《2025总包施工合同基础设施建设部分 共创》

《2025总包施工合同--基础设施建设部分-共创》正文：本合同由以下双方于年月日签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规，甲乙双方就项目基础设施建设施工总承包事宜协商一致，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：本工程为项目基础设施建设部分，以下简称“本工程”。工程地点：本工程位于。承包范围：包括但不限于以下内容：（1）道路施工；（2）给排水管网安装；（3）电力通信管线敷设；（4）绿化及附属设施；（5）其他基础设施相关工程。工程质量标准：本工程执行国家现行的《建筑安装工程质量检验评定统一标准》及其他相关规范，达到合格标准。具体要求详见附件《技术规范书》。第二条合同工期开工日期：乙方应于年月日进场施工，并于当日开始计算工期。竣工日期：本工程计划于年月日完工，总工期为日历天。延期责任：（1）因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权顺延工期；（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）影响施工进度的，双方另行协商工期调整。验收期限：工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知之日起日内组织验收。第三条合同价款合同总价：本工程承包总价为人民币（大写）__元整（￥），包括但不限于施工费、材料费、管理费等所有费用。付款方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月日前乙方提交上月完成工程量报告，经甲方审核后于次月日支付相应进度款；（3）竣工结算：验收合格后日内，双方办理竣工结算，甲方支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质量保证金，待保修期满后无质量问题一次性无息退还。第四条双方责任与义务甲方责任与义务：提供施工场地并负责拆迁、清理工作。按时支付工程款，不得拖欠。负责办理施工许可证等相关手续。协调周边关系，确保施工顺利进行。及时提供设计图纸及技术要求。乙方责任与义务：编制施工组织设计并报甲方审批后实施。按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。负责施工现场的安全管理，遵守安全生产相关规定。妥善保管甲方提供的材料及设备，防止丢失或损坏。工程竣工后及时清理场地，并按要求进行保修。第五条材料与设备本工程所需材料由乙方自行采购，但需符合国家质量标准及设计要求。甲方提供的材料、设备，乙方应妥善保管并合理使用，不得挪作他用。如因材料质量问题导致返工或工期延误，责任由提供方承担。第六条工程变更因设计变更或其他原因需要调整施工内容的，双方协商一致后签订补充协议。变更引起的费用增减按实际发生计算，并在结算时一并处理。第七条质量与验收乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量达标。隐蔽工程完工后，乙方通知甲方验收，未经甲方签字确认不得进入下一道工序。工程竣工后，双方共同组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。第八条安全与文明施工乙方应建立健全安全生产责任制，采取有效措施保障施工现场安全。施工期间发生的安全事故由责任方承担全部责任和费用。乙方应遵守当地环保要求，做到文明施工，减少噪音、扬尘等污染。第九条违约责任甲方违约：（1）未能按时支付工程款的，按日向乙方支付逾期金额‰的违约金；（2）因甲方原因导致工期延误的，相应顺延工期并承担损失。乙方违约：（1）未按期完成施工任务的，每延期一日支付合同总价‰的违约金；（2）工程质量未达到约定标准的，返工直至合格，并承担由此产生的费用。第十条保修条款本工程的保修期限为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方接到甲方维修通知后小时内响应，日内完成修复工作。第十一条不可抗力因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方协商解决；若无法继续履行，本合同终止，已完工程量按实际结算。第十二条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十三条其他条款本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：