安装劳务委托合同协议

安装劳务委托合同协议甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有安装劳务需求，乙方具备提供相关劳务的能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供安装劳务事宜达成如下协议：一、委托事项及标的物或服务具体描述（一）委托事项甲方委托乙方承担[具体安装项目名称]的安装劳务工作。（二）安装项目详细内容1.设备安装安装[设备名称1]，数量为[x]台，规格型号为[具体型号1]，需按照设备安装说明书及甲方要求进行精确安装，确保设备的稳固性和正常运行。安装[设备名称2]，涵盖配套的管道连接、电气布线等工作，要求连接紧密、布线整齐规范，符合安全标准。2.系统安装安装[系统名称]，包括但不限于硬件设备的组装、软件系统的调试与配置，确保系统能够实现[系统功能描述]，满足甲方业务需求。对[相关附属系统]进行安装，保证与主系统的兼容性和协同工作能力，实现数据的准确传输和共享。3.其他安装工作根据甲方现场实际情况，进行[具体其他安装事项1]的安装工作，如[详细说明安装要求和标准]。完成[具体其他安装事项2]的安装任务，确保安装质量达到行业优良水平，符合甲方对工程整体的美观性和实用性要求。（三）安装地点安装地点为甲方指定的位于[具体地点]的场所。乙方应在甲方规定的时间内安排人员和设备到达安装现场，并按照甲方要求有序开展安装工作。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照甲方的要求和标准进行安装作业。有权根据实际情况对安装项目的内容、进度等进行调整，但应提前通知乙方，并给予乙方合理的准备时间。如乙方的安装工作不符合合同约定或相关标准，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供开展安装工作所需的相关资料，包括但不限于安装图纸、技术要求、设备清单等，并确保资料的准确性和完整性。为乙方的安装工作提供必要的协助和支持，包括协调现场其他施工单位、提供临时施工场地、解决施工过程中遇到的外部协调问题等。按照合同约定及时支付乙方的劳务费用，如逾期支付，应按照合同约定承担相应的违约责任。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和协助，如甲方未履行相关义务导致乙方安装工作延误或增加额外成本，乙方有权要求甲方给予相应的补偿。根据合同约定收取劳务费用，在甲方支付逾期时，有权要求甲方支付逾期利息及承担违约责任。在安装工作过程中，如发现甲方提供的资料存在错误或不合理之处，有权及时通知甲方，并要求甲方进行修正。2.义务按照国家相关法律法规、行业标准以及本合同约定，组织具备相应资质和经验的人员进行安装工作，确保安装质量达到优良标准。制定详细的安装工作计划和施工方案，并提交甲方审核。按照甲方审核通过的计划和方案组织施工，确保安装工作按时完成。在安装过程中，严格遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。负责安装所需设备、工具、材料的采购、运输和保管，但设备、材料的质量和规格应符合合同约定及相关标准要求。对安装工作中涉及的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。在安装工作完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用本合同约定的劳务费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部安装劳务工作所需的人工费用、设备材料费用、运输费用、管理费用、利润、税金等一切费用，除因甲方原因导致的变更外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付劳务费用的[x]%作为预付款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方完成安装工作总量的[x]%后，向甲方提交进度报告及付款申请，甲方在收到报告和申请后的[x]个工作日内审核并支付劳务费用的[x]%，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。3.验收款：安装工作全部完成并经甲方验收合格后，乙方提交验收报告及结算申请，甲方在收到报告和申请后的[x]个工作日内审核并支付至劳务费用的[x]%，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：剩余劳务费用的[x]%作为质保金，质保期为自验收合格之日起[x]个月。质保期满后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息支付给乙方。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定按时支付劳务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付逾期违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权暂停安装工作，并要求甲方支付已完成工作对应的劳务费用及逾期违约金，同时甲方应承担乙方因暂停工作而产生的损失。2.因甲方原因导致安装工作变更或延误，甲方应承担由此增加的费用，并相应顺延安装工期。如因甲方原因造成乙方窝工、停工等损失的，甲方应按照实际损失给予乙方赔偿。3.甲方违反合同约定的保密义务，应向乙方支付违约金人民币[具体金额]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的时间、质量标准完成安装工作，每逾期一日，应按照劳务费用的[x]%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款项，同时乙方应按照劳务费用的[x]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。2.乙方提供的设备、材料不符合合同约定或相关标准要求，乙方应负责无偿更换，并承担由此造成的工期延误和费用增加等责任。如因乙方提供的设备、材料问题导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.乙方违反合同约定的安全义务，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。4.乙方违反合同约定的保密义务，应向甲方支付违约金人民币[具体金额]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章