安装工程挂靠合同协议

安装工程挂靠合同协议甲方（被挂靠方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（挂靠方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方具备安装工程施工资质及能力，甲方同意乙方以甲方名义承接安装工程项目。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及范围：包括但不限于[具体列举安装工程涵盖的系统、设备等详细内容，如电气系统安装、管道安装、消防设备安装等]，具体以施工图纸及相关工程文件为准。4.工程期限：自[预计开工日期]起至[预计竣工日期]止，总工期为[x]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方施工过程进行监督、检查，提出整改意见。按照本协议约定收取管理费等相关费用。如乙方违反本协议约定或法律法规规定，有权解除本协议，并要求乙方承担相应责任。2.义务向乙方提供承接工程所需的资质证书、营业执照等相关文件，并协助乙方办理与工程项目相关的手续，费用由乙方承担。负责与建设单位签订建设工程施工合同，并将合同副本提供给乙方。按照建设工程施工合同约定，及时支付工程款，并在扣除管理费等相关费用后，将剩余款项支付给乙方。（二）乙方权利义务1.权利有权以甲方名义承接安装工程项目，并按照本协议约定进行施工。有权要求甲方按照本协议约定提供相关文件及协助办理手续。在按照本协议约定完成工程项目后，有权获得相应工程款。2.义务自行组织施工队伍，按照国家相关规范、标准及建设工程施工合同要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。负责施工过程中的安全管理工作，承担施工过程中的安全责任，如发生安全事故，由乙方承担全部责任及损失。按照建设工程施工合同约定及甲方要求，按时完成工程进度，确保工程按期竣工。自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备费用等。遵守国家法律法规及甲方的各项规章制度，不得将工程转包或分包给第三方。负责与建设单位、监理单位等相关部门的沟通协调工作，及时处理施工过程中出现的问题。在工程竣工后，负责整理工程资料，提交给甲方归档，并配合甲方进行工程竣工验收。三、费用及支付方式（一）费用1.管理费：乙方按照工程总造价的[x]%向甲方支付管理费。管理费在每次甲方收到建设单位工程款后，按照比例扣除。2.其他费用：乙方承担因承接工程项目而产生的其他费用，如资质证书年检费、税务费用等。（二）支付方式1.建设单位支付工程款到甲方账户后，甲方在扣除管理费等相关费用后，于[x]个工作日内将剩余款项支付给乙方。2.乙方应在每次收到甲方支付的工程款后，向甲方提供合法有效的发票。四、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本协议约定向乙方提供相关文件及协助办理手续，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应损失。2.如甲方未按照本协议约定及时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照国家相关规范、标准及建设工程施工合同要求进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工，直至工程质量达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。2.如乙方未按照本协议约定按时完成工程进度，每逾期一日，应按照工程总造价的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应责任。3.如乙方将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总造价的[x]%向甲方支付违约金。4.如乙方违反国家法律法规及甲方的各项规章制度，导致甲方受到行政处罚或其他损失，乙方应承担全部责任及损失。五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程项目竣工验收合格、工程款结清后终止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________