2025智能家居升级改造合同范本

2025智能家居升级改造合同范本合同编号：签订地点：签订日期：甲方（委托方）：法定代表人：地址：联系XX：乙方（承接方）：法定代表人：地址：联系XX：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方就智能家居升级改造工程相关事宜达成如下协议：一、项目基本情况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目范围：智能家居系统升级改造，包括但不限于智能控制系统、智能安防系统、智能影音系统、智能照明系统、智能环境控制系统及相关设备的安装调试。1.4项目内容：二、乙方责任与义务2.1施工责任（1）乙方负责工程的全面施工管理，确保工程质量和工期。（2）乙方应向甲方提供详细的施工方案，经甲方书面认可后方可执行。（3）乙方需按国家及地方相关规定进行施工，确保工程符合相关标准。（4）乙方应采取必要的安全措施，确保施工现场安全，避免发生人身伤亡和财产损害。2.2进度管理（1）乙方应严格遵守双方约定的工期，按时完成各阶段任务。（2）如遇不可抗力因素导致工期延迟，乙方应立即书面通知甲方，并协商调整工期。2.3质量标准（1）乙方使用的设备、材料应符合国家及行业标准，具体品牌型号由双方协商确定。（2）乙方施工质量应符合相关技术规范及设计要求。（3）乙方应提供详细的工程竣工资料，包括但不限于竣工图、设备清单、操作手册等。2.4环保措施（1）乙方应采取有效措施，减少施工对周边环境的影响。（2）乙方不得将危险、有害物质排放至施工现场外，确保环境保护。三、甲方责任与义务3.1配合义务（1）甲方应为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。（2）甲方应指派专人负责与乙方的工作协调，及时处理施工过程中出现的问题。3.2支付责任（1）甲方应按合同约定按时支付工程款项。（2）甲方应提供必要的财务支持，不得无故拖延支付。四、工期管理4.1工期要求（1）总工期为日历天，自开工之日起算。（2）具体节点工期由双方协商确定，作为合同附件。4.2工期顺延（1）因甲方原因导致的停工，工期相应顺延。（2）因不可抗力因素造成的停工，工期相应顺延。五、费用与支付方式5.1合同总金额人民币元整（￥），包含设计费、设备材料费、安装调试费、技术服务费等所有相关费用。5.2支付方式（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%，即人民币元整（￥）作为预付款。（2）设备进场并经甲方验收后5个工作日内，甲方支付合同总价的40%，即人民币元整（￥）。（3）项目竣工并通过甲方验收后5个工作日内，甲方支付合同总价的25%，即人民币元整（￥）。（4）剩余5%即人民币元整（￥）作为质保金，质保期满后无质量问题无息支付。六、设备与材料6.1设备清单详细设备清单作为合同附件，由乙方提供并经甲方书面确认。6.2材料质量所有材料应符合国家质量标准，满足设计要求。6.3更换与维护（1）若设备在质保期内出现故障，乙方应免费更换或维修。（2）质保期外，乙方提供有偿维修服务。七、验收与维护7.1验收标准（1）系统功能符合设计要求，运行稳定。（2）设备安装符合规范，外观无瑕疵。（3）操作界面友好，使用说明清晰。7.2维护服务（1）质保期为个月，自项目验收合格之日起算。（2）质保期内提供免费维修服务。（3）质保期外提供终身有偿维修服务。八、违约责任8.1违约金（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。（2）因甲方原因导致工程停工，每停工一天向乙方支付合同总价的0.1%作为违约金。8.2赔偿责任（1）因乙方施工不当造成甲方财产损失的，乙方应承担赔偿责任。（2）因甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。九、争议解决9.1友好协商如履行本合同发生争议，双方应通过友好协商解决。9.2法律途径协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他条款10.1补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2解释权本合同最终解释权归双方共同所有，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同条款。10.3生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目质保期结束且全部款项结清后终止。十一、合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签名：日期：乙方（盖章）