短期水电施工合同范本_第1页
短期水电施工合同范本_第2页
短期水电施工合同范本_第3页
短期水电施工合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

短期水电施工合同范本编号:__________

甲方(施工方)名称:________________________

地址:________________________

乙方(业主方)名称:________________________

地址:________________________

鉴于甲方具备短期水电施工的资质和经验,乙方因房屋装修需要,特委托甲方进行短期水电施工,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下协议:

一、合同目的:明确约定双方就短期水电施工事宜的权利义务,确保施工质量和工期。

二、合同背景:乙方房屋装修需要,甲方接受委托,负责短期水电施工。

双方的责任和义务:

甲方责任和义务:

1.甲方应按照乙方提供的施工图纸和施工要求,进行短期水电施工,确保施工质量符合国家相关标准和规范。

2.甲方应在合同约定的期限内完成施工任务,如遇特殊情况需延期,应提前三天书面通知乙方,并说明原因。

3.甲方应确保施工现场的安全,采取必要的安全措施,防止事故发生。

4.甲方应遵守国家法律法规,不得利用施工之便进行违法活动。

5.甲方应按合同约定的时间、地点向乙方提供施工所需材料,并对材料的质量负责。

乙方责任和义务:

1.乙方应按照合同约定的时间、地点提供施工所需的场地和条件,确保甲方顺利施工。

2.乙方应按照甲方的要求提供施工图纸和施工要求,并对图纸的准确性和完整性负责。

3.乙方应在施工过程中配合甲方进行施工,及时解决施工过程中遇到的问题。

4.乙方应按时足额支付甲方施工款项,不得拖欠工程款。

5.乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工过程中人员、财产的安全。

6.乙方应对施工过程中产生的垃圾、废水等进行妥善处理,不得污染环境。

双方权利:

1.甲方有权要求乙方按照约定提供施工图纸和施工要求,并有权要求乙方支付施工款项。

2.乙方有权要求甲方按照约定的时间、地点完成施工任务,并有权要求甲方保证施工质量。

双方义务:

1.甲方有义务按照合同约定进行施工,确保施工质量,并按时完成施工任务。

2.乙方有义务按照合同约定提供施工图纸和施工要求,并按时足额支付施工款项。

合同金额与支付方式:

一、合同总金额:本合同项下短期水电施工的总金额为人民币______元整(¥______元),大写:人民币______元整。

二、支付方式:

1.预付款:合同签订后____个工作日内,乙方应向甲方支付合同总金额的_____%作为预付款,即人民币______元整(¥______元)。

2.进度款:施工过程中,甲方每完成合同约定的工作量,乙方应按照实际完成进度支付相应款项。具体支付比例和条件如下:

-施工进度达到合同约定总量的_____%时,乙方支付合同总金额的_____%,即人民币______元整(¥______元);

-施工进度达到合同约定总量的_____%时,乙方支付合同总金额的_____%,即人民币______元整(¥______元);

-施工进度达到合同约定总量的_____%时,乙方支付合同总金额的_____%,即人民币______元整(¥______元);

-施工进度达到合同约定总量的_____%时,乙方支付合同总金额的_____%,即人民币______元整(¥______元);

3.结算款:施工结束后,甲方提交竣工报告及验收资料,乙方应在收到报告后____个工作日内对施工质量进行验收。验收合格后,乙方支付剩余合同总金额的_____%,即人民币______元整(¥______元)。

4.保修金:合同履行完毕后,甲方应按照合同约定进行保修。保修期满无质量问题后,乙方应将剩余的保修金退还甲方,金额为人民币______元整(¥______元)。

三、支付条件:

1.甲方提交的工程进度报告及验收资料真实、完整;

2.施工现场已清理完毕,无遗留问题;

3.乙方确认已收到甲方提交的工程进度报告及验收资料;

4.乙方确认工程进度款支付条件已满足。

四、逾期支付:

若乙方未按约定时间支付款项,应向甲方支付_____%的逾期付款违约金,直至款项全部支付完毕。

违约与争议解决机制:

一、违约责任

1.甲方违约:

-若甲方未按合同约定时间完成施工任务,每逾期一日,应向乙方支付合同总金额的_____%作为违约金。

-若甲方施工过程中出现质量问题,导致乙方损失,甲方应承担相应的修复责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

-若甲方违反合同约定,利用施工之便进行违法活动,甲方应承担相应的法律责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约:

-若乙方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应向甲方支付_____%的逾期付款违约金。

-若乙方未按时提供施工图纸和施工要求,导致施工进度延误,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.争议解决方式:双方发生争议时,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁。

2.适用法律:本合同的订立、效力、解释、履行、违约责任和争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院:若双方选择诉讼解决争议,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,该法院为合同争议的管辖法院。

三、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。

2.违反保密义务的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

四、合同解除

1.在合同履行过程中,若出现不可抗力因素,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。

2.若一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

五、合同生效与终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。

附则:

一、生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,双方应严格遵守合同约定,履行各自的权利和义务。

二、有效期:本合同的有效期为______年,自合同生效之日起计算。合同期满后,如双方无异议,本合同自动续签一年,直至任何一方提出终止。

三、变更与终止条款:

1.变更:在合同履行期间,如遇国家政策调整、不可抗力等因素,影响合同履行,双方可协商变更合同内容。任何变更均应以书面形式作出,并经双方签字(或盖章)后生效。

2.终止:合同在以下情况下可终止:

-合同约定的工期完成,且经双方验收合格;

-双方协商一致,签订终止合同协议;

-发生不可抗力,导致合同无法履行;

-一方严重违约,另一方有权解除合同。

四、通知:任何一方需向对方发出的通知,应以书面形式进行,并按照合同中约定的地址进行送达。通知自送达之日起生效。

五、不可抗力:

1.不可抗力是指自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。

2.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。

3.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难时,双方可根据实际情况协商延期履行或解除合同。

六、争议解决:如因执行本合同发生争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁。

七、合同份数:本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。

八、其他:

1.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同如有未尽事宜或与本合同相抵触之处,以本合同为准。

附件:

一、需求文档:包括乙方提供的房屋装修水电施工需求说明书,详细列出施工项目、规格、数量、质量要求等。

二、设计方案:甲方提供的短期水电施工设计方案,包括施工图纸、施工流程图、材料清单等。

三、技术规格:甲方提供的施工技术规格说明书,包括施工工艺、施工标准、材料标准等。

四、施工方案:甲方制定的短期水电施工方案,包括施工步骤、施工时间表、施工安全措施等。

五、各类证件复印件:

-甲方营业执照副本复印件;

-甲方相关施工资质证书复印件;

-甲方安全生产许可证复印件;

-甲方税务登记证复印件;

-乙方身份证复印件(如需)。

六、其他相关文件:

-双方签订的补充协议;

-双方确认的变更通知;

-双方确认的验收报告;

-双方确认的结算单据。

双方签字、盖章及日期:

甲方(施工方)签字(盖章):

签字人姓名:____________________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论