安装扩某劳务分包合同(知识研究版本)

施工劳务班组合同安装扩大劳务分包合同甲方：乙方：鉴于乙方同意按照本协议要求履行其协议责任和义务，并对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面了解，依照有关法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方就劳务合同事项经协商达成一致，订立本协议。一、工程概况及结算标准工程名称：xxxxxx10万千瓦光伏项目作业地点：xx省xx市xx县作业范围：放点定位、钻孔、浇筑、安装（支架、组件、）弱电，以及保修期内的缺陷处理。甲方提供：预埋钢管、钢筋、支架、光伏板、电线电缆等（以清单为准）。其它材料及施工由乙方负责。劳务形式：乙方自建劳务班组，独立核算，自负盈亏，按清单计价包工、包工期、包质量、包安全、保证工程并网投运所需利润、税金、进退场费、电、水、加班费、雨季施工、本地存仓、运输及现场设备材料卸车、转运、二次搬运费，以所造成的一切费用，直至工程竣工验收。劳务价款：本协议为固定单价，单价为元0.22元/Wp（含1%增值税），工程月进度结款80％（每月25日报量，次月5日前支付）；乙方施工完成后，甲方需在接到验收申请后五个工作日内进行验收，合格后支付至结算总额的97%；并网联合验收合格后五个工作日内。付清全部工程款。进度款：以下列单项清单计价作为进度款支付标准项目名称单价（元/W）备注清表0.01以组容量为单位计量复测放线0.01以组容量为单位计量装机开挖0.02以组容量为单位计量支模浇筑0.1以组容量为单位计量支架安装0.035以组容量为单位计量组件安装0.035以组容量为单位计量箱变基础0.02以箱变子阵直流侧容量为计量容量线缆敷设0.02以直流集电箱容量为计量单位合计0.25以直流侧容量为计量依据二、工期要求：年月日开工，年月日完工，工期天。三、质量标准：合格。达到并满足甲方提供的设计施工图和本合同文件规定的技术要求。如果工程验收不合格，整改费用由乙方承担。四、双方责任和义务甲方责任1组建与工程相适应的项目管理班子，组织实施施工管理的各项工作；2统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；3负责组织工程技术交底，组织图纸会审，协调解决非乙方独立使用的施工场地，统一安排技术档案资料的收集整理及组织交工验收；4提供同意材料站，材料站距现场在5公里以内；4按本合同约定，及时向乙方支付劳动报酬。乙方责任1组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，合理安排劳动力，材料进场计划，经甲方批准后严格实施，自觉遵守有关规章制度；2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求施工，确保工程质量达到约定的标准；做到文明施工。3如乙方的施工进度、工程质量不能满足甲方总体要求，同时经过总体平衡后认定乙方实质上无能力确保工程工期、质量要求时，甲方有权终止合同或另行委托施工队伍共同参与本工程施工，如因此导致乙方终止合同，履约保证金不予退还，乙方无条件退出工地现场，乙方以完成的工作量据实结算。4乙方应与员工签订劳动合同，并向甲方备案。由于乙方未与（或不及时）与其员工签订劳动合同、未及时足额发放工资和未缴纳规定各项保险等原因而引起的劳动纠纷，责任完全由乙方承担。5乙方如农民工工资管理不到位造成的欠薪，因此引发的所有法律责任和损失均由乙方承担。6禁止乙方倒卖甲方供应的材料，如发现倒卖材料，甲方将立即报案处理。同时，乙方应加强对员工教育，如发生乙方员工个人倒卖材料的行为，甲方将视同乙方所为。7乙方的工人需要的劳保用品（手套、安全帽、口罩、安全鞋、工作服、安全标识、反光马甲、抓绳、安全带等），由乙方自行负责采购并发放工人。8乙方负责所有进场人员、设备、保险、体检表报告。由于人员设备未入保险发生的人身伤害，由乙方全权负责。（机械操作手保险金额必须达到二百万元人民币)。五、材料、设备供应1乙方进场后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；甲方按供应计划要求的设备及材料规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；2乙方在材料卸车、转运及搬运过程中必须派专人负责，在材料到场时，必要时需留存图片资料，并应和甲方管理人员共同对材料送货单上签字证明；3每次到场的材料，乙方必须派专人和甲方共同进行签收，领料时必须核对数量，以免出现材料收出不一致的现象，乙方领完后必须签领料单，且对领用的材料负责。4乙方应妥善保管甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。六、特别约定：本项目禁止转包或再分包，乙方同意委托甲方依据乙方出具的农民工工资支付清单代支付劳务款项。七、其他约定：1.由于甲方原因造成的窝工，超过四小时按一天计算损失并对乙方进行补偿，补偿标准按为：大型机具按实际发生的租赁台班费计算；窝工人员按每天80元进行补偿；工期顺延；并对管理费用进行补偿，补偿标准为机具人员补偿总额的20%计算。2.甲方延期支付进度款及结算款，按同期标准利率的2倍按日支付利息直到实际支付之日。八、争议解决：发生争议，经双方协商不能达成一致时，向施工所在地法院进行诉讼。九、本项目业主为鲁能新能源公司，甲方需提供从业主开始到甲方有关工程的各层级合同作为本合同的附件；同时合同双方需提供各自的营业执照副本、法人授权书、银行信息等材料作为本合同的附件。十、本合同一式肆份，具有同等效力，由甲乙双方各执贰份。以下无正文签署页甲方:乙方：代表：代表：联系电话：