环保项目分包合同范本

环保项目分包合同范本编号：__________

甲方（分包方）：__________

地址：__________

乙方（总包方）：__________

地址：__________

鉴于甲方具备环保项目施工资质，乙方负责环保项目的整体运营管理，双方经友好协商，就甲方分包乙方环保项目事宜达成如下协议：

一、合同目的：甲方根据乙方要求，对环保项目进行分包施工，确保项目按期、按质完成。

二、合同背景：乙方为满足环保项目施工需求，经考察甲方资质，决定将部分施工任务分包给甲方。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.按照合同约定的施工内容和工期要求，完成分包工程；

2.遵守国家及地方有关环保项目的法律法规，确保施工过程中的环保要求得到满足；

3.按照乙方提供的施工图纸、技术规范及质量要求进行施工；

4.在施工过程中，保证施工安全，预防事故发生，并承担相应的责任；

5.遵守合同约定的支付方式，及时提交工程进度和验收报告；

6.对因自身原因造成的工程延误或质量问题，承担相应责任；

7.按合同约定，提供施工过程中的相关资料，包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等；

8.接受乙方的监督和检查，及时整改发现的问题。

乙方责任和义务：

1.为甲方提供施工图纸、技术规范、工程量清单等施工资料；

2.在工程开工前，为甲方提供施工现场及施工条件，包括但不限于水电、道路、材料堆场等；

3.按照合同约定的时间节点，向甲方支付工程款项；

4.对甲方的施工质量、进度进行监督检查，确保工程按期、按质完成；

5.在甲方施工过程中，协调解决施工中出现的问题，保障工程顺利进行；

6.对因乙方原因导致的工程延误或质量问题，承担相应责任；

7.对甲方在施工过程中提出的要求，给予必要的支持和配合；

8.在工程验收合格后，与甲方共同办理移交手续，确保工程交接顺利进行。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项；

2.乙方有权要求甲方按期、按质完成施工任务；

3.双方均有权对对方的违约行为提出书面异议，并要求对方改正。

双方义务：

1.双方均应遵守合同约定，不得擅自变更合同内容；

2.双方均应配合对方的监督和检查，共同维护合同关系的稳定性；

3.双方均应保守商业秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容；

4.双方均应友好协商解决合同履行过程中的争议，不得采取违法手段。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同总金额为人民币__________元整（￥__________），包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费、管理费等所有与分包工程直接相关的费用。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。

2.进度款：甲方应按照工程进度和乙方提供的工程进度报告，在每完成合同约定工程量后__________日内，向乙方支付已完工程量对应的合同金额的__________%，直至支付至合同总金额的__________%。

3.验收款：工程验收合格后__________日内，甲方应向乙方支付剩余合同金额的__________%，即人民币__________元整（￥__________）。

4.结算款：在工程竣工并经双方确认无争议后__________日内，甲方应向乙方支付结算款，即合同总金额的剩余部分人民币__________元整（￥__________）。

三、支付条件：

1.乙方在收到甲方按照上述支付方式提交的付款申请及相关证明文件后__________日内，完成付款；

2.甲方支付的款项应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户；

3.如甲方未能按照合同约定的支付时间支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之__________计算，直至实际付款为止。

四、额外费用：

1.如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商确定额外费用，并在合同中明确；

2.任何因甲方原因导致的额外费用，甲方应承担；

3.任何因乙方原因导致的额外费用，乙方应承担。

五、争议解决：

1.如因支付问题产生争议，双方应友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约：

a.若甲方未能按期完成分包工程，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金；

b.若甲方施工质量不符合合同约定，乙方有权要求甲方返工或赔偿损失，损失赔偿金额由双方协商确定；

c.若甲方违反合同规定，擅自变更施工方案或材料，乙方有权要求甲方承担由此产生的额外费用。

2.乙方违约：

a.若乙方未能按约定支付工程款项，每延误一日，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之__________计算；

b.若乙方未能提供必要的施工条件或材料，导致工程延期，乙方应承担相应责任；

c.若乙方违反合同规定，擅自变更合同内容，乙方应承担相应责任。

二、争议解决：

1.争议解决方式：双方发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可按以下方式解决：

a.诉讼：双方可选择向合同签订地人民法院提起诉讼；

b.仲裁：双方可选择将争议提交至具有管辖权的仲裁机构进行仲裁；

c.调解：双方可选择通过调解机构进行调解。

2.适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：如双方选择诉讼解决争议，争议应由合同签订地人民法院管辖。

4.争议解决费用：因争议而产生的仲裁费、诉讼费、律师费等费用，由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

三、不可抗力：

1.如发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行成本增加，双方应相互协商，合理分担由此产生的损失和费用。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会动荡等。

3.双方应在不可抗力事件发生后__________日内，以书面形式通知对方，并提供相关证明材料。

四、合同解除：

1.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

2.如发生不可抗力事件，经双方协商一致，可解除合同。

3.合同解除后，双方应按合同约定处理已履行和未履行的义务。

附则：

一、生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效前，双方应按照合同约定完成所有必要的手续和准备工作。

二、有效期：本合同的有效期为自合同生效之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。如因特殊原因导致工程延期，经双方协商一致，可延长合同有效期。

三、变更和终止条款：

1.变更：本合同在履行过程中，如因国家政策调整、市场变化等原因，导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.终止条件：

a.合同约定的工程竣工验收合格；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方严重违约，另一方有权解除合同。

3.终止手续：合同终止时，双方应按照合同约定办理工程交接手续，并对已完成的工程量和质量进行验收。

4.终止后的责任：

a.双方应按照合同约定，处理合同终止后的债权债务关系；

b.合同终止后，双方应妥善处理剩余材料和设备，并承担相应的责任。

四、通知与送达：

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知自发出之日起视为送达。

五、合同份数：

本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

六、其他：

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同如有未尽事宜或与法律、法规相抵触之处，以法律、法规为准。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，自合同终止之日起失效。

甲方（分包方）：__________

乙方（总包方）：__________

签订日期：__________

附件：

一、需求文档

1.环保项目需求说明书，包括项目背景、目标、规模、技术要求等；

2.环保项目进度计划，详细列出各阶段任务和里程碑；

3.环保项目质量标准，明确项目质量要求和质量控制措施。

二、设计方案

1.环保项目整体设计方案，包括总平面布置、工艺流程图、设备选型等；

2.施工组织设计，包括施工方案、施工方法、施工工艺等。

三、技术规格

1.主要设备的技术规格和参数；

2.材料的技术指标和质量标准；

3.施工工艺和技术要求。

四、各类证件复印件

1.甲方施工资质证书复印件；

2.乙方环保项目运营资质证书复印件；

3.甲方、乙方双方的营业执照复印件；

4.相关