砌墙清工合同协议

砌墙清工合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供砌墙清工服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：乙方负责按照甲方提供的设计图纸及要求，完成[工程范围内所有墙体的砌筑工作，包括但不限于基础墙体、隔断墙体、承重墙等的砌砖、勾缝、墙面清理等清工项目。砌墙所用材料（如砖块、水泥、沙子等）由甲方提供，但乙方应负责在施工现场对材料进行合理堆放、保管，并根据施工进度合理使用，避免浪费和损坏。4.质量标准：墙体砌筑应符合国家现行的《砌体结构工程施工质量验收规范》及相关行业标准的要求，保证墙体垂直平整，灰缝饱满均匀，墙体平整度误差不超过[具体误差数值]毫米，垂直度误差不超过[具体误差数值]毫米。墙体转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。预留洞口、预埋件、管道等应在砌筑时正确留出或预埋，不得事后凿墙打洞。墙体上的脚手眼应采用符合设计及规范要求的材料堵塞密实。乙方应在每完成一层或一段墙体砌筑后，及时通知甲方进行质量检查，经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到质量标准，由此产生的费用由乙方自行承担。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及质量标准进行施工。有权根据工程实际情况，对施工进度、施工方案等进行调整，但应提前通知乙方。对乙方施工质量不合格或未按照合同约定履行义务的情况，有权要求乙方整改或采取其他补救措施，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权扣除相应工程款或解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。2.义务：按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。负责提供施工所需的设计图纸、技术交底资料，并组织相关人员对乙方进行技术交底。协调施工现场的周边关系，为乙方施工创造良好的施工环境，确保施工顺利进行。按照合同约定及时提供砌墙所需的材料，并保证材料的质量符合国家标准及设计要求。如因材料质量问题导致工程质量问题，由甲方承担相应责任。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、技术交底资料等，并在施工过程中得到甲方的技术指导和支持。对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的行为，有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。2.义务：按照合同约定及质量标准组织施工，确保工程质量达到合格标准。在施工过程中，应严格遵守国家现行的施工规范和安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因导致工程质量问题或发生安全事故，由乙方承担全部责任。按照甲方要求的施工进度计划组织施工，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金；如因工期延误给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。负责施工现场的管理，做到文明施工，保持施工现场整洁有序。施工过程中产生的建筑垃圾应及时清理，运至甲方指定的地点堆放。妥善保管甲方提供的施工材料，不得擅自挪用、浪费或损坏。如因乙方保管不善导致材料丢失或损坏，乙方应负责照价赔偿。按照国家法律法规的规定，为其雇佣的施工人员购买足额的社会保险，如因乙方未为施工人员购买保险而导致的一切纠纷和损失，由乙方自行承担。在施工过程中，如发现设计图纸存在问题或与实际情况不符，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行处理。负责与其他施工单位的协调配合工作，确保整个工程施工的顺利进行。如因乙方协调不力导致工程施工受到影响，乙方应承担相应责任。三、工程款及支付方式1.工程款：本合同砌墙清工工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。当乙方完成[工程进度节点]的砌墙工作并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付至工程款的[支付比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余工程款作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款天数上限]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金。因甲方逾期付款导致乙方损失的，甲方还应承担赔偿责任。若甲方未按照合同约定提供施工所需的设计图纸、技术交底资料或材料，导致乙方无法正常施工，工期延误的责任由甲方承担。同时，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定及质量标准进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量标准。如因乙方返工整改导致工期延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的施工进度计划组织施工，导致工期延误，乙方应按照本合同约定向甲方支付违约金。如因工期延误给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。乙方每逾期一天，应按照合同总价款的[工期延误违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[工期延误天数上限]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[合同解除违约金比例]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成的损失超过违约金数额的，乙方还应继续赔偿甲方的损失。若乙方擅自挪用、浪费或损坏甲方提供的施工材料，乙方应负责照价赔偿，并承担因此给甲方造成的其他损失。若乙方在施工过程中违反国家法律法规或安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。若乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽