施工合同转让协议无效

施工合同转让协议无效甲方（转让方）：姓名：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号码]联系方式：[甲方联系电话]地址：[甲方联系地址]乙方（受让方）：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]联系方式：[乙方联系电话]地址：[乙方联系地址]鉴于甲方与[原发包方名称]签订了[施工合同名称]（以下简称"原施工合同"），现甲、乙双方就该施工合同转让事宜达成如下协议：一、原施工合同基本情况1.合同名称：[施工合同名称]2.合同编号：[合同编号]3.签订时间：[签订日期]4.签订地点：[签订地点]5.合同主要内容：工程名称：[工程具体名称]工程地点：[工程地点详细地址]工程内容及要求：[详细描述工程涵盖的具体工作内容、质量标准、技术要求等]合同价款：人民币[x]元整付款方式：[明确付款阶段、金额及支付条件]工期：自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天双方权利义务：[概述原施工合同中双方的主要权利和义务]二、转让协议的签订背景及目的甲方因[转让原因，如资金紧张、业务调整等]，欲将原施工合同中的权利义务转让给乙方。乙方基于对该工程的兴趣及自身施工能力，同意受让相关权利义务。三、转让协议具体内容1.转让标的甲方将其在原施工合同中享有的全部权利和承担的全部义务转让给乙方。包括但不限于要求发包方按照合同约定支付工程款的权利、按照合同约定完成工程施工的义务、享有因工程变更等原因产生的额外费用请求权等。2.双方权利义务甲方权利义务甲方应向乙方如实披露原施工合同的履行情况，包括但不限于已完成的工程量、发包方的付款情况、工程变更情况等相关信息。甲方协助乙方办理与原施工合同转让相关的手续，确保乙方能够顺利承接工程施工任务。甲方承诺其转让行为已取得原施工合同相对方（发包方）的同意（如有此要求），如因甲方未取得同意导致转让协议无效或给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。甲方在转让前已收取的发包方的工程款，应按照原施工合同的约定用于工程相关支出，不得挪作他用。转让后，甲方应将与工程相关的所有资料（包括但不限于施工图纸、技术资料、签证文件等）完整交付给乙方。乙方权利义务乙方应按照原施工合同约定的工程内容、质量标准、工期要求等履行义务，自行组织施工队伍，确保工程顺利完成。乙方承担施工过程中的全部费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备租赁费用等。乙方应按照原施工合同约定的付款方式向发包方开具合法有效的发票，并承担因开具发票产生的相关税费。乙方在施工过程中应遵守国家法律法规及相关行业规范，如因乙方原因导致工程质量问题、安全事故等，乙方应承担全部责任。乙方应及时向甲方通报工程进展情况，如遇重大问题或变更事项，应提前告知甲方，并共同协商解决方案。3.价款及支付方式考虑到甲方为转让该施工合同所做的相关工作及可能存在的潜在损失，乙方同意向甲方支付转让价款人民币[x]元整。支付方式：乙方应在本协议签订之日起[x]个工作日内，向甲方支付转让价款的[x]%，即人民币[x]元整；在乙方顺利承接工程并开工后[x]个工作日内，支付剩余转让价款人民币[x]元整。4.违约责任若甲方未按照本协议约定如实披露原施工合同履行情况，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿金额为乙方因此遭受的全部直接损失和间接损失。若甲方未协助乙方办理相关转让手续，导致乙方无法正常承接工程的，甲方应退还乙方已支付的转让价款，并按照转让价款的[x]%向乙方支付违约金。若乙方未按照本协议约定支付转让价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付违约金；逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的转让价款。若乙方未按照原施工合同约定履行义务，导致发包方追究甲方责任或给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方因此支付的赔偿金、违约金、诉讼费、律师费等。若一方违反本协议约定的其他义务，应向对方支付违约金人民币[x]元整，并赔偿对方因此遭受的全部损失。5.争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典及相关法律法规。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、关于协议无效的法律依据及后果根据《中华人民共和国民法典》第七百九十一条规定："发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。"若本转让协议被认定无效，双方应各自返还基于本协议所取得的财产。即乙方应将其依据本协议从甲方处受让的原施工合同相关权利义务返还给甲方（若乙方已实际开展施工，已完成的工程量按照原施工合同约定的计价方式进行结算，乙方应将超出其应得部分的工程款返还给甲方）；甲方应将乙方已支付的转让价款返还给乙方。同时，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。例如，如果因为甲方故意隐瞒原施工合同中发包方对转包行为的禁止性约定，导致协议无效，甲方存在过错，甲方应赔偿乙方为承接工程所做的前期准备工作的损失，包括但不限于已投入的资金、设备租赁费用、人员误工费用等；反之，如果乙方在明知可能存在转包无效风险的情况下，仍然与甲方签订转让协议，乙方也存在过错，乙方应自行承担其施工过程中因自身原因导致的各项损失，如施工质量不合格造成的返工费用等。五、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（签字或盖章）：__________________签订日期：______年____月____日乙方（签字或盖章）：___