公路延期补充合同标准文本

公路延期补充合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方公路建设项目的延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：

一、合同背景

1.1甲方为公路建设项目业主，乙方为公路建设项目施工单位。

1.2甲方与乙方于____年____月____日签订了《公路建设项目施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________。

1.3由于不可抗力、政府行为、社会公共利益等非乙方原因，导致公路建设项目延期。

二、延期原因及期限

2.1延期原因：______（具体说明延期原因，如自然灾害、政策调整等）。

2.2延期期限：______（具体说明延期期限，如延长____个月）。

三、延期期间的工程款支付

3.1乙方在延期期间应继续履行主合同约定的工程款支付义务。

3.2甲方应按照主合同约定的支付比例，在延期期间向乙方支付工程款。

3.3甲方应在延期期限届满后______日内，向乙方支付全部延期期间的工程款。

四、延期期间的工程进度及质量要求

4.1乙方应按照主合同约定的工程进度及质量要求，继续推进公路建设项目的施工。

4.2乙方在延期期间应保证工程质量，不得因延期而降低工程质量标准。

五、违约责任

5.1甲方未按本协议约定支付延期期间的工程款，应向乙方支付______（具体比例）的违约金。

5.2乙方未按本协议约定履行工程进度及质量要求，应向甲方支付______（具体比例）的违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本协议作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

7.2本协议一式______份，甲乙双方各执______份。

附件：

1.《公路建设项目施工合同》

2.《延期原因证明材料》

3.《工程进度及质量要求》

4.《工程款支付凭证》

5.《争议解决协议》

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为公路建设项目业主，乙方（以下简称“乙方”）为公路建设项目施工单位，丙方（以下简称“丙方”）为公路建设项目的监理单位。为明确各方在公路建设项目延期期间的责、权、利，确保工程质量和进度，经三方友好协商，达成如下补充协议：

一、合同背景

1.1甲方为公路建设项目业主，乙方为公路建设项目施工单位，丙方为公路建设项目的监理单位。

1.2甲方与乙方于____年____月____日签订了《公路建设项目施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________。

1.3由于不可抗力、政府行为、社会公共利益等非乙方原因，导致公路建设项目延期。

二、延期原因及期限

2.1延期原因：______（具体说明延期原因，如自然灾害、政策调整等）。

2.2延期期限：______（具体说明延期期限，如延长____个月）。

三、第三方丙方的责任与权利

3.1丙方作为监理单位，负责对公路建设项目的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合国家相关标准和要求。

3.2丙方有权要求乙方在延期期间按照原定计划推进工程进度，并对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见。

3.3丙方有权对乙方在延期期间发生的工程变更进行审核，确保变更的合理性和必要性。

3.4丙方有权要求乙方提供延期原因证明材料，并监督乙方采取有效措施减少延期对工程进度和质量的影响。

四、甲方权益保障

4.1甲方有权要求乙方在延期期间继续履行主合同约定的工程款支付义务。

4.2甲方有权要求乙方在延期期间保证工程质量，不得因延期而降低工程质量标准。

4.3甲方有权要求丙方对乙方施工过程中的问题进行及时处理，确保工程进度不受影响。

4.4甲方有权要求乙方在延期期间提供延期原因证明材料，并配合甲方对延期原因进行调查。

五、乙方责任与义务

5.1乙方应按照主合同约定的工程进度及质量要求，在延期期间继续推进公路建设项目的施工。

5.2乙方应配合丙方对施工过程进行监理，及时整改丙方提出的问题。

5.3乙方应按照甲方要求提供延期原因证明材料，并积极配合甲方调查延期原因。

六、违约责任

6.1乙方未按本协议约定履行工程款支付义务，应向甲方支付______（具体比例）的违约金。

6.2乙方未按本协议约定保证工程质量，应向甲方支付______（具体比例）的违约金。

6.3丙方未按本协议约定履行监理职责，应向甲方支付______（具体比例）的违约金。

七、限制条款

7.1乙方在延期期间不得擅自改变工程进度和质量标准。

7.2乙方在延期期间不得将工程分包或转包给其他单位或个人。

7.3乙方在延期期间不得因延期原因导致工程进度延误。

八、争议解决

8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本协议作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

9.2本协议一式______份，甲乙丙三方各执______份。

第三方介入的意义和目的在于保障甲方的权益，确保公路建设项目的质量和进度。甲方为主导的目的和意义在于维护自身的合法权益，确保工程按期完成，降低延期对自身利益的影响。通过本协议，甲乙丙三方明确了各自的责、权、利，为公路建设项目的顺利推进提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为某建筑工程项目的承包商，甲方（以下简称“甲方”）为该项目的业主，丁方（以下简称“丁方”）为建筑工程项目的咨询顾问。鉴于乙方在项目实施过程中遇到了不可预见的困难，导致项目进度延误，为明确各方在项目延期期间的责、权、利，保障乙方的合法权益，经三方友好协商，达成如下补充协议：

一、合同背景

1.1乙方为建筑工程项目的承包商，甲方为该项目的业主。

1.2乙方与甲方于____年____月____日签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________。

1.3由于不可预见的地质条件变化、政策调整等非乙方原因，导致建筑工程项目延期。

二、延期原因及期限

2.1延期原因：______（具体说明延期原因，如地质勘探发现地下水位异常、政策要求调整施工方案等）。

2.2延期期限：______（具体说明延期期限，如延长____个月）。

三、第三方丁方的责任与权利

3.1丁方作为咨询顾问，负责对建筑工程项目的实施过程提供专业咨询和建议，协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。

3.2丁方有权要求乙方及时汇报施工进度和遇到的问题，并提供必要的支持。

3.3丁方有权对乙方提交的施工方案和变更申请进行审核，确保其合理性和可行性。

3.4丁方有权要求乙方在延期期间采取有效措施，尽量减少延期对项目成本和进度的影响。

四、乙方权益保障

4.1乙方有权要求甲方在延期期间继续履行主合同约定的工程款支付义务，并按照约定的支付比例支付延期期间的工程款。

4.2乙方有权要求甲方在延期期间提供必要的施工条件和支持，包括但不限于材料供应、设备租赁等。

4.3乙方有权要求甲方在延期期间对因延期产生的额外成本进行补偿。

4.4乙方有权要求丁方在项目延期期间提供专业咨询，协助乙方调整施工计划，以减少延期对项目的影响。

五、甲方责任与义务

5.1甲方应按照主合同约定的工程款支付义务，在延期期间继续向乙方支付工程款。

5.2甲方应配合乙方在延期期间采取的调整措施，确保项目能够尽快恢复施工。

5.3甲方应按照丁方的建议，对施工方案和变更申请进行审核，并在合理时间内作出决定。

六、违约责任

6.1甲方未按本协议约定支付延期期间的工程款，应向乙方支付______（具体比例）的违约金。

6.2甲方未按本协议约定提供必要的施工条件和支持，应向乙方支付______（具体比例）的违约金。

6.3乙方未按本协议约定采取有效措施减少延期影响，应向甲方支付______（具体比例）的违约金。

七、限制条款

7.1乙方在延期期间不得擅自改变施工方案，未经丁方审核同意的变更不得实施。

7.2乙方在延期期间不得将工程分包或转包给其他单位或个人。

7.3乙方在延期期间不得因延期原因导致工程成本显著增加。

八、争议解决

8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本协议作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

9.2本协议一式______份，甲乙丁三方各执______份。

乙方为主导的目的和