钢筋工施工合同协议

钢筋工施工合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有[具体工程名称]的建设工程需要，乙方具备从事钢筋工工程的专业资质和能力，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将钢筋工工程承包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：本工程钢筋工施工范围包括但不限于[详细列举钢筋工程涵盖的具体项目，如基础钢筋绑扎、主体结构钢筋制作与安装等]。钢筋的规格、型号需严格按照施工图纸及设计变更要求执行，预计钢筋用量约为[x]吨。4.工程质量标准：乙方应确保所完成的钢筋工工程符合国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》及相关行业标准，一次性验收合格。钢筋的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准规定，钢筋的加工、连接、锚固等必须满足规范要求。二、承包方式乙方以包工包料的方式承包本合同约定的钢筋工工程。即乙方负责提供完成本工程所需的全部钢筋材料及人工费用，承担施工过程中的所有风险和责任。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总日历天数：[工期天数]4.因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程钢筋工施工合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除因设计变更、甲方提出的额外工程内容外，不因任何因素调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[x%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：每月[x]日前，乙方应向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月[x]个工作日内支付当月已完工程量价款的[x%]。结算款：工程竣工并通过验收后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[x%]。质量保证金：合同总价的[x%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息返还给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见。按照合同约定的支付方式和时间支付工程款。有权根据工程实际情况对设计进行变更，但应提前通知乙方，并承担因变更导致的费用增加及工期延误责任。2.义务：向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款，如逾期支付，应承担相应的违约责任。（二）乙方权利义务1.权利：按照合同约定获取工程款。要求甲方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。在施工过程中，如遇甲方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务：严格按照施工图纸、设计变更及国家现行规范标准组织施工，确保工程质量达到合同约定标准。制定施工进度计划，合理安排施工人员和施工设备，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，承担因施工安全事故造成的一切损失和责任。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。负责钢筋材料的采购、运输、保管，确保钢筋材料的质量符合要求，并提供质量合格证明文件。在工程竣工后，按照甲方要求提交竣工资料，并配合甲方进行工程竣工验收。六、材料设备供应1.乙方负责本工程所需钢筋材料的采购、运输、保管。乙方采购的钢筋材料必须符合设计要求和国家标准规定，具有质量合格证明文件，并经甲方及监理单位验收合格后方可使用。2.乙方应建立材料管理制度，对钢筋材料的进场、检验、储存、发放等进行严格管理，确保材料质量和数量准确无误。3.如因乙方采购的钢筋材料质量问题导致工程质量事故或其他损失，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的一切损失。七、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对工程进行变更，但应提前[x]天以书面形式通知乙方。变更内容包括工程范围、工程数量、工程质量标准、施工工艺等。2.乙方应根据甲方的变更通知及时调整施工计划和施工方案，并按照变更后的要求组织施工。3.因工程变更导致乙方增加的费用及工期延误，由甲方承担。甲方应在变更确定后[x]个工作日内与乙方协商确定变更价款及工期调整事宜，并签订补充协议。八、竣工验收1.工程竣工后，乙方应在自检合格后向甲方提交工程竣工报告及相关竣工资料。甲方应在收到乙方竣工报告及资料后[x]天内组织相关单位进行竣工验收。2.如工程竣工验收不合格，乙方应按照甲方及验收单位提出的整改意见进行整改，直至工程达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。3.工程竣工验收合格后，甲乙双方应签订工程竣工验收报告，作为工程结算和支付工程款的依据。九、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程变更或工期延误，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因乙方工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期竣工，每延误一天，应按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。乙方违反施工现场安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的一切损失。乙方擅自将本工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[x%]向甲方支付违约金。乙方未按照合同约定提供质量合格的钢筋材料，或未按照规定进行材料检验、储存、发放等管理工作，甲方有权要求乙方更换材料或采取补救措施，由此产生的费用由乙方承担。如因材料问题导致工程质量事故或其他损失，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的一切损失。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，