工地钻孔合同协议_第1页
工地钻孔合同协议_第2页
工地钻孔合同协议_第3页
工地钻孔合同协议_第4页
工地钻孔合同协议_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工地钻孔合同协议甲方(委托方):姓名:______________________身份证号码:________________地址:____________________联系电话:________________乙方(受托方):名称:____________________统一社会信用代码:__________地址:____________________联系电话:________________鉴于甲方在[具体项目名称]工地有钻孔作业需求,乙方具备相应的钻孔作业资质和能力,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方委托乙方进行工地钻孔作业事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.钻孔作业内容乙方负责在甲方指定的工地位置,按照甲方提供的钻孔设计要求,进行钻孔作业。钻孔孔径为[具体孔径数值]毫米,钻孔深度为[具体深度数值]米,钻孔垂直度偏差应控制在[具体偏差范围]以内。钻孔数量共计[x]个,具体钻孔位置由甲方现场指定。2.钻孔质量标准乙方钻孔作业应符合国家及行业现行的相关标准和规范要求,钻孔完成后应保证孔壁光滑、无塌孔、缩孔等质量问题,确保后续施工的顺利进行。钻孔岩芯采取率应满足[具体采取率要求],岩芯应完整、无破碎,并按甲方要求进行妥善保存和标识。3.作业时间和工期乙方应在本合同签订后[x]个工作日内进场施工。具体作业时间为每天上午[开始时间]下午[结束时间],因不可抗力或甲方原因导致的停工、窝工除外。工期自乙方正式进场施工之日起计算,预计总工期为[x]天。如因甲方原因导致工期延误,乙方不承担责任;如因乙方自身原因导致工期延误,每延误一天,乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。若因乙方原因造成工期延误超过[x]天,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。4.作业地点本次钻孔作业地点为[详细地址]二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权对乙方的钻孔作业过程进行监督检查,提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的质量标准、作业时间和工期完成钻孔作业。如乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。2.义务向乙方提供钻孔作业所需的相关资料,包括但不限于钻孔设计图纸、地质勘察报告等,并对资料的真实性、准确性负责。负责协调施工现场的周边关系,为乙方钻孔作业提供必要的施工条件,包括但不限于场地平整、通水通电等。按照合同约定及时支付乙方钻孔作业费用。在乙方钻孔作业过程中,如因甲方原因需要变更钻孔设计要求或作业地点,应提前通知乙方,并承担因此增加的费用和给乙方造成的损失。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付钻孔作业费用。在甲方未按照合同约定履行义务时,有权暂停施工,并要求甲方承担违约责任。对于甲方提出的不合理要求,有权拒绝。2.义务具备从事钻孔作业所需的资质证书和安全生产许可证,并向甲方提供相关证书的复印件。派遣具备相应专业技能和经验的施工人员进行钻孔作业,施工人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度。负责钻孔作业所需设备、材料的采购、运输、安装、调试及维护保养,并承担相应费用。设备和材料应符合国家及行业现行标准和规范要求,能够满足钻孔作业的质量和安全需要。按照合同约定的质量标准、作业时间和工期完成钻孔作业,并对钻孔作业质量负责。在钻孔作业过程中,如发现异常情况应及时通知甲方,并采取相应的措施进行处理。做好施工现场的安全防护工作,设置明显的安全警示标志,确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。在钻孔作业完成后,负责清理施工现场,将钻孔产生的废弃物运至甲方指定的地点,并按照环保要求进行处理。按照国家及地方有关规定,为施工人员缴纳社会保险费用,并提供必要的劳动保护用品。三、费用及支付方式(一)费用标准本合同钻孔作业费用为人民币[x]元(大写:[大写金额]),此费用为固定总价,包含乙方完成钻孔作业所需的全部费用,包括但不限于设备费、材料费、人工费、运输费、管理费、利润、税金等,不因任何因素调整(除本合同约定的调整情况外)。(二)支付方式1.合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的[x%]作为预付款,即人民币[x]元(大写:[大写金额])。2.乙方完成全部钻孔作业的[x%]时,甲方应向乙方支付合同总金额的[x%],即人民币[x]元(大写:[大写金额])。3.钻孔作业全部完成且经甲方验收合格后,甲方应在[x]个工作日内支付剩余合同款项,即人民币[x]元(大写:[大写金额])。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、验收标准和方法1.验收标准钻孔作业完成后,乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应按照本合同约定的钻孔质量标准对钻孔作业进行验收,包括但不限于钻孔孔径、深度、垂直度、岩芯采取率等指标。如验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,直至达到验收标准,整改费用由乙方承担。2.验收方法甲方组织相关人员对钻孔作业进行现场检查,并对岩芯进行抽样送检。检验机构应具备相应的资质,检验费用由责任方承担。如抽样送检结果符合本合同约定的质量标准,则视为钻孔作业验收合格;如抽样送检结果不符合质量标准,则乙方应负责重新钻孔或采取其他补救措施,直至验收合格。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付乙方钻孔作业费用,每逾期一天,应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完成工作量的费用及违约金,同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。因甲方原因导致乙方无法按照合同约定的作业时间和工期进行施工,甲方应承担乙方因此增加的费用和损失,并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准完成钻孔作业,乙方应负责无偿返工,直至达到质量标准。如因返工导致工期延误,乙方应按照本合同约定承担工期延误违约金。如因乙方原因给甲方造成其他损失的,乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的作业时间和工期完成钻孔作业,每延误一天,应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。若因乙方原因造成工期延误超过[x]天,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。如乙方给甲方造成其他损失的,乙方还应承担全部赔偿责任。乙方违反本合同约定,擅自将钻孔作业转包或分包给第三方的,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。如乙方给甲方造成其他损失的,乙方还应承担全部赔偿责任。乙方施工人员在施工现场违反甲方规章制度或发生安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜,双方可另行协商

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论