钢筋绑扎承包协议书

钢筋绑扎承包协议书甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有钢筋绑扎工程需要承包给乙方进行施工，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方钢筋绑扎工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：本工程钢筋绑扎工作包括但不限于[列举具体的钢筋绑扎部位，如基础钢筋绑扎、主体结构柱钢筋绑扎、梁钢筋绑扎、板钢筋绑扎等]。乙方应按照施工图纸及相关规范要求，负责完成所有钢筋的调直、切断、弯曲、绑扎等工作。钢筋的品种、规格和质量必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。乙方应确保所使用的钢筋具有质量合格证明文件，并按规定进行抽样检验，检验费用由乙方承担。钢筋绑扎应牢固、整齐，钢筋的间距、数量、锚固长度等必须符合设计和规范要求。在绑扎过程中，乙方应注意保护钢筋不受污染和损坏，如有钢筋表面有油污、铁锈等，应进行清理。对于钢筋的接头，应根据设计要求采用合适的连接方式（如焊接、机械连接等），接头位置、数量及质量应符合规范规定。乙方应负责接头的施工，并确保接头质量达到验收标准。二、承包方式本工程采用[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]的承包方式。1.若为包工包料：乙方应负责提供完成本工程所需的全部钢筋材料，材料的质量、规格、型号等必须符合设计及规范要求。乙方应确保所采购的钢筋有质量合格证明文件，并按规定进行送检，送检合格后方可用于工程施工。乙方应按照工程进度计划，及时供应钢筋材料到施工现场，并负责钢筋材料的卸货、堆放及保管。在保管过程中，应采取有效的防雨、防潮、防锈等措施，防止钢筋受损。2.若为包工不包料：甲方应按照乙方提供的钢筋材料计划，及时供应合格的钢筋材料到施工现场。甲方供应的钢筋材料应满足工程进度需要，并承担钢筋材料的采购费用。乙方应负责对甲方供应的钢筋材料进行验收，如发现钢筋材料的品种、规格、质量等不符合要求，应及时通知甲方进行处理。乙方在验收合格后，负责钢筋材料的卸货、堆放及保管，并承担因保管不善造成的钢筋材料损失。三、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天。4.工期调整：如遇下列情况，经甲方代表确认后，工期相应顺延：因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府指令等）导致工程无法正常施工的；因设计变更或甲方提出的工程变更导致工程量增加或施工难度加大，影响施工进度的；因甲方原因造成的停水、停电、停气，连续影响8小时以上的；经甲方同意的其他合理原因。乙方应在上述情况发生后3天内，向甲方提交书面报告，说明延误的原因及预计延误的天数。甲方应在收到报告后3天内给予书面答复，逾期未答复的，视为同意顺延工期。乙方应采取积极措施，尽量缩短工期延误时间。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。上述合同价款为固定总价，不因市场价格波动、政策调整等因素而调整。除非发生本协议约定的工程变更或其他可调整价款的情况，否则双方不得擅自变更合同价款。2.支付方式：工程进度款支付：乙方完成[具体工程部位或进度节点，如基础钢筋绑扎完成]后，经甲方验收合格，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关资料后10天内，支付合同价款的[x%]作为工程进度款。乙方完成[具体工程部位或进度节点，如主体结构一层钢筋绑扎完成]后，经甲方验收合格，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关资料后10天内，支付至合同价款的[x%]作为工程进度款。以此类推，按照工程进度节点支付相应比例的工程进度款。工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后30天内进行审核，并在审核完毕后15天内支付至合同价款的[x%]。剩余合同价款的[x%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，甲方在10天内一次性无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程需要，对工程进度、质量、安全等方面进行调整和指挥。按照本协议约定的时间和方式支付工程价款。对乙方提交的工程资料进行审核，如发现资料不符合要求，有权要求乙方补充或修正。2.义务：向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。负责协调施工现场周边关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时供应钢筋材料（如采用包工不包料方式）。组织相关人员对乙方完成的工程进行验收，并在验收合格后及时办理结算和支付手续。（二）乙方权利义务1.权利：按照本协议约定的价格和方式获取工程价款。要求甲方提供施工图纸及相关技术资料，并在施工过程中得到甲方的技术指导和支持。对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的行为，有权拒绝并提出异议。2.义务：按照施工图纸及相关规范要求，组织施工人员进行钢筋绑扎工程施工，确保工程质量达到合格标准。制定施工进度计划，并严格按照计划组织施工，确保工程按时竣工。如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。负责施工现场的安全管理工作，配备必要的安全防护用品，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工扬尘、噪声等污染，保护环境。按照甲方要求，及时提交工程进度报告、质量检验报告、竣工结算报告等相关资料。在施工过程中，如发现施工图纸或实际情况与合同约定不符，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行处理。负责对所承包工程的成品保护工作，直至工程竣工验收合格。如因乙方原因造成成品损坏，乙方应负责修复或赔偿。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家现行有关建筑工程施工质量验收规范及标准的要求，达到合格等级。2.质量保证措施：乙方应建立质量管理体系，制定质量管理制度，加强对施工过程的质量控制。乙方应配备专业的质量管理人员，对施工质量进行全程监督检查，及时发现和纠正质量问题。乙方应按照施工规范和操作规程进行施工，确保每道工序质量符合要求。在施工过程中，应做好质量检验记录，包括原材料检验记录、工序检验记录、隐蔽工程验收记录等。3.验收程序：乙方完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方在接到乙方的验收申请后，应及时组织相关人员进行验收。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可进行隐蔽。如未经验收擅自隐蔽的，甲方有权要求乙方重新开挖检查，由此产生的费用由乙方承担。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，申请竣工验收。甲方在收到乙方的竣工报告后，应在[x]天内组织相关人员进行竣工验收。如工程质量不符合要求，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方的停工、窝工损失。如甲方擅自变更设计或增加工程内容，导致乙方工程量增加或费用增加的，甲方应给予乙方相应的补偿。2.乙方违约责任：如乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。返工费用由乙方承担，如因返工造成工期延误的，乙方还应承担工期延误的违约责任。如乙方未按照本协议约定的工期完成工程施工，每延误一天，应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程价款，同时乙方应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。如因转包或分包给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。如乙方在施工过程中违反安全管理规定，发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。如乙方未按照本协议约定的要求提交工程资料或提交的资料不符合要求，导致甲方无法及时办理结算和支付手续的，乙方应承担相应的责任。八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一