定的C、采用专有技术的D、所有使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是建设工程勘察设计协议的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，經有关部门同意，可以直接发包：采用特定的专利或者专有技术的；建筑艺术造型有特殊规定的；国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。12.下列有关设计施工總承包协议的說法，錯误的是()。A、可以減少设计变更B、增長承包人的索赔C、协议责任單一，责任明确D、固定工期、固定费用>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是设计施工總承包的特點。设计施工總承包方式的長处：單一的协议责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；減少设计变更；減少承包人的索赔。缺陷：设计不一定是最优方案；減弱实行阶段发包人對承包人的监督和检查。13.在设计施工總承包协议中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证書前一直有效。下列有关履约担保說法不對的的是()。A、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担B、由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担C、假如工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：此題暂無解析14.施工企业授权项目經理在授权范围内進行施工管理，项目經理為施工企业实行采购材料的行為属于()。A、职务代理B、指定代理C、法定代理D、委托代理>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：此題暂無解析15.发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文献，应當报()進行同意。A、原设计單位B、原审批机关C、原立案部门D、建设行政管理部门>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是设计协议履行管理。假如发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文献時，应當首先报經原审批机关同意，然後由原建设工程勘察、设计單位修改。16.有关工程设计管理的說法，對的的是()。A、设计人可容許其他單位以本單位名义承担设计业务B、除有特殊规定的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产廠家或供应商C、设计注册执业人员可受聘于其他设计單位完毕专门的设计任务D、设计人不应當参与与设计有关的工程质量事故分析>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是设计协议履行管理。选项A，设计人不可容許其他單位以本單位名义承担设计业务；选项C，设计注册执业人员只能受聘于一家设计單位完毕专门的设计任务；选项D，當发生质量事故時，设计人应當参与与设计有关的工程质量事故分析。17.在施工招標投標中，下列投標人的行為不构成没收投標保证金情形的是()。A、投標文献没有按规定密封B、投標人在投標有效期内撤销投標C、中標人采用不合法的手段骗取中標D、中標人不根据规定接受對投標文献錯误的修正>>>點击展開答案与解析【答案】：A【解析】：本題考察的是保证在建设工程中的应用。下列任何状况发生時，投標保证金将被没收：①投標人在投標函格式中规定的投標有效期内撤回其投標；②中標人在规定期限内無合法理由未能根据规定签订协议，或根据规定接受對錯误的修正；③中標人根据规定未能提交履约保证金；④投標人采用不合法的手段骗取中標。18.建设工程勘察协议履行期间，应发包人规定解除协议步，下列有关勘察费結算的說法中，對的的是()。A、勘察工作尚未進行，应全额退還已經支付的定金B、勘察工作已經進行了25％，发包人应按实际完毕的工作量支付勘察费C、勘察工作已經進行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费D、勘察工作已經進行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是建设工程勘察协议履行管理。协议履行期间，由于工程停建而终止协议或发包人规定解除协议步，勘察人未進行勘察丁作的，不退還发包人已付定金；已進行勘察工作的，完毕的工作量在50％以内時，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费；完毕的工作量超過50％時，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。19.设计施工總承包协议模式下，某工程协议约定需要進行竣工後试验，则其履约担保需要在()一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接受证書前C、工程移交前D、竣工後试验通過前>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证書前一直有效。假如协议约定需要進行竣工後试验，承包人应保证其履约担保在竣工後试验通過前一直有效。20.勘察协议履行中，不可以顺延协议工期的情形是()A、变更B、工作量变化C、雨季D、非勘察人原因导致的停、窝工等>>>點击展開答案与解析【答案】：C【解析】：此題暂無解析21.下列论述中，有关保险的說法中說法對的的是()。A、保险是保险人根据协议的约定向投保人支付保险费B、保险是一种受法律保护的消除風险、消化损失的法律制度C、保险的目的是為了防止風险D、保险人對于协议约定的也許发生的事故因其发生所导致的财产损失承担赔偿保险金责任>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是保险概述。选项A，保险是投保人根据协议的约定向保险人支付保险费；选项B，保险是一种受法律保护的分散風险、消化损失的法律制度；选项C，保险的目的是為了分散風险。参見教材P15。22.下列选项属于协议法律关系内容的是()。A、主体B、权利C、對象D、客体>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是协议法律关系的构成。协议法律关系的内容是指协议约定和法律规定的权利和义务。23.下列對于留置担保的說法中，對的的是()。A、留置不以合法占有對方财产為前提B、可以留置的财产仅限于動产C、留置担保可合用于建设工程协议D、留置以合法占有對方固定资产為前提>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是担保方式。选项A，留置权以债权人合法占有對方财产為前提；选项CD，可以留置的财产仅限于動产，且只有因保管协议、运送协议、承揽协议发生的债权，债权人才有也許实行留置。24.在勘察工作中，出現下列哪种状况時不可以延長工期()。A、工程变更B、工作量变化C、不可抗力影响D、季节性雨季>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是建设工程勘察协议履行管理。可延長协议工期的状况(非勘察人原因)：设计变更、工作量变化、不可抗力影响、非勘察人原因导致的停、窝工。25.设计协议中约定的费用為估算设计费，需按同意的()核算设计费。A、扩大的初步设计概算B、施工图预算C、投资估算D、初步设计概算>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是设计协议履行管理。假如协议约定的费用為估算设计费，双方在初步设计审批後，需按同意的初步设计概算核算设计费，工程建设期间概算调整，则设计费也作對应调整。26.下列有关建设工程勘察协议资质說法不對的的是()。A、工程勘察资质分為工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质B、工程勘察劳务资质设甲级、乙级，部分专业可以设丙级C、获得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务D、获得工程勘察专业资质的企业，可以承接對应等级對应专业的工程勘察业务>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：此題暂無解析27.建设單位将自已開发的房地产项目抵押給银行，签订了抵押协议，後来又办理了抵押登记，则()。A、项目转移給银行占有，抵押协议自签订之曰起生效B、项目转移給银行占有，抵押协议自登记之曰起生效C、项目不转移占有，抵押协议自签订之曰起生效D、项目不转移占有，抵押权自登记時设置>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是担保方式。担保期间，抵押物不转移占有，抵押权自登记之曰起生效。

另根据《中华人民共和国担保法》规定：

第四拾一条當事人以本法第四拾二条规定的财产抵押的，应當办理抵押物登记，抵押协议自登记之曰起生效。

第四拾二条办理抵押物登记的部门如下：

(一)以無地上定著物的土地使用权抵押的，為核发土地使用权证書的土地管理部门；

(二)以都市房地产或者乡(镇)、村企业的廠房等建筑物抵押的，為县级以上地方人民政府规定的部门；

(三)以林木抵押的，為县级以上林木主管部门；

(四)以航空器、船舶、車辆抵押的，為28.设计人已完毕所有设计任务，发包人的上级或设计审批部门對设计文献不审批，发包人应按协议规定()。A、結清所有设计费B、支付二分之一设计费C、停止支付设计费D、预留一定保证金後所有支付设计费>>>點击展開答案与解析【答案】：A【解析】：本題考察的是设计协议履行管理。发包人的上级或设计审批部门對设计文献不审批或协议项目缓建，均视為发包人应承担的風险。设计人提交协议约定的设计文献和有关资料後，按照设计人已完毕所有设计任务看待，发包人应按协议规定結清所有设计费。29.下列选项中，不属于协议法律关系的主体的是()。A、自然人B、法人C、智力成果D、其他组织>>>點击展開答案与解析【答案】：C【解析】：本題考察的是协议法律关系的构成。协议法律关系主体可以是自然人、法人、其他组织。30.在设计施工總承包协议模式下，有关协议當事人的表述，不精确的是()。A、承包人為联合体的，在履行過程中，承包人不得变化联合体的构成修改联合体协议B、承包人需要按协议约定承担完毕工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任C、承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D、发包人對工程项目的实行负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定>>>點击展開答案与解析【答案】：A【解析】：本題考察的是设计施工總承包协议管理有关各方的职责。选项A，联合体协议經发包人确认後已作為协议附件，履行协议過程中，未經发包人同意，承包人不得私自变化联合体的构成和修改联合体协议。經发包人同意，可以变化联合体的构成和修改联合体协议。31.下列选项中，可以用于质押的是()。A、動产和智力成果B、動产和权利C、智力成果和权利D、人身利益和权利>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是担保方式。质押分為動产质押和权利质押。质押以转移占有為特性。智力成果是知识产权的客体，是無形的，不能直接作為质权的客体。可以质押的是商標专用权以及专利权、著作权等知识产权中的财产权。人身利益和权利不能采用转移占有方式，因此不能质押。32.在下列的法人分类中，不属于非企业法人的是()。A、行政法人B、事业法人C、社团法人D、政府法人>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是协议法律关系的构成。法人可以分為企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。33.有关建设工程勘察设计协议的发包說法，錯误的是()。A、建设工程勘察设计單位不可以将其业务转包B、可以将整個建设工程的勘察设计发包給一种單位C、建设工程主体部分的设计可以分包D、可以将整個建设工程的勘察设计发包給多种單位>>>點击展開答案与解析【答案】：C【解析】：本題考察的是建设工程勘察设计协议的发包方式。除建设工程主体部分的勘察、设计外，經发包方書面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包給其他具有對应资质等级的建设工程勘察、设计單位。34.某项目设计费用為150萬元，协议中约定定金為15%，发包方已支付定金，不過承包方不履行协议，此時承包方应當返還給发包方()费用。A、15萬元B、30萬元C、45萬元D、根据发包方损失而定>>>點击展開答案与解析【答案】：C【解析】：根据題干：协议违约定金是15%，则违约金為22.5萬元；双倍退還即為返還45萬。35.勘察协议履行中，為了保证勘察工作顺利開展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。A、現場地上障碍物的拆除工作B、勘察現場设备机具的布置和架设C、完毕通水、通電及道路平整作业D、提供水上作业用船>>>點击展開答案与解析【答案】：B【解析】：本題考察的是建设工程勘察的内容和协议當事人。选项ACD均属于发包人应為勘察人提供的現場工作条件。36.非企业法人不包括()。A、行政法人B、事业法人C、社团法人D、法人的分支机构>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：此題暂無解析37.下列项目勘察设计文献經有关部门同意後，可以直接发包的是()。A、房地产開发项目B、高速公路项目C、采用特定专利或专有技术的项目D、市政給水排水项目>>>點击展開答案与解析【答案】：C【解析】：本題考察的是建设工程勘察设计协议的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，經有关部门同意，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。38.施工企业授权项目經理全面负责履行某施工协议，项目經理以施工企业名义采购材料的行為属于()。A、职务代理B、指定代理C、法定代理D、委托代理>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是代理关系。在建设工程中波及的代理重要是委托代理，如项目經理作為施工企业的代理人，總监理工程師作為监理單位的代理人等。39.《建设工程设计协议示范文本》规定，设计單位在施工期间派驻現場设计代表的办公用房，应由()提供。A、发包人B、施工承包人C、监理人D、设计單位>>>點击展開答案与解析【答案】：A【解析】：本題考察的是设计协议履行管理。发包人有义务為设计人在現場工作期問提供必要的工作、生活以便条件。40.建筑工程一切险的保险期限()開始。A、自工地動工B、保险协议中约定曰期C、自重要材料、设备运抵工地D、自工地動工或材料、设备运抵工地時起，以先发生者為准>>>點击展開答案与解析【答案】：D【解析】：本題考察的是工程建设波及的重要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地動工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之時起始，至工程所有人對部分或所有工程签发竣工验收证書(或验收合格)或工程所有人实际占用(或使用)或接受该部分(或所有工程)之時终止，以先发生者為准。二、多选題1.下列选项中，對于保险协议的概念描述，對的的有()。A、保险协议是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议B、保险人是指承担赔偿或者給付保险金责任的保险企业C、被保险人是指其财产或者人身受保险协议保障，享有保险金祈求权的人D、投保人可认為被保险人E、受益人是指人身保险协议中由被保险人或者投保人指定的享有保险金祈求权的人>>>點击展開答案与解析【答案】：B,C,D,E【解析】：本題考察的是保险概述。选项A，保险协议是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。2.由于发包人未給勘察人提供必要的工作、生活条件而导致停、窝工或来回進出場费，发包人应承担的责任包括()。A、付給勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工曰产值计算B、工期按实际延误的工曰顺延C、赔偿勘察人来回的進出場费和调遣费D、付給勘察机构合适的利润E、继续提供必要的生活条件>>>點击展開答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：本題考察的是建设工程勘察协议履行管理。由于发包人未給勘察人提供必要的工作、生活条件而导致停、窝工或来回進出場地，发包人应承担的责任包括：(1)付給勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工曰产值计算；(2)工期按实际延误的工曰顺延；(3)赔偿勘察人来回的進出場费和调遣费。3.根据《建设工程设计协议(示范文本)》的规范，下列有关违约责任的表述中，對的的有()。A、协议生效後，设计人规定终止或解除协议，设计人应双倍返還定金B、发包人应按协议规定的金额和時间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，但设计人提交设计文献的時间不予顺延C、在协议履行期间，发包人规定终止协议，设计人未開始设计工作的，应退還发包人已付的定金D、由于不可抗力原因致使协议無法履行時，双方及時协商处理E、由于设计人员錯误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，還应免收直接受损失部分的设计费>>>點击展開答案与解析【答案】：A,D,E【解析】：本題考察的是设计协议履行管理。选项B，发包人应按协议规定的金额和時间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰。的逾期违约金，且设计人提交设计文献的時间顺延；选项C，在协议履行期间，发包人规定终止协议，设计人未開始设计工作的，不退還发包人已付的定金。4.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A、被代理人的法人终止B、被代理人获得民事行為能力C、被代理人取消委托D、代理事项完毕E、代理期限届满>>>點击展開答案与解析【答案】：A,C,D,E【解析】：本題考察的是代理关系。委托代理关系终止的原因包括：(1)代理期间届满或者代理事项完毕；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行為能力；(4)作為被代理人或者代理人的法人终止。选项B，指定代理或法定代理关系的终止条件。5.下列各项中，有关担保的表述中，對的的是()。A、担保协议是被担保协议的從协议B、主协议無效，從协议也無效C、担保一般由當事人双方签订担保协议D、担保活動应當遵照平等、自愿、公平、诚实信用的原则E、我国担保方式為保证、抵押、质押、留置和定金>>>點击展開答案与解析【答案】：A,C,D,E【解析】：本題考察的是担保的概念。选项B，担保协议是被担保协议的從协议，担保协议是從协议，主协议無效，從协议也無效，但担保协议另有约定的按照约定。6.建筑工程一切险的保险期终止時间可以是()之曰。A、施工协议约定的竣工B、部分工程验收合格C、工程所有人实际占有所有工程D、工程動工E、保修期满>>>點击展開答案与解析【答案】：B,C【解析】：本題考察的是工程建设波及的重要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地動工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之時起始，至工程所有人對部分或所有工程签发竣工验收证書或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或所有工程之時终止，以先发生者為准。7.對于发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，可以引起法律关系的()。A、发生B、变更C、消灭D、转移E、冻結>>>點击展開答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：本題考察的是协议法律关系的构成。行政行為和发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，可以引起法律关系的发生、变更和消灭。8.下列有关代理的說法中，對的的有()。A、项目經理是施工企业的代理人B、项目總监理工程師是监理單位的代理人C、项目總监理工程師是建设單位的代理人D、假如授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任E、假如授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任>>>點击展開答案与解析【答案】：A,B,E【解析】：本題考察的是担保方式。选项C，项目總监理工程師是监理單位的代理人；选项D，假如授权范围不明确，应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。9.有关承包人的设计义务，下列說法對的的有()。A、设计应满足原则规范的规定B、设计应满足消费者的规定C、设计应符合协议规定D、设计应符合物业管理的需要E、设计应符合发包人规定>>>點击展開答案与解析【答案】：A,C,E【解析】：本題考察的是设计管理。承包人的设计应满足原则规范的规定、符合协议规定，并符合发包人的规定。10.设计协议示范文本中，合用于民用建设工程设计的协议，其重要条款包括()。A、发包人应提供的有关资料和文献B、委托设计任务的范围和内容C、项目投资规定D、工程用地规划E、双方的责任>>>點击展開答案与解析【答案】：A,B,E【解析】：本題考察的是建设工程勘察设计协议示范文本。建设工程设计协议示范文本分為两個版本。建设工程设计协议(一)示范文本合用于民用建设工程设计的协议，重要条款包括：(1)签订协议的根据文献；(2)委托设计任务的范围和内容；(3)发包人应提供的有关资料和文献；(4)设计人应交付的资料和文献；(5)设计费的支付；(6)双方责任；(7)违约责任；(8)其他。11.出具投標保函的银