修建养殖施工合同样本

修建养殖施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方养殖场所的修建事宜，经双方充分协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方养殖场所修建工程

1.2工程地点：甲方养殖场所所在地

1.3工程内容：养殖场所的场地平整、基础设施建设、养殖设施安装等

1.4工程规模：__________平方米

1.5工程工期：自合同签订之日起__________日内完成

二、工程费用

2.1工程总价：人民币__________元整（大写：__________）

2.2付款方式：甲方分阶段支付工程款，具体支付节点及金额如下：

（1）合同签订后__________日内，支付工程总价的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，支付工程总价的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后__________日内，支付工程总价的__________%作为结算款；

（4）工程保修期内，甲方应按照约定支付保修费用。

三、工程质量管理

3.1乙方应按照国家有关建设工程质量管理的规定，确保工程质量达到国家标准。

3.2甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

3.3工程质量验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

四、工程进度管理

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.2甲方有权要求乙方在合同约定的工期内向甲方提供工程进度报告。

五、工程验收

5.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。

5.2甲方应在收到验收申请之日起__________日内组织验收。

5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

六、工程保修

6.1乙方在工程保修期内，应负责解决因施工质量问题导致的工程损坏。

6.2工程保修期为__________年。

七、违约责任

7.1如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。

7.2如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.养殖场所修建工程图纸

2.养殖场所修建工程预算书

3.甲方营业执照复印件

4.乙方资质证书复印件

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障养殖场所修建工程的质量、进度和成本控制，特引入第三方主体（以下简称“丙方”）进行监督管理。为确保各方权益，经甲乙双方及丙方充分协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方养殖场所修建工程

1.2工程地点：甲方养殖场所所在地

1.3工程内容：养殖场所的场地平整、基础设施建设、养殖设施安装等

1.4工程规模：__________平方米

1.5工程工期：自合同签订之日起__________日内完成

二、第三方丙方责任

2.1丙方作为第三方监理单位，负责对养殖场所修建工程的施工质量、进度、成本及合同履行情况进行监督管理。

2.2丙方应按照国家有关建设工程监理的规定，确保工程质量达到国家标准。

2.3丙方应向甲方提供详细的监理报告，对工程进展情况进行监督和反馈。

三、工程费用

3.1工程总价：人民币__________元整（大写：__________）

3.2付款方式：甲方分阶段支付工程款，具体支付节点及金额如下：

（1）合同签订后__________日内，支付工程总价的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，支付工程总价的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后__________日内，支付工程总价的__________%作为结算款；

（4）工程保修期内，甲方应按照约定支付保修费用。

四、工程质量管理

4.1乙方应按照国家有关建设工程质量管理的规定，确保工程质量达到国家标准。

4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

4.3丙方应监督乙方施工质量，发现质量问题应及时通知乙方整改。

五、工程进度管理

5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.2丙方应监督乙方施工进度，确保工程按期完成。

六、工程验收

6.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。

6.2甲方应在收到验收申请之日起__________日内组织验收，丙方应参加验收并出具监理意见。

七、工程保修

7.1乙方在工程保修期内，应负责解决因施工质量问题导致的工程损坏。

7.2工程保修期为__________年。

七、违约责任及限制条款

8.1如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金，并承担由此产生的损失。

8.2如乙方未按约定进行施工，导致工程质量不符合国家标准，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方损失。

8.3如乙方在施工过程中出现重大安全隐患，甲方有权暂停工程，乙方应立即整改，直至消除安全隐患。

8.4乙方不得转包、分包工程，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

9.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、第三方介入的意义和目的

10.1丙方作为第三方监理单位，可以保证工程的质量、进度和成本控制，确保甲方权益得到充分保障。

10.2丙方的介入有助于提高工程管理水平，降低施工风险，确保工程顺利完成。

十一、甲方为主导的目的和意义

11.1甲方作为养殖场所修建工程的主导方，有权对工程进度、质量和成本进行控制，确保项目顺利实施。

11.2甲方有权根据实际情况调整施工方案，提高养殖场所的利用效率，实现经济效益最大化。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为保障其承包的养殖场所修建工程的质量、进度和成本控制，特引入第三方主体（以下简称“丙方”）进行监督管理。为确保各方权益，经甲乙双方及丙方充分协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方养殖场所修建工程

1.2工程地点：甲方养殖场所所在地

1.3工程内容：养殖场所的场地平整、基础设施建设、养殖设施安装等

1.4工程规模：__________平方米

1.5工程工期：自合同签订之日起__________日内完成

二、第三方丙方责任

2.1丙方作为第三方监理单位，负责对养殖场所修建工程的施工质量、进度、成本及合同履行情况进行监督管理。

2.2丙方应按照国家有关建设工程监理的规定，确保工程质量达到国家标准。

2.3丙方应向乙方提供详细的监理报告，对工程进展情况进行监督和反馈。

三、工程费用

3.1工程总价：人民币__________元整（大写：__________）

3.2付款方式：甲方分阶段支付工程款，具体支付节点及金额如下：

（1）合同签订后__________日内，支付工程总价的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，支付工程总价的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后__________日内，支付工程总价的__________%作为结算款；

（4）工程保修期内，甲方应按照约定支付保修费用。

四、工程质量管理

4.1乙方应按照国家有关建设工程质量管理的规定，确保工程质量达到国家标准。

4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

4.3丙方应监督乙方施工质量，发现质量问题应及时通知乙方整改，并确保问题得到妥善解决。

五、工程进度管理

5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.2丙方应监督乙方施工进度，确保工程按期完成，并有权要求乙方采取必要措施加快工程进度。

六、工程验收

6.1工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。

6.2甲方应在收到验收申请之日起__________日内组织验收，丙方应参加验收并出具监理意见。

6.3验收合格后，甲方应按照约定支付结算款。

七、工程保修

7.1乙方在工程保修期内，应负责解决因施工质量问题导致的工程损坏。

7.2工程保修期为__________年。

七、违约责任及限制条款

8.1如甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付_____%的违约金。

8.2如甲方未按约定提供必要的施工条件或变更工程内容，导致工期延误或工程成本增加，甲方应承担相应的责任。

8.3如甲方在工程验收过程中提出不合理要求，导致乙方承担额外费用，甲方应承担相应费用。

八、乙方权益保障

8.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并有权要求丙方对其施工质量进行公正评价。

8.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等。

八、总结

乙方为主导的目的和意义：

8.1乙方作为工程承包方，有权保障其合法权益，确保工程顺利进行。

8.2乙方通过引入丙方进行监理，可以提升工程质量，降低施工风险，实现项目效益最大化。

甲方为主导的意义和目的：

8.1