贴砖人工合同协议

贴砖人工合同协议甲方（雇主）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（贴砖工人）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对[具体房屋地址]进行贴砖工程，乙方具备贴砖相关技能和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方委托乙方提供贴砖人工服务事宜达成如下协议：一、服务内容及要求（一）服务内容乙方负责对甲方指定房屋内的墙面、地面进行贴砖作业，包括但不限于清理基层、涂抹粘结剂、铺设瓷砖、勾缝处理等全部贴砖工艺流程。（二）服务要求1.瓷砖的品种、规格、颜色等应符合甲方选定的样品要求，且瓷砖质量应符合国家相关标准。2.贴砖应平整、牢固，无空鼓、裂缝、缺棱掉角等缺陷。墙面砖的垂直度偏差不得超过[具体偏差数值]毫米，地面砖的平整度偏差不得超过[具体偏差数值]毫米。3.砖缝应均匀一致，宽度误差不得超过[具体误差数值]毫米，勾缝应密实、光滑，颜色均匀。4.施工过程中应注意保护现场，避免对周边已完成的装修部分造成损坏。施工完毕后，应及时清理现场，保持施工现场整洁。二、合同价款及支付方式（一）合同价款经双方协商，本次贴砖人工服务的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更设计或增加工程量除外。（二）支付方式1.合同签订后，甲方支付乙方预付款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），作为乙方施工准备费用。2.贴砖工程完成[具体工程量比例]时，甲方支付乙方进度款人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.贴砖工程全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在甲方支付款项前提供合法有效的发票。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。对乙方完成的贴砖工程质量有验收权，如发现质量问题，有权要求乙方返工整改。2.义务向乙方提供施工所需的水电等必要条件，并确保施工期间水电供应正常。按照合同约定的时间和方式支付乙方工程款。负责协调与其他施工单位或相关部门的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时向乙方提供施工图纸、设计变更等相关资料，并对资料的真实性、准确性负责。在乙方施工过程中，因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应的费用和损失。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照合同约定的服务内容、要求及质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。提供贴砖所需的工具、设备及材料，但材料的质量应符合本合同约定及国家相关标准。安排具备相应技能和经验的施工人员进行施工，并负责施工人员的管理和安全。施工人员应遵守施工现场的安全规章制度，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。按照甲方要求的工期完成贴砖工程，如因乙方原因延误工期，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误的除外。在施工过程中，如发现甲方提供的施工图纸、设计变更等资料存在问题或不合理之处，应及时通知甲方。负责对已完成的贴砖工程进行成品保护，直至工程验收合格。如因乙方保护不善导致成品损坏的，乙方应负责修复或赔偿。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行验收。如验收不合格，乙方应按照甲方要求及时返工整改，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担。四、工程工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，乙方应在开工日期前做好施工准备工作，确保按时开工。（二）竣工日期本工程应在开工之日起[具体工期天数]天内竣工，乙方应合理安排施工进度，确保按时竣工。如因乙方原因未能按时竣工，乙方应按照本合同约定承担违约责任。（三）工期调整如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：1.不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等。2.甲方变更设计或增加工程量。3.因甲方原因导致乙方无法正常施工的其他情况。五、工程质量及验收（一）质量标准乙方施工的贴砖工程质量应符合国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准的合格等级要求，同时满足本合同约定的服务要求。（二）验收程序1.乙方完成每一道工序后，应提前通知甲方进行检查验收，甲方应在接到通知后的[具体时间]内进行验收。如甲方未按时验收，视为甲方认可该工序质量合格。2.贴砖工程全部完成后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在接到竣工报告后的[具体时间]内组织验收。验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。3.如验收不合格，甲方有权要求乙方限期整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及违约金。2.因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方的停工、窝工损失，包括但不限于施工人员的工资、设备租赁费等。3.如甲方擅自变更设计或增加工程量，导致乙方无法按照原合同约定施工的，甲方应与乙方协商调整合同价款，并赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的服务内容、要求及质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责返工整改，直至达到合格标准。返工整改费用由乙方承担，如因返工整改给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。2.如乙方未按照合同约定的工期完成贴砖工程，每延误一天，应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。延误超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。3.乙方施工过程中如因自身原因造成甲方或第三方人身伤亡或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下的贴砖工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[具体天数]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。（三）保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密